![点击分享此内容可以赚币 分享](/master/images/share_but.png)
住宅室内装饰装修合同(发包方).doc
《住宅室内装饰装修合同(发包方).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《住宅室内装饰装修合同(发包方).doc(26页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、 合同编号: 住宅室内装饰装修施工合同(发包方) 发包人(甲方): 承包人(乙方): 承包人资质等级: 签订时间: 签订地点: 住宅室内装饰装修施工合同说明一、 本合同所称住宅室内装饰装修,是指住宅竣工验收合格后,业主或者住宅使用人(以下简称装修人)对住宅室内进行装饰装修的建筑活动。二、 承包人应具有工商行政管理机关核发的营业执照与行业主管部门核发的施工企业资质等级证书。三、签订合同前发包人(甲方)要验看承包人(乙方)的企业法人营业执照和企业资质证书。与分公司(分部)签订合同,除验看其营业执照及企业资质证书外,合同应加盖该分公司(分部)的上级公司(具有法人资格单位)的合同专用章。三、本合同文本
2、中相关条款后有空白行,供双方自行约定或补充约定。四、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。五、本合同文本中的中的内容为并列选择项,甲、乙双方当事人协商确定后,选择的打,不选择的打。 六、甲、乙双方经济来往均需开具收据。竣工验收付清尾款时,乙方必须开具税务统一发票。 住宅室内装饰装修施工合同(发包方)发包人(甲方):(全称) 身份证号码: 联系(通信)地址: _联系xx: 承包人(乙方):(全称) 公司总部地址: _法定代表人: _xx: _法人营业执照号: _资质证书号: _分公司(分部)地址: _营业执照号: _xx: _负责人: _职务: _xx: _签约人(或代理人) _xx
3、: _【风险点】:1、审查承包人是否具有独立法人资格(分公司除外),如项目部、指挥部、工程处等无独立法人资格的主体签订的合同一般情况下无效。分公司分为领取营业执照和未领取营业执照情形,领取营业执照的分公司在取得总公司的授权委托书的情况下,其签订的合同有效。领取营业执照的分公司在未取得总公司的授权委托书的情况下,其签订的合同效力待定;未领取营业执照的分公司签订的合同一般情况下无效。2、 审查承包人是否具备相应的承包资质,并要求其提交相应的资质证书复印件并盖章作为本合同附件。【关联法规】【关联案例】01.蔡运动等与张义安等健康权纠纷上诉案((2010)益法民一终字第398号)蔡运动选择没有资质的张
4、义安进行室内装饰装修,未尽到相关注意义务,在选任上存在过失,判决蔡运动与张义安承担连带赔偿责任。02.段慧青与陈思思装饰装修合同纠纷上诉案((2010)衡中法民一终字第277号)段慧青所开办的似锦墙艺衡阳店虽然取得了营业执照,但没有取得装饰装修的资质,依法不能从事装饰装修业务。故段慧青与陈思思签订的房屋装修合同虽然系双方真实意思表示,但因违反了行政法规强制性规定而为无效合同。03.广州荷塘月色饮食有限公司与广州市天河宏邦建材有限公司装饰工程施工合同纠纷上诉案(2004)穗中法民四终字第4434号)争议焦点:承包人是否具有相关资质?依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、住宅室内装饰装修
5、管理办法及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方就本装饰装修工程施工具体情况协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程地点:_ 1.2 工程装饰装修面积:_ 1.3 工程户型(以房管局登记备案为准):_室_厅_卫,为平层,或错层,或复式,或别墅.(为确定的内容,以或表示,下同。)1.4承包范围:_ 1.5 承包方式.双方商定采用下列第_种方式承包:乙方包工、包辅助施工材料、包全部或部分主材(以甲方委托乙方代购主材清单为准)。乙方包工、包辅助施工材料,甲方提供主材(见甲方提供材料明细表)。乙方只包工 其他方式_。第二条 工程质量标准 2.1本工程质量执行国家标准GB
6、 500961999住宅设计规范、GB 503272001住宅装饰装修工程施工规范、GB 502102001建筑装饰装修工程质量验收规范等相关国家和行业标准。2.2装修室内环境污染控制应严格执行GB 503252001民用建筑工程室内环境污染控制规范等相关国家、行业和地方标准。2.3 其它约定标准(在“是”或“否”对应的“”中打“”或填写其它标准):(1)GB/T 188832002室内空气质量标准是 否 执行;(2) _。【风险点】:工程的装饰装修质量,除在设计、施工、材料等方面要求外,还应注意装修室内环境污染这一问题。【关联法规】【关联案例】01.河南三建建设集团有限公司诉河南亿万置业有限
7、公司建设工程施工合同纠纷案((2011)沁民商初字第138号)只是设计单位因被告欠其设计费未付而拒绝在验收报告和验收结论上签字、盖章。根据验收结果,本案所涉地基基础和主体结构应为合格工程。第三条 工期 3.1 总工期:自开工之日起_日(为日历工期,并包括法定节假日)。 开工日期:_年_月_日。 竣工日期:_年_月_日。 3.2 在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,甲乙两方须协商一致,共同签署书面变更单,同时调整相关工程费用及工期。工程变更单是竣工结算和顺延工期的依据。 3.3延期开工:乙方不能按期开工的,应提前_日以书面形式通知甲方,除不可抗力和甲方出具的书面同意文件外,不得延期开工。 3
8、.4暂停施工(停工):甲方要求乙方暂停施工的,应在_小时内向乙方提出处理意见,乙方应妥善保护已完工工程。乙方要求复工的,甲方应在_小时内予以答复,非经甲方书面答复的,乙方不可自行复工。3.5工期顺延3.5.1 双方约定工期顺延情况:(1) 不可抗力;(2) 有经验的承包商不能预测及防范的自然力、地质情况及当地政府行为;(3) 甲方或监理工程师指令错误; (4)_日内由于非乙方原因停水停电累计_小时以上不能施工的; (5)因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。 3.5.2 出现以上情况时,乙方应于_小时内以书面形式通知甲方,由甲方、监理签证并确认,如乙方未在上述规定的时间内提出书面报告,
9、并经甲方、监理签证确认,则视为上述情形并不涉及工期顺延。 3.6工期提前 3.6.1 若甲方要求比合同约定的工期提前竣工,应征得乙方同意,双方协商一致后更改关于工期和工程价款等相关内容。 3.6.2 若采取可行的新技术措施,经双方协商一致后可提前竣工,但任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议,且甲方应在_日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施,并为赶工提供必要的条件。 3.6.3 提前竣工协议应包含以下内容: (1)提前的时间。 (2)乙方采取的技术措施。 (3)甲方为实行新技术措施提供的条件。 (4)实行新技术措施增加的费用。 【风险点】:1、 经发包
10、人确认,由监理人出具的书面通知载明的开工时间为准。2、 本合同工期为绝对工期,非因发包人及不可抗力等双方约定的原因导致工期顺延外,工期不予顺延,若工期顺延,必须经过发包人同意(工期签证)。【关联法规】【关联案例】01.浙江大东吴集团钢构有限公司与安徽芜纺纺织股份有限公司建设工程施工合同纠纷上诉案((2012)皖民四终字第00096号)争议焦点:竣工验收单是否可作为竣工日期?承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期02.徐州锦园房地产开发有限公司与崔家栋建设工程施工合同纠纷上诉案((2012)徐民终字第0688号)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以
11、转移占有建设工程之日为竣工日期。03.洛阳富安兴公司建设有限公司等与张全中等拖欠工程款纠纷上诉案((2011)三民终字第659号)项目经理借用他人资质承包工程,发包人在收到竣工结算文件后约定期限内逾期未答复,法院认定是拖欠工程款。 第四条 施工设计 4.1设计图纸及技术文件的提供方式 由甲方于开工_日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。 由乙方于开工_日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批,甲方应于_日内审批完毕并交还乙方。 由甲方委托的专业设计公司于开工_日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。 4.2设计变更 4.2.1 甲方要求变更设计时,应在该分部或分项工
12、程施工_日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。 4.2.2 已完工程设计变更造成乙方返工的损失,由_方承担。 4.2.3 设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续,乙方应变更施工进度计划,送甲方批准,同时调整工程价款。4.2.4 涉及设计变更的,设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品,以作计价及施工依据。【风险点】:1、住宅的装饰装修设计必须严格按照相关法律法规的相关规定,对于变动建筑主体和承重结构的必须经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,部分改建活动还应经相关部门批准。2、装修人应在工程开工前,向物业管理企业或房屋管理机构申报登记,非业主的住宅使用人应取
13、得业主的书面同意。并且应提前告知邻里,取得谅解。【关联法规】【关联案例】01.蔡国华与韩晓薇相邻关系纠纷上诉案((2009)沪一中民二(民)终字第904号)被告因装修过程中擅自变动承重墙,造成原告房屋地坪裂缝,法院判决被告对原告房屋内的承重墙恢复原状、消除隐患,并承担相应的损害赔偿。02.李俊诉戴伟同、任月琴排除妨害纠纷案(浙江省宁波市鄞州区人民法院(2008)甬鄞民一初字第3888号(2009年4月13日)(未上诉)原告因房屋装修过程中拆除楼梯及部分墙体,未提前告知两被告,两被告阻挠原告装修并因此给原告造成损失,法院驳回原告请求补偿损失的诉求。03.陆瑞泰与陈锦彬财产损害赔偿纠纷上诉案(20
14、05)佛中法民五终字第742号)被上诉人在未提前通知上诉人的情况下,在天台违章加建锌铁棚并在装修过程中未经办理相关报批报建手续即擅自改变承重墙,造成对上诉人房屋的损害,法院判决被上诉人赔偿上诉人相应损失。 第五条 工程价款5.1本工程价款: 招标工程以中标价为准。(应附中标通知书) 非招标工程按双方约定为准。 5.2本工程价款总计:人民币_元,¥_元。 固定包干总价:人民币_元,¥_元。(详见附表:住宅室内装饰装修工程报价单) 平米包干计价:每平方米装饰造价元。 装饰价款合计:建筑面积 平方米 元 / 平方米 元。 综合单价计价:具体参照附表工程量清单及报价单,根据竣工结算后双方协商认可的具体
15、工程量计价。 5.4本工程价款可在出现下列情况时调整:(1)甲方确认的工程量增减。(2)甲方确认的设计变更或工程洽商。(3)符合“3.5.1”约定的其他工期顺延条件之一的。 (4)双方约定的其他增减或调整。 5.5工程价款支付5.5.1 预付款为工程总价的_%,支付时间为_。甲方未按约定支付预付款的,乙方可书面通知甲方。 5.5.2 工程进度款5.5.2.1 乙方应在每月_日向甲方提交已完工程量报告及相关质量验收记录,甲方应在_日内会同乙方核实计量并检验工程质量。乙方无故不参加计量及质量验收的,甲方计量视为有效并作为工程款支付依据。甲方对前期工程提出异议时,应在异议解决后个_工作日内出具同意拨
16、款的书面证明材料。5.5.2.2 工程进度款的拨付应包括洽商款项(如设计变更、工程量增加等)。 5.5.2.3 乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。 5.5.2.4 经乙方书面同意并明确延期付款日期后,甲方可延期付款,甲方延期付款不计算应付工程款利息。 5.5.3 工程进度款付至工程总价_%时停止支付,尾款待工程竣工验收合格并且保修期满,没有发生任何质量问题后按双方约定的方式一次性结清。若提前完工,甲方应相应提前划拨相应工程款项。保修期满,付清尾款。 5.6 若双方约定将本合同工程款在存放于特约帐户,则在此期间时产生的利息归甲方所有;每批次工程款划拨
17、手续费用由乙方支付。【风险点】:1、价款的定价方式的选择。(1) 对于采取固定价格定价的,必须根据“公平原则”,双方谨慎确定价款。(2) 对于采用可调价格定价的,必须事先约定具体的调整范围和方式。(3) 对于成本加酬金的方式,一般应协商确定具体情况下的酬金比例,及成本以何种方式计算。2、工程价款结算:(1) 合同无效时,工程竣工验收合格或经修复后验收合格的,发包人应予支付工程价款,承包人应承担修复费用。(2) 垫资问题:垫资受法律保护,有约定时,发包人需返还垫资及约定利息(利息不得超过同期同类贷款利率),无约定利息的,发包人无需支付利息。(3) 关于承包方的承包工程款的优先受偿权。【关联法规】
18、【关联案例】01.齐河环盾钢结构有限公司与济南永君物资有限责任公司建设工程施工合同纠纷案((2011)民提字第104号)鉴定机构分别按照定额价和市场价作出鉴定结论的,在确定工程价款时,一般应以市场价确定工程价款。02.彭某诉杨某建设工程施工合同纠纷案((2012)巴法民初字第02595号)原告彭某作为自然人无建设工程施工作业资质,与被告杨某签订的东泉镇农民新村整体建设工程承包合同无效,但是符合最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第二条规定,被告应予支付拖欠的工程款。03.尹年朱等与新宏基房地产开发(郴州)有限公司建设工程施工合同纠纷再审案((2012)郴民一重字第1号
19、)三原告借用第三人郴州二建公司的名义承揽工程,法院认定所签订相关合同无效无效。被告拖延验收又擅自使用,视为验收合格,应支付拖欠的工程款项。第六条材料设备供应 6.1本工程由甲方供应主要材料设备的,双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件,一览表中应准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由甲方承担运输费用。乙方发现由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,对工程造成损失,责任由甲方承担。 6.2本工程由乙方采购材料设备的,应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求
20、进行采购,提供材料设备产品的质量、环保合格证明,并对所购材料设备质量负责。乙方负责采购的材料、设备,经组织验收后,由甲方确认备案,不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的一切损失由乙方负责。 6.3甲方提供和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方,双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后,应移交给乙方管理、使用。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。 6.4 甲方采购供应的装饰材料、设备均应用于本合同规定室内装修,非经甲方同意,乙方不得挪作它用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 6.5本工程中的主要材料应由双方
21、选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存,作为材料供应和竣工验收的实物标准。6.6双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准系列国家标准的合格产品,并具有法律效力的合格证书或检验报告。【风险点】由双方选定样品的样本,样品样本应经双方验收后封存,作为材料供应和竣工验收的实物标准。【关联法规】【关联案例】01.广州荷塘月色饮食有限公司与广州市天河宏邦建材有限公司装饰工程施工合同纠纷上诉案(2004)穗中法民四终字第4434号)发包人对承包人提供的石材质量及品种有异议,虽承包人提供的英文证明因不符合民诉法的形式要件不被采纳为证据,但发包人不能提供相关证明,故法院认可
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 住宅 室内装饰 装修 合同 发包方
![提示](https://www.zixin.com.cn/images/bang_tan.gif)
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。