![点击分享此内容可以赚币 分享](/master/images/share_but.png)
水利工程劳务分包合同.doc
《水利工程劳务分包合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水利工程劳务分包合同.doc(7页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、。四川巴中核心区西片河道整治工程劳务分包合同合同编号: HGXPHD2014- 分包人(全称): 华贯建设有限公司 承包人(全称): 分包工程名称 : 四川巴中核心区西片河道治理工程 施 工 地 址 : 四川巴中兴文毛古河 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容11工程名称:四川巴中核心区河道治理工程12分包工作内容: 范围包括: 第二条作业人员承包人根据工程需要向分包人提供作业人员共_名。工种: ,人数: ;工种: ,人数: ;工种: ,人数: ; 工种
2、: ,人数: ;工种: ,人数: ;工种: ,人数: ;第三条 合同工期开工日期_ 年_月_日,完工日期_年_月_日,工期为_天。第四条合同价款41合同价款为:下部基础:_元/m3(人民币),大 写:_元/m3。上部墙身:_元/m3(人民币),大 写:_元/m3。钢筋制安:_元/t(人民币),大 写:_元/t。42工作内容包括:班组所属段落的模板安拆;砼浇注(若遇泵车施工时:包括泵车支垫及钢管的来回运输,泵管的存置、泵管的移动、安拆、清洗、运送到指定的地方堆放好);砼的振捣成型抹平、扫毛;砼养护(不少于7天的不间断浇水养护);有需要的搭设操作架和支撑架;基坑施工期间基础砼未浇筑前的抽、排水人工
3、;泵管堵塞清理及因此造成每次施工人员24小时内的停窝工损失;砼运输车进入现场后的指挥协调;砼的浇注、震捣不少于两遍、扫毛、养护、砼浇筑前的看护、场地的清理;拆模后的垃圾清理;如遇特殊情况、因砼原因需留设施工缝时按甲方要求施工、施工缝等部位的凿毛及完工后的收尾工作;砼浇筑前至少24小时内提出需混凝土工程量的申请等等所有工作,包工完场清。包干单价包括上述工作所需要的所有人工费、辅材费、机械费以及管理费、保险费、劳保费、利润等一切费用在内;结算以现场管理人员实际收方数量乘以合同单价既为结算价款。砼材料的损耗不得超过1,如超过1%损耗, 按甲方的采购价格以实际超过的领用量在乙方结算中扣除。不得在领出的
4、钢模板上打眼,或做其他任何损伤钢模板出库状态的操作,领出的木模板安拆后归还损耗不得超过30%,木枋不得超过10%,钢管扣件不得超过3%,超出部分照价赔偿。第五条合同价款的结算和支付 51结算、决算资料:511分包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。512承包人根据分包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。513有效的月度工作量结算资料、人工工资表及书面洽商变更、现场签认资料等。52合同价款的结算和决算:521分包人应于每月28日对承包人完成的工程量给予核实、 确认并共同履行书面
5、结算手续。522工程交工后28日内,承包人向分包人递交完整的决算资料,分包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。53合同价款的支付:531 分期支付劳务费的,每期付的劳务费数额在建设方拨款时不得少于己办理结算额的 70 ,余款在分包人对该段落的工程质量确认后及决算资料予以确认后 30 日内付清。532合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时分包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理61安全施工:分包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。62重
6、大伤亡及其他安全事故处理:621发生重大伤亡及其他安全事故,承分包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。622按照有关规定,分包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。分包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。63对本工程的安全生产标准,双方约定如下: 轻伤不超过3%,不准出现重伤及伤亡事故 。第七条工程质量、验收与保修71工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、分包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得分包人书面认可后,以质量要求较高者为
7、施工依据。72承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向分包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因分包人原因造成窝工的,由分包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。73分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由分包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,分包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。74对本工程的质量标准,双方约定如下: 符合国家现行规定的合格标准 。第八条工期延误81对于以下原因造成完工日期推迟的,
8、经分包人施工代表确认,工期相应顺延。a因战争、动乱、自然灾害或非分包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;b设计变更和工程量增加;c分包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;d承包人以书面形式提出申请,但仍未能从分包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;e一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;f分包人同意工期顺延的其他情况。82承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向分包人施工代表提出书面报告,分包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水利工程 劳务 分包 合同
![提示](https://www.zixin.com.cn/images/bang_tan.gif)
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。