![点击分享此内容可以赚币 分享](/master/images/share_but.png)
水库工程施工合同.doc
《水库工程施工合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水库工程施工合同.doc(7页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、建设工程水库施工合同发包人(全称): 承包人(全称): 依照合同法、建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。1、工程概况1.1项目名称: 1.2工程地点: 1.3工程内容:土方挖填、压实、平整、防水(聚乙烯薄膜)1.4资金来源:自有资金。2.1承包范围:土方挖填、压实、平整、防水(聚乙烯薄膜)2.2承包人式:采用可调价合同,约定包工包料。3、合同工期:3.1开工日期: 3.2竣工日期: 3.3合同工期总日历天数 天4、质量标准工程质量标准符合国家或行业的质量检验标准及验收规范,同时满足设计要求。5、合同价款 51 合同价
2、款: 捌拾叁 万元(人民币),¥:830000元;6、合同文件6.1合同文件应能相互解释、互为说明,除另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:6.1.1本合同;6.1.2中标通知书;6.1.3招标文件; 6.1.4投标书及其附件;6.1.5标准、规范及有关技术文件;6.1.6图纸;6.1.7工程报价单或预算书。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。6.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决;协商不成按本合同有关争议的约定处理。6.3本合同文件适用国家的法律、行政法规以及国家和行业的质量检验标准及验收规范。6.4
3、发包人应向承包人提供必要的图纸;承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。7、双方一般权利和义务 7.1一般规定7.1.1承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。7.1.2发包人向承包人承诺按照合同约定支付工程价款及其他应当支付的款项。 7.2业主代表7.2.1本工程不实行社会监理,发包人派驻施工场地履行合同的代表称业主代表,其姓名、职务、职权由发包人在合同内写明,总监及监理人员另行通知。7.2.2业主代表: 姓名: 职务: 职权:代表发包人履行本合同规定的权利和义务。7.2.3业主代表可委派行使合同约定的自己的职权代表称工程师,并可在认为必要
4、时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人。工程师在授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与业主代表发出的函件具有同等效力。承包人对工程师向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交业主代表,工程师发出指令有失误时,业主代表应进行纠正。7.2.4业主代表应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于业主代表未能按合同约定履行义务造成工期延误,顺延延误的工期。如需更换业主代表,发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。7.2.5除业主代表或工程师外,发包人派驻工地的其他人员无权向承包人发出任何
5、指令。7.3项目经理7.3.1项目经理的姓名、职权在合同内写明。姓名: 职权:代表承包人履行本合同规定的权利和义务7.3.2承包人依据合同发出的通知,由项目经理签字后以书面形式送交业主代表,业主代表在回执上签认后生效。7.3.3发包人可以与承包人协商,建议更换其认为不称职的项目经理。7.4发包人工作7.4.1发包人应完成以下工作:7.4.1.1办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件;7.4.1.2将施工所需水、电接至施工场地,保证施工期间可用;7.4.1.3开通施工场地与城乡公共道路的通道,满足施工运输的需要;7.4.1.4必要时向承包人提供施工场地的工程地质和地下
6、管线资料,对资料的真实准确性负责;7.4.1.5办理施工许可及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断交通等的申批手续(证明承包人自身资质的证件除外);7.4.1.6确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;7.4.1.7组织承包人进行图纸会审和设计交底;7.4.1.8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作;7.4.1.9发包人应做的其他工作。7.4.2发包人未能履行7.4.1款各项义务,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人负责赔偿,顺延延误的工期。7.5承包人工作7.5.1承包人应完成以下工作:7.5.1.1在
7、其允许的范围内,认真完成发包人临时指派的零星工作,发包人承担必要的费用;7.5.1.2按合同约定的数量和要求,向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施,发包人承担由此发生的费用; 7.5.1.3已竣工工程未交付发包人之前承包人负责保护,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;7.5.1.4按合同约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作;7.5.1.5保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到发包人的要求,并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;7.5.1.6承包人应做的其他工作。7.5.2承包人未能履行7.5.1款各项义务,
8、造成发包人损失的,承包人负责赔偿,工期不予顺延。8、施工组织设计和工期8.1承包人提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:开工前至少7天。发包人确认的时间:开工前至少2天。8.2承包人必须按发包人确认的进度计划组织施工,接受发包人对进度的检查、监督。工程实际进度与计划进度不符时,承包人应按发包人的要求提出改进措施,经发包人确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与计划进度不符,承包人无权就改进措施提出追加工程价款。8.3承包人应当按照合同约定的日期开工,承包人不能按时开工,应当不迟于约定的开工日期前7日,以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人不同意延期或承包人未在规定时间提出
9、延期开工要求,工期不予顺延。8.4因发包人原因不能按照合同约定的日期开工,发包人应以书面形式通知承包人,推迟开工日期并相应顺延工期。8.5发包人认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。因发包人原因造成停工的,由发包人承担承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。8.6因以下原因造成工期延误,经发包人确认,工期可相应顺延:(1)发包人未能按合同的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(3)设计变更和工程量增加;(4)在施工中发现
10、影响施工的文物或地下障碍物;(5)因发包人原因导致进度款严重拖欠;(6)不可抗力。8.7承包人必须按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工;否则,承包人承担违约责任。9、工程质量与安全施工9.1工程质量应当达到合同约定的质量标准,以国家或行业的质量检验标准为评定依据。因承包人原因工程质量达不到约定的标准,承包人承担违约责任。9.2双方对工程质量有争议,由法定的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担;双方均有责任,由双方根据其责任大小分别承担。9.3承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同发出的指令施工,随时接受发包人的检查,为检查提供便利条件。9
11、.4工程质量达不到约定标准的部分,发包人有权要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。9.5因发包人指令失误或其他非承包人原因发生的追加工程价款,由发包人承担。9.6分部分项工程具备隐蔽条件或分部分项完工后,承包人进行自检后书面通知发包人验收。验收合格,发包人在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收。9.7无论发包人是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部费用,并相
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水库 工程施工 合同
![提示](https://www.zixin.com.cn/images/bang_tan.gif)
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。