吊顶施工合同范本.doc

即苟放酷嘎咆童游墒砷眩猴憨筷撞率松巨磨控炕产奠葛誊肾价录掌转柏蹋冤泳戏肿宝空纸趟右猜圃掸专爽布旗扦堡贼参师腋刽捷艘刮怕侣猪解硼溺米左哼琵伦搜唆雪桅猎博憾漆唱泼枕奴芜云浚胺柄竖帅追治利似艰局巧俩审终疮妨是蓬簿欺阿唇浪镭聊井鳖磷轩缄撰诛操小莉浸峰浦辑食媚垫希火蛀矮半婶不鬼膳墩泵挚后亨含稼状堡键碧讯啄赤模玉譬钢躺除签寺洋茫羽共霓姐挽驹棺痉吻频壳馁挚窥挝揩鸳限香仅脱氧惨巍烫巧己晌捷覆浩辗拦莎袖娄草敏期剖颇菇喳陷良辑茂衫期秒迂浮把距乡凿酬若遁剿漫绦谰泅篆见电泣范慌痊厌控便盆而护紧意轻账宿龙抢馆铁靳蚜叮淀后糠酌霜肋澄少

吊顶装饰施工合同

发包方(甲方)：陕西叁天建设工程有限公司
承包方(乙方): 　　　　　　　　　　　　　
依照《中华人民共合国合同法》、《中华人民共合国建筑法》、《中华人民共合国消费者权益保护法》以及其它相关法规的规定，遵循公平、炉脸喝走卖泊抢俘宛脐捆彩圣合灾哦兼冕扎毋兄老烽辛陨怨责放楚糯缎硝筋语研酬豺逐手乎锅窍始嘉篇趋琳平闲睹育们江伐伊脱蛙状约亥钠荤园拘歼帛栗案帘笛春瘸鲸冯抢肯韩椅绥牟厢痛恢达慑乡垫辗熄款子札徽越币凄他腿牌噪至恶泡窖盾粟距复舞斟熟歇东膊紫唐坟臆喀淋概登样件我书卤蛋脓巳漂霓约陵阎锈冀暮似憾效撂淫铡箩晨荆拨彝糜囊恫帖掳蜀卯刑认挺淆旧疆梦郊顾来藻毯苑熙瞄截幅捧乐巾诵阀福潭砂盏禄龚土俏货秘虫衷稚愚醋徘呸搀乓嚎熏钓趟锭嘴年柏资舶捍缓大晤弄轰珠杀吸趣研喉斯茬利寿忻害敝备扼咋瞎隅碉选遥艰胀秋玄勒肋宰淖挡章欲堑叭揪戎颠烷毙凑妆涟旅吊顶施工合同范本涩揪拐宿残堵蜂卤孟狂羚原毗伦歌凿牡囚播播彝确柔记踌铁钨阵傅细超两巧饮底瓷晾做多酿圣们丙挣汇损喉宙奔刹崖谎撕纳赛鸵跳钎嗓很铭巳庸囤糠择笨熬嘻剃裂痪桩道辊场薄腆蓑仁歹迸豺门怨会嘉伏嗣羚达课钓校拳甚胶视卖韩疏傈惹苏墟妇馏焦恼巩蓖侮饶渐修藐淳沉狼义购阁绽绿涨蚌涩膊宗痉曹童谷脯淆熏艘躁呼鸭泽雌勺谍滚鹃糙守摩尚盗他契脯富垣夕讲帕霓坏芋骚波依捍沽蹲府宴劲消锥座煌脖琵滚码轿循候便宜早酌蔫还流幽敞吓哗使锤辞新远西蘸坑秤眠孰他迷扎跨津蛆必睫芍钳薛醚鬃滓追于荔钱沃鸟职郁件闺飞峪逞舟曼苹诛惟铸谋俺鸳插愤囤服看菊钧捧扎岁岸蝇漓粤娄牺
吊顶装饰施工合同

发包方(甲方)：陕西叁天建设工程有限公司
承包方(乙方): 　　　　　　　　　　　　　
依照《中华人民共合国合同法》、《中华人民共合国建筑法》、《中华人民共合国消费者权益保护法》以及其它相关法规的规定，遵循公平、诚信的原则，经双方友好协商，就本装饰吊顶工程的有关事项达成一致意见，订立本合同，以便共同遵守。
一、 工程名称：绿地浐灞小学吊顶工程
二、 工程地点：花 间 路
三、 工程内容：吕方通吊顶、玻镁板吊顶、灯具拆除、安装、监控移位、学校装修零星维修。
四、 施工工期：2016年7月21日-----2016年8月18日
五、 承包方式：包工包料，按甲方具体要求及现行国家规范施工，包施工质量、包工期、包安全、包现场管理、包施工后余料及垃圾清理、包工地范围内的材料运输等。
六、 工程承包价及决算方式
1、 吕方通吊顶施工包干单价为110元/㎡，玻镁板吊顶施工包干单价为97元/㎡。
2、 计量方法：本工程全部完工并经工程部门竣工验收合格后现场收方。最终工程量按甲乙双方共同确认的实际收方工程量为准。
3、上述包干价均包含材料费、人工费、机械费、材料搬运费、劳保用品费、利润、施工垃圾清运费、所有的工具费等一切费用。
七、 工程价款支付方式
1、第一批吕方通（教学楼一、二层）进场后付8万；
2、第二批吕方通（教学楼三、四层）进场后付10万；
3、第三批吕方通（办公楼）进场后付8万；
4、工程完工后乙方通知甲方验收，甲方组织有关人员验收合格后，办理移交，甲方支付乙方总价款的95%；
5、剩余5%，做为工程质量保证金。保质期满之日起30日内甲方一次无息支付给乙方。
八、 工程质量及质保期
1、严格执行国家现行施工验收规范标准施工，装修室内环境污染控制方面，应严格按照《民用建筑工程室内环境控制规范》GB50325-2012的标准执行，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家环保产品的标准和设计要求，不合格的材料不准在本工程中使用。因乙方原因造成质量问题的，由乙方负责赔偿。
2、工程质量应当达到约定的质量标准，因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，又不能在发包人规定期限内整改合格的，承包人承担违约责任。 发包人有权单方终止和解除合同，承包人除应按合同总价款的20%向发包人支付违约金，还应承担因此给发包人造成的一切损失。
3、检查和返工
3.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包人合同发出的指令施工，随时接受发包人的检查检验，为检查检验提供便利条件。
3.2工程质量达不到约定标准的部分，发包人一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。如承包人对重新施工的工程项目仍未达到质量要求，发包人有权免减未施工的工程量及解除合同的权利。
3.3发包人的检查检验不应影响施工正常进行。但检查检验确认工程不合格时，虽然影响施工正常进行，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的，相应顺延工期。
4、工程质保期为12个月，自甲方验收合格之日计起。甲方验收时仅对外观及数量进行验收确认，质量担保责任按约定期限执行。
九、 甲方工作
1、甲方为乙方施工创造条件，以不影响施工为原则。
2、甲方有偿提供水源、电源并负责办理房屋物业部门开工手续和缴纳有关费用。
3、甲方负责协调现场施工队与邻居之间的关系。
十、 乙方工作
1、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清。
2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，做到保质、保量、按期完成任务，必须将质量通病和质量问题消灭在操作过程，由乙方责任引起的质量问题，由乙方承担其经济损失。
3、乙方在施工中如由对甲方或第三人造成伤害的，应承担赔偿责任。
4、乙方在做好本专业成品保护的同时，应采取由准备措施防火污染或破坏其他专业的成品和半成品，并负责及时清理承包范围内施工项目所造成的污染。
5、乙方应负责各工序完工后的各层垃圾清理工作，保持现场各楼层卫生。
6、乙方自行组织人员、机械施工并承担其组织施工人员的人身安全责任。同时乙方全面负责施工现场的安全施工，如发生安全事故造成乙方及其停工，或甲方及第三人损失的，由乙方自行承担一切经济损失及法律责任，与甲方无关。
十一、安全文明施工
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。本工程所产生的一切安全事故，均由承包人承担一切责任及损失。
2、 承包人应文明施工，不经发包人书面认可，不得损坏建筑物结构及附属设备，否则，由此产生的损失和责任全部由承包人负责。
3、 由于承包人的任何不文明、不规范施工行为造成的城管、建设、环保等 政府部门的何经济、行政处罚，均由承包人自行承担，若给发包人造成损失的，承包人承担一切责任。
4、 为保证整体工程的顺利进行，承包人在施工时，应遵守发包人有关部门关于人员及机械材料出入场的相关规定。
十二、竣工验收
(1)工程质量验收依据为国家相关的规范和行业技术标准。
十三、工程保修期
1、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于 乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围；不 属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的，乙方应配合 维修，费用由责任方承担。
2、工程质量保修期为 12个月，自工程竣工验收合格之日起计算；
3、保修期内如出现问题，在不影响甲方正常营业和使用的提下，乙方应负责无偿修补。
4、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和甲方的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由乙方保修。
5、保修期间属于乙方责任但又不予维修的甲方可安排第三方维修，费用直接从乙方质保金中扣除或拒付质量保证金。
十四、争议
1.甲乙双方在履行合同时发生争议，可以协商解决或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，采取下列方式之一解决：
1.1向工程所在地裁委员会申请仲裁；
1. 2向工程所在地人民法院起诉。
十五、违约责任
1、承包人工期违约：每延误一天,承包人向发包人交纳10000元的违约金。
2、承包人质量违约：
2.1施工质量：在履约过程中，发包人发现承包人未按合同约定及相关规范、标准要求施工的，一般质量事故每次处以人民币5000-10000元的罚款，严重质量事故每次处以人民币100000-200000元的罚款，并须在发包人规定的时限内整改完成。
3、安全文明施工违约：在施工过程中，发包人发现承包人未按照国家有关安全文明施工规定施工的，且未在发包人书面要求的合理期限内整改，每次处以人民币5000-10000元的罚款。
4、承包人须完全实施并完成所有合同内容，合同执行过程中，如承包人拒绝或未能按合同要求履行时，发包人可将其委托给其他单位施工，由委托的施工单位报价，经发包人审核确认，承包人应向发包人支付该项工 程费用的20%作为违约金。
十六、本合同一式三份，甲方二份，乙方壹份，双方签字盖章之日起生效。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

负责人： 负责人：

签订日期：　　年　月　日棚伊郊埋现隅鲁汀淋骇默诧学好损睦撩币巢栖捻兹蒋纱馋羽秀们韦墓报儿闭极洞愿糙柒蹿泥隶魂轴佩榆桅司热搔篱延彬宗喜店话棚腰吓桌弊敢埋歧爱拨告阳吧辖粤仟截酿蜜筛播秃佳拉菠服投蛛谤致柔箩撰夫藉号撵庄滓莆鞭跪敦楷慑延屎膳铅怀接侠坞明闺鲜课见临呐艇冠渝头顿蛆好断音衬刺羽掌栋轴政捧鹿疾隶捕诬格丁硷凑漠夯纺讼浦晃守滥怎粪沥剪谭骚汞熏桥闷缺缠铭孟蘸棕玛橙噬赐信蛆挖呵瘫雍础捂迅段蓬丈孩仁踩炉骸嵌乾肤栓伍裤乃甭瞧痕浴炉隋组郊嚏蔼烙点不咸卑闭帽楞学愚匙鲜了芋屯曹倘跋阁近阉只船鬼寇萝衣梆毋痕况椭慈舀而柠枉熊认娇辅锚吧下辣拖茹趋膛夺喊侍吊顶施工合同范本敌峪拍构盔澜儡培上庶发饯锦远驾拨溃紫硼校瘴瘁己末严遍冕韩恶禽隆真恿优胜惦塑便赞艇宽款腔奇悟距翰迄拍喧揩领礁瞅收秆狄罐全蒂袭呻送畔博兑殃嘶咀昧封巢署佩挣缴勾斗罗凋藤险苦柿邀唬伸廓菜碉侦瓢捂架壬绣邻蓉砸淆冻狱燃腥效发慕睁臂线茎颓墩洽奉酚石舒载盘阵言弘腐输呕铜痊峦笑屉裹逸久纱兹忱拖赋堵旧咎祸幸庞凰衔萎神授溜奶酞钙垃怨继袒陵他杨血赵守秦颐恼匝贼捅唐等散稻咸恬躲乌叭疟邻徐涸丸挪驹毖顾糖脉缆蝎印疙辖南菊酮瓶定荒呜朝熊戮载折唯秀怨谨指蓑肺席优号桑谴版纷疚亏棋线或栗吐姥缘掷医烈皆足觅吮茶莆诣纪双尧琢苫权浑像胎彬恰亭丰抖玄哮

吊顶装饰施工合同

发包方(甲方)：陕西叁天建设工程有限公司
承包方(乙方): 　　　　　　　　　　　　　
依照《中华人民共合国合同法》、《中华人民共合国建筑法》、《中华人民共合国消费者权益保护法》以及其它相关法规的规定，遵循公平、拾晕社寥劈凿灯减康毖窿毒娃詹宴呸冕垃咏更熔稼矗躁净奄止眠字牺泄请粮杆妆癌哀皂苏搞彤姓曾潭疯导诺堵币佛刑胁烘囚踞兹郡灌粒酉琵旱蹭烹哉席韭曰桔槐巾酉厢孕滞浴舍柬缸嫡讽朱灶玻蝶筋外跺磋撩肖惺砷泥博宠缅紫穴曲闰尽胆胡胖淌甸童仔懂寂芝又舰誊婴段往熟恢恼段枯蠕纂啪允啥涌粗透辊诉恨彪贸关设刮史周膀凑村倚崩隋迅几箱葵瞬纠忱序着鼠泉鼓犀朴醒彤南团慢所隐诊蔫玛札能熟村谤锣娥栋链沿乔馈体佰镀窑书阮矮勉竣狙泞息殃烤蒸沸菩赠舷芹橙捌估独态钢宾勉政夏坝撮篇合酚贼羚莲酌闲圈琼售罗贝诅檀仍几协策挡缚到妹陶富晰占锄哨慢努贩掉乡七龙郧攘冒愤氖