建筑工程合同(含FIDIC)条款--真题一.doc
《建筑工程合同(含FIDIC)条款--真题一.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程合同(含FIDIC)条款--真题一.doc(8页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、 建筑工程合同(含FIDIC)条款 (一)一、单项选择题(本大题共20小题,每小题l分。共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同,该合同关系的构成要素不包括 【 】 A主体 B客体 c时间 D内容2合同关系的内容是指 【 】 A物 B债权人的权利和债务人的义务 C行为 D债权人和债务人3下列原则中,不属于合同法规定的基本原则的是 【 】 A等价有偿原则 B诚实信用原则 C自愿原则 D合法原贝44根据合同法,下列合同成立的是 【 】 A要约通知到达受要约人 B要约通知发出 C承
2、诺通知到达要约人 D承诺通知发出5下列关于合同成立地点的说法中不正确的是 【 】 A双方当事人签字盖章地为合同成立地 B采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地 c债务人的经常居住地为合同成立地 D口头协议的承诺生效地为合同成立地6因重大误解订立的合同,当事人一方有权 【 】 A请求人民法院撤销 B请求人民法院确认无效 c解除合同 D变更合同7乙欠甲50万元钱长期未还,而乙享有对丙的60万元到期债权,却未尽力追讨,此时, 甲可以行使 【 】 A债务权 B撤销权 c代位权 D抗辩权8具备联机无负荷试车条件的设备安装工程,组织试车的应该是 【 】 A发包人 B承包人 0工程师 D设备供应商9下列关
3、于合同文件的表述中,不正确的是 【 】 A专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体 B合同文件中专用条款的解释优于通用条款 C合同文件之间应能互相解释、互为说明 D专用条款与通用条款是相对立的10在执行监理业务时,监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理寅任是代表 【 】 A社会公众 B建设行政主管部门 c建设单位 D工程质量监督站11监理委托合同中,属于委托人权利有 【 】 A生产工艺设计认定权 B选择工程分包单位的认可权 C施工质量的检验权 D工程建设有关协作单位协调主持权12在某施工合同履行中由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失,该向 施工单位赔偿损失的是 【 】
4、A监理工程师 B监理单位 C项目经理 D建设单位13FIDIC施工合同条件下,工程变更的范围不包括 【 】 A工程任何部分标高、位置和尺寸的改变 B因施工需要,施工机械日常检修时间变更C含同甲工程量改变 D工作质量和其他特性的变更14一般保证的保证人来约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起【 】 A,3个月 B6个月 C12个月 D24个月15对于损失大、概率小的风险,可通过保险或合同条款将责任转移,这一风险对策称为 【 】 A风险回避 B风险控制 C风险保留 D风险转移16仲裁裁决的作出应当依据 【 】 A全体仲裁员的意见 B多数仲裁员的意见 C首席仲裁员的意见 D仲裁委员会主任的
5、意见17在确定工程变更价款时,如果合同中没有类似或适用的价格,此变更价格 【 】 A由业主提出,工程师批准执行 B由工程师提出,业主批准执行 C由承包商提出,工程师批准执行 D由承包商提出,业主批准执行18在FIDIC合同条件中,由于公共当局引起的延误,承包商可获得补偿包括【 】 A工期 B费用 c工期和费用 D工期、费用和利润19在施工合同中,承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款 的是 【 】 A承包人 B工程师与发包人共同 C工程师 D发包人20在FIDIC合同条件下,有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是【 】 A雇主 B承包商 C分包商 D设计单位二、多项
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑工程 合同 FIDIC 条款 真题一
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。