二级建造师考试建筑工程与实务案例分析模拟试题整理全.doc
《二级建造师考试建筑工程与实务案例分析模拟试题整理全.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二级建造师考试建筑工程与实务案例分析模拟试题整理全.doc(17页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、2012年二级建造师考试建筑工程与实务案例分析模拟试题整理(全)第31题【案例题1】(20分)某建筑工程建筑面积205000平方米,混凝土现浇结构,筏板式基础,地下3层,地上12层,基础埋深12.4m,该项工程位于繁华市区,施工场地狭小。 工程所在地区地势北高南低,地下水流从北向南。施工单位的降水方案计划在基坑南边布置单排轻型井点。 基坑开挖到设计标高后,施工单位和监理单位对基坑进行验槽,并对基底进行了钎探,发现地基东南角有约350平方米软土区,监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。 工程主体结构施工时,二层现浇钢筋混凝土阳台在拆模时沿阳台根部发生断裂,经检查发现是由于施工人员将受力主筋位置
2、布置错误所造成的。事故发生后,业主立即组织了质量大检查,发现一层大厅梁柱节点处有露筋;已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符;施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚。 工程进入外墙面装修阶段后,施工单位按原设计完成了965平方米的外墙贴面砖工作。业主认为原设计贴面砖与周边环境不协调,要求更换为大理石贴面,施工单位按业主要求进行了更换。 问题1.该工程基坑开挖降水方案是否可行?说明理由。2.施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当?3.发现基坑基底有软土后应按什么工作程序进行基底处理?4.工程质量事故和业主检查出的问题反映出施工单位质量管理中存在哪些主要问题?5就该项工程背景资料中所发
3、生的情况而言,施工单位可索赔的内容有哪些?答:1该工程基坑开挖降水方案采用地基坑南边布置单排轻型号井点不可行。因为轻型井点应根据基坑平面的大小与深度、土质、地下水位流向、降水深度要求等条件采用单排、双排、环形等方式布置。单排轻型井点适用于基坑或沟槽宽度小于6m,且降水深度不大于5m的基坑,同时,在采用单排轻型井点方案时也应将井点管盎布置在上游,即北边。因该工程基坑面积大,基础埋深达12.4m,所以不能采用轻型井点降水方案,可采用喷射井点、管井井点或深井井点的降水方案。2当基坑开挖到设计标高后,由施工单位和监理单位两家共同进行验槽的做法不妥。正确的做法是在基坑开挖到基底设计标高并清理好后,施工单
4、位还必须会同勘察设计和建设单位共同进行验槽,合格后方能进行基础工程施工。3当发现基坑基底有软土区后,施工单位不得擅自处理,应及时向监理单位和建设单位汇报,由勘察设计单位组织进行地基补充勘探,在探明基底情况后,勘察设计单位进行处理方案设计,方案设计完成后须由建设单位、设计单位、监理单位和施工单位在设计变更单上会签,施工单位再依据设计变更进行基底处理,监理单位对处理过程进行监控,并对处理结果检查验收。4根据发生的工程质量事故和业主检查出的问题反映了施工单位在质量管理中存在如下问题:施工技术交底不清;自检、互检和交接检验制度不健全,隐蔽工程检查不严格,检查验收制度不落实;质量控制体系不健全,各级施工
5、管理人员管理职责不落实,责任不到位,施工过程控制不严格;施工队伍素质差,施工人员教育培训不够。5施工单位可以索赔的内容包括地基基底处理发生的费用和工期;更换大理石贴面砖所发生的费用和工期。第32题 【案例题2】 (20分)某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2008年5月30日。该投资公司于2008年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2008年6月2日提交了投标保证金。开标会于2008年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选,
6、最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2008年8月16日,工程开工后发生了如下几项事件: 事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2008年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2d,并分别造成人工窝工6个和8个工日,但乙方C项工作未受影响。 事件二:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2008年8月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D工作延误1d和人工窝工7个工日。 事件三:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,相关费用增加了1.5万元,并使施工时
7、间增加了2d。 事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时间延长1d,人工窝工24个工日。 上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。 问题 1第5家施工单位提交投标保证金的时间对其投标文件产生什么影响?为什么? 2第4家施工单位撤回投标文件,招标方对其投标保证金应如何处理?为什么? 3上述招标投标过程中,有哪些不妥之处?请说明理由。 4乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。 5合同约定人工费标准为30元工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元工日;施
8、工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中,乙方可得到的合理费用索赔有哪几项?费用索赔额是多少?答:1投标文件应作废标处理。因为第5家施工单位没有在规定的时间内提交投标保证金。2若第4家施工单位在投标截止时间前撤回投标文件,招标方退回投标保证金。因为投标单位可以在投标截止时间前撤回投标文件,招标单位无权没收其投标保证金。若第4家施工单位在投标截止时间后撤回投标文件,招标方应没收投标保证金。因为投标单位在投标有效期内不得撤回投标文件,如果撤回,招标单位有权没收其投标保证金。3不妥之处主要有以下几点:(1)开标会由该省建委主持不妥。因为开标会一般由业主及其委托的招标代理机构(公司)主持,而省建委是建
9、设主管部门。(2)投标截止日期和开标时间不是同一时间不妥。因为根据中华人民共和国招标投标法规定,投标截止日期和开标应是同一时间。4事件一:可向甲方提出费用索赔和工期索赔。因为A、B工作延误是甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误,B工作为非关键工作未受到影响,不予工期索赔。事件二:不可以向甲方提出费用和工期索赔。因为D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于施工单位原因造成的,属施工单位责任。事件三:可向甲方提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的,但因为E工作是非关键工作,不可向甲方提出工期索赔。事件四:可向甲方提出费用和工期索赔。因为F、H工作费用的增
10、加及H关键工作工期的延长都是甲方原因造成的。5费用索赔额为(6+8+24)工日18元工日+(14+6)工日30元工日+15000元+1000元=17284元。第33题 【案例题3】 (20分)某市中心区新建一座商业中心,建筑面积26 000平方米,地下2层,地上16层,1至3层有裙房,结构形式为钢筋混凝土框架结构,柱网尺寸为8.4m7.2m,其中2层南侧有通长悬挑露台,悬挑长度为3m。施工现场内有一条10kV高压线从场区东侧穿过,由于该10kV高压线承担周边小区供电任务,在商业中心工程施工期间不能改线迁移。 某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工总承包任务。该施工总承包单位进场后,立即着手
11、进行施工现场平面布置: (1)在临市区主干道的南侧采用1.6 m高的砖砌围墙作围挡; (2)为节约成本,施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路; (3)为满足模板加工的需要,搭设了一间50平方米的木工加工间,并配置了一只灭火器; (4)受场地限制在工地北侧布置塔吊一台,高压线处于塔吊覆盖范围以内。 主体结构施工阶段,为赶在雨季来临之前完成基槽回填土任务,施工总承包单位在露台同条件混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%时,拆除了露台下模板支撑。主体结构施工完毕后,发现2层露台根部出现通长裂缝,经设计单位和相关检测鉴定单位认定,该裂缝严重影响到露台的结构安全,必须进行处理,该事故造
12、成直接经济损失8万元。 问题 1指出施工总承包单位现场平面布置(1)(3)中的不妥之处,并说明正确做法。 2在高压线处于塔吊覆盖范围内的情况下,施工总承包单位应如何保证塔吊运行安全? 3完成下表中a、b、c的内容(无需复制表格,在答题卡上按顺序写出答案)。 4工程质量事故按造成损失严重程度划分为哪几类?本工程露台结构质量事故属于哪一类?说明理由。答:1.施工总承包单位现场平面布置(1)(3)中的不妥之处及其正确做法。(1)不妥之处:在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙作围挡。正确做法:施工现场必须实施封闭管理,现场出入口应设门卫室,场地四周必须采用封闭围挡,围挡要坚固、整洁、美观,并沿
13、场地四周连续设置。一般路段的围挡高度不得低于1.8m,市区主要路段的嗣挡高度不得低于2.5m。(2)不妥之处:施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。正确做法:施工现场的主要道路必须进行硬化处理,土方应集中堆放。(3)不妥之处:一间50平方米的木工加工间配置了一只灭火器。正确做法:临时木工间,油漆间,木、机具间等,每25平方米应配置一个种类合适的灭火器;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类的灭火器。至少应配置2只灭火器。2在高压线处于塔吊覆盖范围内的情况下,施工总承包单位应在塔下设防护架,并限制塔式起重机的旋转范围。3a为75;b为100;c为100。4工程质量事故按造成损失严
14、重程度划分为一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故三类。本工程露台结构质量事故属于严重质量事故。理由是凡具备下列条件之一者为严重质量事故:(1)直接经济损失在5万元(含5万元)以上,不满10万元的;(2)严重影响使用功能和工程结构安全,存在重大质量隐患的;(3)事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。本工程严重影响到露台的结构安全,并造成直接经济损失8万元,符合严重质量事故的条件。第34题 【案例题4】 (20分)某建筑工程施工进度计划网络图如下图所示:施工中发生了以下事件: 事件一:A工作因设计变更停工10d; 事件二:B工作因施工质量问题返工,延长工期7d; 事件三:E工作因建设单位供料延期,
15、推迟3d施工; 事件四:在设备管道安装气焊作业时,火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氨酯防水涂膜层上,引起火灾。 在施工进展到第120天后,施工项目部对第110天前的部分工作进行了统计检查。统计数据如下表所示:问题1本工程计划总工期和实际总工期各为多少天?2施工总承包单位可否就事件一事件三获得工期索赔?分别说明理由。3施工现场焊、割作业的防火要求有哪些?4计算截止到第110天的合计BCWP值。5计算第110天的成本偏差CV值,并做CV值结论分析。6计算第110天的进度偏差sv值,并做sv值结论分析。答:1本工程计划总工期为(28+35+35+21+21)d=140d,实际总工期=(140+1
16、0+7)d=157d。2施工总承包单位可否就事件一事件三获得工期索赔的判定及其理由:事件一可以获得工期索赔。理由:A工作是因设计变更而停工,应由建设单位承担责任,且A工作属于关键工作。事件二不可以获得工期索赔。理由:B工作是因施工质量问题返工,应由施工总承包单位承担责任。事件三不可以获得工期索赔。理由:E工作虽然是因建设单位供料延期而推迟施工,但E工作不是关键工作,且推迟3d未超过其总时差。3施工现场焊、割作业的防火要求:(1)焊工必须持证上岗,无证者不准进行焊、割作业;(2)属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割;(3)焊工不了解焊,割现场的周围情况,不得进行
17、焊、割;(4)焊工不了解焊件内部是否有易燃、易爆物时,不得进行焊、割;(5)各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,或未排除危险之前,不准进行焊、割;(6)保温层,冷却层,隔声、隔热设备使用可燃材料的部位,或火星能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊、割;(7)有压力或密闭的管道、容器,不准焊、割;(8)焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全防护措施前,不准焊、割;(9)附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准焊、割;(10)与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割。4计算截止到第110天的
18、合计BCWP值(见下表):截止到第110天的合计BCWP值为2900万元。5第110天的成本偏差CV=BCWP-ACWP=(2900-2510)万元-390万元。cv值结论分析:由于成本偏差为正,说明成本降低390万元。6第110天的进度偏差SV=BCWP-BCWS=(2900-3220)万元=-320万元。sv值结论分析:由于进度偏差为负,说明进度延误了320万元。第31题 【案例题1】(20分)某建筑工程,地下1层,地上16层。总建筑面积28 000平方米,首层建筑面积2400平方米,建筑红线内占地面积6000平方米。该工程位于闹市区,现场场地狭小。 施工单位为了降低成本,现场只设置了一条
19、3m宽的施工道路兼作消防通道。现场平面呈长方形,在其斜对角布置了两个消火栓,两者之间相距86m,其中一个距拟建建筑3m,另一个距路边3m。 为了迎接上级单位的检查,施工单位临时在工地大门入口处的临时围墙上悬挂“五牌”、“二图”,检查小组离开后,项目经理立即派人将之拆下运至工地仓库保管,以备再查时用。 问题 1该工程设置的消防通道是否合理?说明理由。 2该工程设置的临时消火栓是否合理?说明理由。 3该工程还需考虑哪些类型的临时用水?在该工程临时用水总量中,起决定性作用的是哪种类型临时用水? 4该工程对现场“五牌”、“二图”的管理是否合理?请说明理由。答: 1.工程设置的消防通道不合理。现场应设置
20、专门的消防通道,而不能与施工道路共用,且路面宽度应不小于4m。2工程设置的临时消火栓不合理。室外临时消火栓应沿消防通道均匀布置,且数量依据消火栓给水系统用水量确定。距离拟建建筑物不宜小于5m,但不大于40m,距离路边不宜大于2m。在此范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。3该工程还需考虑的临时用水类型有生产用水、机械用水、生活用水、消防用水。在该工程临时用水总量中,起决定性作用的是消防用水。4不合理。施工现场管理的总体要求中规定,应在施工现场人口处的醒目位置长期固定悬挂,公示“五牌”、“二图”。第32题 【案例题2】(20分)某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成,平面呈不规则四方形,主楼29层
21、,裙楼4层,地下2层,总建筑面积81650。该工程5月份完成主体施工,屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除,在裙楼屋面防水层施工时,因工期紧没有搭设安全防护栏杆。工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下,经医院抢救无效死亡。 裙楼屋面防水施工完成后,聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多,工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。 主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓,鼓泡有大有小,直径大的达到90mm,鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现:没有基层含水率试验和防水卷
22、材粘贴试验记录;屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50mm,接缝口应用密封材料封严,宽度不小于5mm。 问题 1从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因。 2项目经理部负责人在事故发生后应该如何处理此事? 3试分析卷材起鼓原因,并指出正确的处理方法。 4自粘SBS卷材搭接宽度和接缝口密封材料封严宽度应满足什么要求? 5将剩余的二甲苯倒在工地上的危害之处是什么?指出正确的处理方法。答:1事故直接原因:临边防护未做好。2事故发生后,项目经理应及时上报,保护现场,做好抢救工作,积极配合调查,认真落实纠正和预防措施,并认真吸取教训。3原因是卷材防水层中黏结不实的部位存在水分和气
23、体,当其受到太阳照射或人工热源影响后,体积膨胀,造成鼓泡。治理方法:(1)直径100mm以下的中、小鼓泡可用抽气灌胶法治理,并压上几块砖,几天后再将砖移去即可。(2)直径100300mm的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护层,再用刀将鼓泡按斜“十”字形割开,放出鼓泡内气体,擦干水分,清除旧胶结料,用喷灯把卷材内部吹干,然后,按顺序把旧卷材分片重新粘贴好,再新粘一块方形卷材(其边长比开刀范围大100mm),压人卷材下,最后,粘贴覆盖好卷材,四边搭接好,并重做保护层。上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。(3)直径更大的鼓泡用割补法治理。先用刀把鼓泡卷材割除,按上一作法进行基层清理,再用喷灯烘烤旧
24、卷材槎口,并分层剥开,除去旧胶结料后,依次粘贴好旧卷材,上铺一层新卷材(四周与旧卷材搭接不小于100mm),然后,贴上旧卷材,再依次粘贴旧卷材,上面覆盖第二层新卷材,最后,粘贴卷材,周边压实刮平,重做保护层。4屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为60mm,接缝口应用密封材料封严,宽度不小于10mm。5二甲苯具有毒性,对神经系统有麻醉作用,对皮肤有刺激作用,易挥发,燃点低,对环境造成不良影响,所以应将其退还仓库保管员。第33题 【案例题3】(20分)某市建筑公司承建的工贸公司职工培训楼工程,地下l层,地上12层,建筑面积24000平方米,钢筋混凝土框架结构,计划竣工日期为2010年8
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 二级 建造 考试 建筑工程 实务 案例 分析 模拟 试题 整理
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。