商品房买卖合同中逾期办证的违约责任.doc
《商品房买卖合同中逾期办证的违约责任.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《商品房买卖合同中逾期办证的违约责任.doc(6页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、商品房买卖合同中逾期办证的违约责任城建房地产法律事务部一部 姚虎明【基本案情】原告:甲某被告:乙公司2000年6月10日,原告甲某与被告乙公司签订商品房买卖合同(期房),约定原告甲某购买被告乙公司开发建设的位于济南市市中区某楼盘1104号房屋,建筑面积为126平方米,房款总计358760元人民币,付款方式为首付107628元,其余为银行按揭贷款,在合同签订后30日内办理完毕银行按揭贷款,被告乙公司于2001年3月31日前向原告甲某交付经验收合格的商品房,被告乙公司保证2001年10月底前原告甲某取得房产证,未约定原告甲方未能取得房产证时被告乙公司应承担的违约责任。合同签订后,原告甲某按照合同约
2、定向被告乙公司支付全部购房款,被告乙公司向原告甲某出具购房发票,2001年4月30日,双方办理商品房交接手续,但原告甲某到2005年4月底之前仍未取得商品房房产证。期间,原告甲某到济南市房管局咨询关于该小区房产办证的情形,得到的答复是,该小区开发商即被告乙公司尚未到房管局进行初始登记。诉讼中得知2005年4月27日,被告乙公司才完成其开发的某小区商品房的初始登记。被告乙公司自商品房交接后到诉讼前一直未通知原告甲某办理房产证。为此,原告甲某于2005年5月16日诉至济南市某区人民法院,要求被告乙公司限期为其办理房产证、支付逾期办证违约金及承担全部案件受理费。【法院裁判】济南市某区人民法院经审理认
3、定甲某的诉讼请求错误,因为办理房产证的义务主体是房管部门,甲某要求乙公司限期为其办理房产证是错误的,欲驳回原告的诉讼请求,鉴于此,甲某申请撤诉,后重新立案变更诉讼请求为:要求被告乙公司支付逾期办证违约金及承担全部案件受理费。被告乙公司的答辩理由主要是:一、合同中未约定我公司负责为甲某办理房产证,故我公司不应当承担逾期办证的责任;二、即使我公司应当承担逾期办证的违约责任,合同约定2001年4月底之前甲某取得房产证,到2005年5月16日,本案已经超过法定的诉讼时效,请法院驳回原告甲某的诉讼请求。法院经审理认定,依法成立的合同,对当事人具有法律约束力,当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更
4、或者解除合同。原告甲某与被告乙公司之间签订的合同不违背法律、行政法规的强制性规定,应为有效合同。根据有关房屋权属登记的规定,购买新建商品房的权利人到房屋主管部门办理产权登记的,必须以开发商就其所开发的房地产进行初始登记为前提,根据最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释第十八条约定,在商品房买卖合同约定的期限内,原告甲某由于被告乙公司的原因未能取得房屋权属证书的,乙公司应当承担违约责任,本案中,被告乙公司直到2005年4月27日才完成开发商品房的初始登记工作,被告乙公司应当承担逾期办理办证的违约责任。由于双方在合同中没有约定逾期办证违约责任,根据最高人民法院关于审理商品
5、房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释第十八条规定,合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的,可以按照已付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。被告乙公司辩称,即使被告的行为构成违约,该违约行为自2001年4月30日起至2005年4月27日原告起诉时将近四年,超过法定诉讼时效期间。法院认为被告的违约行为自2001年5月1日起一直延续到2005年4月27日,违约金的计算应该从2001年5月1日起开始计算至2005年4月27日止,而原告直到2005年5月16日才诉至法院,未有证据证明在起诉日前向被告主张过权利,自起诉日前两年内的违约金请求权威超过诉讼时效,法院予以
6、支持。综上形成判决:乙公司于判决生效之日起10日内向甲某支付违约金(以房款358760元为本金,自2003年4月26日起参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算至2005年4月27日止)。被告乙公司收到判决后未上诉。【案件评析】本案涉及以下几个方面的法律问题:一、关于办理房屋权属证书的义务主体问题。关于办理房屋权属登记的义务主体问题,最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释第十八条与城市房地产开发经营管理条例第三十三条的规定不一致,导致对办理房屋权属证书义务主体的理解不同。在上述规定不相一致的情况下,一般办理房产证需要通过开发商完成初始登记(备案工作)、
7、购房人向房管部门提出申请、房管部门审查材料发证等程序,即办理房产证的“开发商、购房人、房管部门三方共同行为”,缺少任何一方行为均无法办理房产证,所以无法准确界定办理房产证的义务主体。二、办理房产证三方义务主体的责任承担问题。办理房产证的三方行为具有一定的关联性、顺序性,只有完成前者工作才可以启动后面的程序或者进行下一步工作。1、开发商完成房屋的初始登记(备案)工作,并履行通知义务后,不承担逾期办证的责任。根据建设部2001年8月15日城市房屋权属登记管理办法第16条的规定,购买新建商品房的权利人到房地产主管部门办理产权登记的,必须以开发商就其所开发的房地产进行初始登记为前提。同时,开发商尚须履
8、行相应的告知义务或者通知义务,才算完成办证的义务。只有履行完毕上述两项工作,开发商才不承担逾期办证的违约责任。2、购房人在知悉开发商的通知后,向房屋主管部门申请房屋权属登记申请,不再承担逾期办证的责任。开发商完成上述两项工作后,购房人应当向房管部门提出申请,办理房屋权属转移登记工作,这样便不再承担逾期办证的责任。3、房屋主管部门接到购房人申请后审查开发商的备案资料对是否符合发证进行审查,在规定的期限内及时发证变不再承担逾期办证的责任(注:该责任属于行政责任,非合同违约责任)。至于开发商完备了办证的手续(备案工作),购房人提出办理权属转移的登记申请,由于房管部门的原因未能按期办证或者迟延办证,这
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 商品房买卖合同 逾期 办证 违约责任
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【1587****927】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【1587****927】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。