水土保持项目施工合同(20141010).doc
《水土保持项目施工合同(20141010).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水土保持项目施工合同(20141010).doc(25页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、(合同范本(适合于全部招投标)(根据实际情况进行适当删减)国家水土保持重点建设工程施工合同文本工程名称:*县2014年国家水土保持重点建设工程 建设单位: *县水利局 施工单位:*公司 合同编号:SXSB-*-2014*县2014年*小流域国家水土保持重点建设工程施工合同文本建设单位:(全称) 地 址: 法定代表人: 技术支持: * * 水保站 委派现场代表: 联系电话: 施工单位:(全称) 地 址: 法定代表人: 项目经理: 联系电话 总工程师: 质量负责人: 监理单位:(全称) 地 址: 总监理工程师: 联系电话 监理工程师: 建设单位对 *2014年*小流域国家水土保持重点建设工程进行了
2、招标,接受了施工单位的投标,双方根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定,遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同。1、工程概况1.1工程名称:*2014年*小流域国家水土保持重点建设工程 1.2工程地点: *县*镇(乡) 1.3可研文件名称、文号: 1.4初设文件名称、文号: 1.5工程规模:治理*平方公里水土流失面积 建设任务: 坡改梯*亩,经济林*亩,水保林*亩,种草*亩,封禁*亩,小型水利水保工程中蓄水池*座,谷坊*处,生产道路*公里,排水沟渠*公里 1.6工程概算审批总投资 *万元;资金来源:国家财政资金*万元,省财政配套资金*万元,地方财政配套资金*万元。2
3、、工程承包范围及合同工程量2.1工程承包范围:治理*平方公里水土流失面积。2.2合同工程内容:2.2.1 坡改梯建设地点主要在 等村,土坎梯田面积 亩。详见附件1各工程建设地点规模等相关要素表。2.2.2 经济林建设地点主要在 等村,矮化核桃林 面积 亩,* * *林 面积 亩,* *林 面积 亩。详见附件1各工程建设地点规模等相关要素表。2.2.3 水保林建设地点主要在 等村,* * 林 面积 亩,* * *林 面积 亩,* *林 面积 亩。详见附件1各工程建设地点规模等相关要素表。2.2.4 水土保持种草建设地点主要在 等村,* * 林 面积 亩,* * *林 面积 亩,* *林 面积 亩
4、。详见附件1各工程建设地点规模等相关要素表。2.2.5 封禁治理建设地点主要在 等村,封禁面积 20 亩。详见附件1各工程建设地点规模等相关要素表。2.2.6 蓄水池建设地点主要在 等村,浆砌砖抹面敞口园形蓄水池2口,单池容积30m3。详见附件1各工程建设地点规模等相关要素表。2.2.7 谷坊建设地点主要在 等村,土谷坊2座,柳谷坊2座。详见附件1各工程建设地点规模等相关要素表。2.2.8 排灌沟渠建设地点主要在 村,浆砌砖抹面40cm 排水沟 400m, 村预制U型渠40cm 排水沟 600m。详见附件1各工程建设地点规模等相关要素表。2.2.9 生产道路建设地点主要在 村,素土碾压 ,路面
5、宽4m,长度 400m, 村素土碾压碎石面层 ,路面宽4m,长度 400m,。详见附件1各工程建设地点规模等相关要素表。3、合同价款3.1合同价款承包方式:实行合同单价承包,其中工程建设安全生产费用计入投标总价内,不单列。3.2合同总价人民币(大写):贰佰柒拾捌点陆叁捌肆贰壹万元(人民币小写278.638421元)。其中坡改梯贰佰柒拾万元(人民币小写2700000元)、经济林贰佰柒拾万元(人民币小写2700000元)、水保林贰佰柒拾万元(人民币小写2700000元)、水土保持种草贰佰柒拾万元(人民币小写2700000元)、封禁治理贰佰柒拾万元(人民币小写2700000元)、蓄水池贰佰柒拾万元(
6、人民币小写2700000元)、谷坊贰佰柒拾万元(人民币小写2700000元)、排灌沟渠贰佰柒拾万元(人民币小写2700000元)、生产道路贰佰柒拾万元(人民币小写2700000元)。以上总价是合同可支付的最高价款。4、合同工期及进度4.1开工日期: 2014年 月 日(具体以开工令为准),竣工日期2015 年5月26日(暂定) 。4.2合同工期总日历天数: 天。4.3为满足本工程总工期的要求,施工单位承诺采取一切有效措施,使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。关键项目控制性进度表序 号关键项目名称最迟完工日期备 注1坡改梯2015年6月2经济林2015年5月3水保林2015年5月4水土保
7、持种草2015年4月5封禁治理2014年11月6各项小型水利水保工程2015年6月4.4施工单位在保证工程质量的前提下,建设单位要求按合同规定的完工日期提前完工。4.5施工单位由于人员、机械、材料不到位等,管理水平低等自身原因,位致使工期拖延,应进行处罚。拖延致下一施工季的按总价 %扣减,拖延致下一施工年的按总价 %扣减,或终止合同,由此造成的损失由施工队全部负责。5、双方的义务和责任5.1建设单位的义务和责任5.1.1建设单位应遵守与本合同有关的法律、法规和规章,并应承担相应的责任。5.1.2建设单位委托监理人于 年 月 日前向施工单位发布开工通知。否则,承担工程延误责任。5.1.3建设单位
8、应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作,并在开工通知发布前将监理任命及建设单位相关人员职权、联络方式通知施工单位。建设单位主要人员的职权表序号姓 名职 务在合同中的主要职权联络方式1全面负责2负责项目施工的全面工作5.1.4建设单位应按合同约定的建设范围和期限,及时协调土地使用者按时向施工单位提供施工地。涉及施工地的所有问题,均由建设单位负责或协调当地政府有关部门处理,施工单位应主动、全力配合;5.1.5建设单位应委托监理人在合同规定的期限内向施工单位提供应由建设单位负责提供的图纸。建设单位负责提供的图纸和期限序号图 纸 名 称提交日期份数备 注1 施工全套图纸2011.2.2825
9、.1.6建设单位应根据工程进展及时做好协调工作,对苗木采购、质量确认、品种变更、施工地点变更等及时进行确认。5.1.7建设单位应按合同约定按时支付合同价款。5.1.8建设单位应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。建设单位对文明施工的统一管理和协调工作不免除施工单位应负的责任。5.1.9建设单位应按国家水土保持重点建设工程管理办法和现行水土保持工程验收规定,组织或主持有关验收工作。5.1.15其它责任: 无 。5.2施工单位的义务和责任5.2.1施工单位应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章,并承担相应的责任。5.2.2施工单位根据招标
10、文件的约定按时向建设单位提交履约担保证件或现金。本合同履约担保金额为人民币(大写)壹拾陆万零陆佰元,小写16.06 万元。履约担保证件在保修责任终止前有效,并在有效期结束后14天内退还给施工单位;履约保证金在工程验收合格后14天内返还给施工单位。5.2.3施工单位应在接到开工通知后 14 日内,按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。若施工单位未按合同要求按时调遣人员、设备、材料,或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师,应承担相应违约责任。施工单位向工地调遣或雇佣主要人员序号姓 名职 务在合同中的主要职责到达现场时限一主要人员1项
11、目经理负责全面工作开工前2*总工程师负责现场技术开工前3*质量负责人负责工程质量开工前二现场管理人员( 人)1行政管理2技术管理三作业人员工种( 人)1土石方工程2其他施工单位向工地调配施工设备和材料一主要施工设备名称规格型号数 量用 途到达现场时间12二主要材料125.2.4施工单位应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示、严格按监理审批的施工图纸及要求进行施工。5.2.5施工单位应按招标文件中技术条款规定的内容和期限,编制施工组织设计、施工措施计划和由施工单位负责的施工图纸,报送监理人审批,并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。施工单位负责提交的图纸和文件表序号图纸和文件名称提交
12、时限提交建设单位份数1施工组织设计报告按监理、业主要求按监理、业主要求2施工技术措施计划按监理、业主要求按监理、业主要求4质量检测与评定资料按监理、业主要求按监理、业主要求6竣工图及验收资料按监理、业主要求按监理、业主要求7结算资料按监理、业主要求按监理、业主要求8施工单位应提供的施工图按监理、业主要求按监理、业主要求5.2.6施工单位应按国家有关规定文明施工,避免施工对公众利益的损害,保证工程施工和人员的安全。5.2.7施工单位应遵守环境保护的法律、法规和规章,按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境,免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失,避免施工对
13、公众利益的损害。5.2.8施工单位应严格按施工图纸和本合同招投标文件中技术条款规定的质量要求完成各项工作。5.2.10施工单位应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。5.2.11施工单位应在工程通过完工验收后30天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。5.2.12 其它责任: 无 。6、监理人的职责6.1监理人应履行合同规定的职责。6.2监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力,若建设单位要求监理人在行使某种权力前必须得到建设单位批准,则应在合同或补充协议中予以规定,否则监理人行使这种权力应视为已得到建设单位的事先批准。6.3监理人负责工
14、程的进度控制、质量控制、投资控制;负责设计变更审核和合同管理;协调建设各方关系;工程分包、工期调整、设计变更等,监理人在作出决定前,应得到建设单位的批准;属重大设计变更的,应按行政审批部门批准的设计变更进行控制。6.4总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责建设单位委托的监理工作。组织施工组织设计审查,签发施工图纸、监理文件,组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收,审签工程进度结算资料。6.5监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。6.6监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。监理人的指示序号监理指示名称监理指示主要内容
15、1开工通知监理人按照有关规定,向施工单位发布单位工程、分部(分项)工程、单元工程等开工通知。2监理审批文件施工组织设计审批文件,施工导流及度汛方案审批文件,工程质量评定项目划分审批文件,试验报告及质量标准审批文件,签发施工图纸等。3工序及隐蔽工程验收签证重要工序及隐蔽工程必须经监理工程师批准后,才能进行下一工序施工。4施工过程质量控制指令要求施工单位提供试验和检测成果;停止各种违章作业行为;停止不合格的材料、设备、设施的安装与使用;要求对不合格工序进行补工或返工;对造成质量事故或多次严重违规的责任人提出处理意见;质量缺陷或质量事故处理方案审核意见等。在紧急情况下,监理可以做出口头指令,并在48
16、小时内给予书面确认。5施工过程进度控制指令要求施工单位加快工程建设进度或加速施工的指令,督促施工单位做出调整安排、编报赶工措施报告,报监理批准,并督促实施。6工程造价控制指令工程量审定表,工程进度结算表,完工结算审签资料等。7现场协调指令工程变更、价格调整、工程停工或缓建、合同终止、违约责任划分,多家施工单位交叉作业干扰,现场矛盾协调等指令。七、质量7.1施工单位应确保工程质量,在工地设置专门的质量负责人,要应严格水土保持工程相关技术规定和监理人的指示精心施工。7.2监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验,施工单位应为监理人的质量检查和检验提供一切方便。监
17、理人的检查和检验不免除施工单位按合同规定应负的责任。7.3施工单位负责采购的材料和工程设备,应由施工单位会同监理人进行检验和交货验收,验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。施工单位还应按水土保持工程相关规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由施工单位承担。7.4建设单位负责采购的材料和工程设备,应由建设单位和施工单位在合同规定的交货地点共同进行交货验收,并由建设单位正式移交给施工单位。在验收时,施工单位应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由施工单位承担,若抽检不合格时,由建设单位承担。建设单位负责采购
18、的工程设备安装后,若发现工程设备存在缺陷时,应由监理人与施工单位共同查找原因,如属设备制造不良引起缺陷应由建设单位负责;如属施工单位运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由施工单位负责。7.5隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人验收合格后,施工单位才能进行覆盖。施工单位私自将隐蔽部位覆盖,监理人有权指示施工单位采用钻孔探测以至揭开进行检验,由此增加的费用和工期延误责任由施工单位承担7.6工程使用的一切材料和工程设备均应得到监理和建设单位的认可。监理人有权禁止使用不合格的材料和工程设备,可以随时发出指示要求施工单位立即采取措施进行补救,直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设
19、备,由此增加的费用和工期延误责任由施工单位承担。若施工单位无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示,则建设单位有权委托其他施工单位执行该项指示,由此增加的费用和利润以及工期延误责任,由施工单位承担。7.7施工单位对施工质量负责。工程施工质量必须达到合格标准,对施工质量缺陷或施工质量事故,施工单位应无条件地按监理人的指示采取有效措施进行整改,直至施工质量达到合格为止,由此产生的费用全部由施工单位承担。7、安全8.1建设单位应负责与当地公安部门协商,建立现场治安管理机构,统一管理全工地的治安保卫事宜,负责履行本工程的治安保卫职责。8.2建设单位应按水利工程建设安全生产管理规定(水利部令第26号),认真履
20、行本工程的安全管理职责,负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作,组织编制保证安全生产的措施方案和抢险预案,与施工单位等参建各方签订安全管理目标责任书,在工程开工15日内报有管辖权的水行政主管部门备案。 8.3监理人应按有关法律、法规和规章及本合同的有关规定,检查、监督施工安全工作的实施,审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准,对本工程建设安全生产承担监理责任。8.4施工单位对本工程的安全施工负责。施工单位应认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全,防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。8.5建设单位和施工
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水土保持 项目 施工 合同 20141010
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。