2025年劳务承包标准合同范本范本.doc

劳务承包原则协议范本

在劳务承包中，承包企业从发包方获得项目及承包费用，赚取利润并为劳动者发放劳动酬劳，劳动者与发包方没有关系。下面是我搜集劳务承包协议范本，但愿对你有所协助。

劳务承包协议范本
(一)

发包人：_____________________________________

承包人：_____________________________________

分包工程名称：_______________________________

施工地址：____________________________区(县)

发包人(全称)：________________________________

承包人(全称)：________________________________

根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵照平等自愿、公正和诚实信用原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，签订本协议。

第一条工程概况及承包工作资料

1、1工程名称：______________________________________________

1、2工程概况：______________________________________________

1、3分包工作资料：__________________________________________

范围包括：__________________________________________________

1、4工程监理单位(全称)：________________________________

第二条作业人员

承包人根据工程需要向发包人带给作业人员共_______名。

第三条协议工期

动工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日，工期为______天。

第四条协议价款

4、1协议价款为：_________元(人民币)大写：_________元

4、2协议价款确实定原则(在确认方式前划a;adc;)：

通过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：

4、
2、1本协议价款为固定价格，在约定风险范围内协议价款不再调整。

4、
2、2以()年施工预算或()年施工概算定额为根据：

①定额工资单价为：

瓦工_____元工日;构造木工______元工日;装修木工_____元工日;钢筋工_____元工日;

砼工_____元工日;油工_______元工日;抹灰工_____元工日;架子工_____元工日;

水暖工_____元工日;电工______元工日;壮工_____元工日;_______;_______;_______;

②按建筑面积确定承包价_____元平方米;其中，地上构造：_____元平方米;地下构造：_____元平方米;初装修：_____元平方米;水电：______元平方米;________;_________;

③分项工程承包：

外墙面砖：_______元平方米;屋面防水：_______元平方米;

水磨石地面：_______元平方米;水泥砂浆：_______元平方米;

内墙一般抹灰：_______元平方米;________;________;________。

4、
2、3定额工以外发生零星用工单价_______元工日;(以实际发生，书面签证资料为准)

4、
2、4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因导致停工、窝工合计超过八小时按__________原则赔偿。

4、3对协议价款资料明确：_______________________________________

第五条协议价款结算和支付

5、1结算、决算资料：

5、
1、1发包人向承包人带给工程施工图或工程量清单，承包人根据上述书面资料按本协议条款编制施工预算书。

5、
1、2承包人根据发包人下达施工任务书或现场负责人指令，安排作业人员完毕作业资料，并获得有效书面签证单据编制人工结算书。

5、
1、3有效月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

5、2协议价款结算和决算：

5、
2、1发包人应于每月____日对承包人完毕工程量予以核算、确认并共同履行书面结算手续。

5、
2、2工程交工后____日内，承包人向发包人递交完整决算资料，发包人在收到决算资料后____日内进行核算，予以确认并办理分包工程决算手续。

5、3协议价款支付：

5、
3、1协议价款分期支付：在________年____月____日付款_______元，在________年____月____日付款_______元。

5、
3、2分期支付劳务费，每期支付劳务费数额不得少于已办理结算额80%，余款在发包人对决算资料予以确认后____日内付清。

5、
3、3协议价款支付务必以银行转帐形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

5、
3、4办理支付手续为：承包人为外地进京施工企业，应向发包人出据____市外地进京施工企业专用发票作为收款凭证，发包人须将填写齐全、票据收款人为承包人全称支票或汇票交付给承包人指定人员。

第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

6、1安全施工：发包人、承包人务必贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实行有关安全生产法律法规及各项规定，严格按安全原则组织施工。

6、2重大伤亡及其他安全事故处理：

6、
2、1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采用紧急措施防止事态扩大并全力组织急救伤者，保护事故现场，如因急救伤者务必移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

6、
2、2按照有关规定，发包人承包人应分清职责，由事故职责方承担对应职责。发包人承包人对事故职责有争议时，应按政府有关部门认定处理。

6、3对本工程安全生产原则，双方约定如下：_______________________。

第七条工程质量、验收与保修

7、1工程质量应抵达设计图纸规定及约定原则和质量目。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、原则之间有差异或不一致，承包人应在获得发包人书面承认后，以质量规定较高者为施工根据。

7、2承包人务必按照国家规定质量检查原则、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，获得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因导致窝工，由发包人予以经济赔偿，因承包人原因导致窝工，工期不顺延，发生费用由承包人承担。

7、3分包工程验收以国家颁发施工验收规范、质量检查原则及施工图为根据，自分包工程施工完毕后____日内由发包人、承包人共同办理书面验罢手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工或投入使用，视为贴合协议规定，工程交工。

7、4对本工程质量原则，双方约定如下：_________________________。

第八条工期延误

8、1对于如下原因导致竣工日期推迟，经发包人施工代表确认，工期对应顺延。

a、因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人职责导致爆炸、火灾等不可抗力;

b、设计变更和工程量增长;

c、发包人未能按协议约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;

d、承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工务必指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;

e、一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时导致停工、窝工合计超过8小时;

f、发包人同意工期顺延其他状况。

8、2承包人应在上述状况发生后____日内，就延误资料和因此产生经济支出向发包人施工代表提出书面汇报，发包人应于____日内就延长竣工日期和赔偿经济损失予以书面答复。承包人逾期未提出书面汇报，视为其放下此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。

8、3非因上述原因导致未按协议工期(包括协议约定可顺延工期)交工，双方约定：

第九条礼貌施工

9、1发包人、承包人应严格执行____市人民政府颁发施工现场管理暂行规定，加强科学管理，坚持礼貌施工。

9、2发包人应向承包人带给贴合原则施工条件，如发包人不能带给现场食宿条件或双方约定由承包人自行处理食宿，由发包人按照原则予以赔偿。

9、3对本工程礼貌施工原则，双方约定如下：__________________________。

第十条材料机具供应

10、1本工程由发包人带给机械设备为：_____________________________

承包人自备工具为：______________________________________________双方确认防护用品由______________承担。

10、2由承包人自备工具须其自带入现场，由发包人带给机械设备、防护用品由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。

10、3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用发包人机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。

10、4对本工程材料机具使用、维护，双方约定如下：_________________________________________

第十一条文物保护

对施工中发现文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式告知发包人，发包人应于收到书面告知24小时内向文物管理部门汇报，应文物管理部门规定采用妥善保护措施。发现文物后隐瞒不报，由职责人依法承担行政、法律职责。因保护文物发生费用，由发包人承担。

第十二条发包人权利及义务

1
2、1负责带给场地、道路、水电等具有施工条件工程施工现场，负责工程施工组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面交底。

1
2、2负责于________年____月____日带给施工图纸_______套，带给必要技术资料和办理施工洽商。

1
2、3负责组织施工检查、验收，监督承包人工程进度、工程质量、安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。

1
2、4负责处理施工中存在或发生技术问题。

1
2、5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总工期控制计划，审查承包人编制详细施工作业计划。

1
2、6负责本工程中各工种，工序间协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发既有违反协议约定资料，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。

1
2、7负责组织工程验收工作。

1
2、8本工程发包人施工代表为__________，负责平常施工管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续职权，人事如有变动，应提前____日告知承包人。

第十三条承包人权利和义务

1
3、1承包人对与其确定劳动关系作业工人务必认真审查，保证人员政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

1
3、2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本协议附件。

1
3、3在施工生产过程中，承包人务必保证人员相对稳定，不能随意变更立案人员，人员变动率不大于___%，服从发包人统筹安排，统一调动。

1
3、4当发包人因故不能保证持续生产时，承包人在不影响发包人生产任务前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面告知，并办理变更手续。

1
3、5承包人务必按施工图纸及阐明施工，如有合理化推荐应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱惜使用发包人带给机械设备及其工具。

1
3、6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及防止煤气中毒等方面教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员指导、教育、监督和检查，并及时向发包人带给有关状况和资料。

1
3、7承包人确认_______为派驻工地施工代表，负责平常施工管理、协调工作。

第十四条违约职责

1
4、1发包人违约职责

1
4、
1、1由于发包人原因导致停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算根据。发包人任务局限性或因故不能继续履行协议步，双方协商后可提前终止协议。

1
4、
1、2由于发包人施工人员指挥错误导致工程质量问题，其经济损失及有关职责由发包人承担。

1
4、
1、3发包人超过约定支付时间不支付劳务费或决算价余款，承包人可向发包人发出规定付款告知，发包人收到承包人告知后仍不能按规定付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按协议约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达到延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

1
4、
1、4发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付额度范围内与过错方对承包人由此遭受经济损失承担连带职责。

1
4、2承包人违约职责

1
4、
2、1因承包人原因导致发包人工期延误或工程质量严重不贴合规定时，发包人可以终止协议，并规定承包人在____日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在规定承包人退出施工现场时限内，与承包人就结算事宜达到书面协议或由监理企业、发包人、承包人共同对已完毕工程量进行签认。

1
4、
2、2承包人未按发包人选定施工队伍进场，发包人有权规定承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面告知承包人，直至终止协议。

1
4、
2、3因承包人职责导致质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

第十五条协议争议处理

在履行协议过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成，可约定如下方式处理争议(在选定方式前划a;adc;)：

1、向北京仲裁委员会申请仲裁。

2、向___________人民法院起诉。

第十六条协议生效与终止

本协议经双措施定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

本协议在完毕分包工作资料、结清工程决算尾款后，即宣布终止。

第十七条

本协议正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，立案留存一份，副本____份。

第十八条

本协议未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。

在本协议之外签订协议等，资料与本协议相抵触者无效。

甲方(盖章)：乙方((盖章)：

协议签订时间：________年____月____日

协议签订地点：____________

劳务承包协议范本
(二)

甲方：______中学

乙方：______(家庭住址：______，身份证号：______)

甲方将学校师生食堂劳务工作承包给乙方，双方达到并签订如下协议条款：

一、甲方职责和义务

1、负责对乙方工作进行全面检查、监督、管理和培训。

2、向乙方人员带给宿舍和满足烹饪务必设施设备及用品。

3、带给安全合格食材。

4、在每月____日前向乙方支付上月劳务费。

二、乙方职责和义务

1、按照烹饪工作规定，自行招聘思想好、身体心理健康、品行端正、作风正派、富有爱心、热爱烹饪工作、热情大方、初中以上文化水平、烹饪技术好人员从事餐饮工作。

2、对所聘人员进行培训和全面管理，负责员工安全。

3、与学校食堂管理人员共同制订饭菜谱，负责拟订原材料采购单，及时按需填写原材料领用单。按照食品卫生原则加工烹饪菜谱所列菜肴及主食。

4、按规定做好食品留样、餐具洗消并做好记录。负责餐饮楼操作间及室内外环境卫生。

5、按学校规定时间售饭。服务周到，热情大方。保证售饭刷卡，满足全体师生就餐需求。完毕学校安排临时性工作。

6、工作人员务必遵守甲方各项管理制度，服从甲方管理，务必严格执行《食品安全法》等有关法律法规，遵守学校《食堂食品卫生安全管理制度》。

三、其他约定

1、乙方完毕协议规定劳务工作，甲方每月付给乙方劳务费(含保险费)贰万捌仟元整(28000元)。________年按
9、____月计算，计贰拾陆万陆仟元整(266000元)。此费用中已包含乙方及其聘任人员多种保险费用。

2、招聘工作人员不得少于18人。每少一人将扣发壹仟贰佰元(1200元)劳务费。

3、所有员工劳动关系从属乙方，薪金由乙方支付，不与甲方直接发生劳资关系。乙方及其招聘所有工作人员养老保险、医疗保险、意外保险等多种保险，所有由乙方负责，甲方不承担职责。

4、乙方人员工作期间应认真做好防火、防盗及机械操作安全工作。若出现安全事故，由乙方承担一切经济和法律职责。如给甲方导致损失，按实际损失赔偿。

5、乙方在饭菜制作过程中未按照卫生原则操作(如制作熟食刀或菜板与制作生食刀或菜板混用等行为)，导致师生发生食源性疾病，由乙方承担所有职责。

6、乙方及其员工出现违纪违规行为者，按照《______中学食堂从业人员违纪违规惩罚规定》执行。

7、本协议履行过程中，甲方根据乙方工作状况，可以随时解除协议;如乙方因故不能继续履行协议步，应当提前两个月告知甲方，否则，乙方应当赔偿给甲方导致损失。

8、协议期限为________年，从________年____月____日起至________年____月____日止。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：____________乙方：____________

法人代表：____________

________年____月____日________年____月____日

劳务承包协议范本
(三)

发包方：____________(如下简称甲方)

承包方：____________(如下简称乙方)

按照《中华人民共和国协议法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律。行政法规原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定如下条款(双方共同遵守)：

一、工程概况：

1、工程名称：西南信息XX553XXXX5556工程。

2、工程地址：____________

3、建筑面积：1666
2、80平方米

4、构造类型：框架

5、工程造价：____________

二、承包方式：

承包方(乙方)对西南信息XX553XXXX5556工程项目劳务人工费总承包。

三、承包范围：

1、本工程承包范围为甲方发出施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程)

四、承包工期：

1、动工时间：________年____月____日(以双方确定动工汇报为准)

2、竣工时间：________年____月____日

五、费用原则：

1、劳务费按实际施工建筑面积─0、000以上每平方米122元(结算单价：框架每平方752计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元)

2、甲方委托乙方完毕承包范围以外工作(包括地梁面及以外工程)双方以现场市场价进行协商处理。

3、工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币元以内，甲方不此外补份，变更量在元以上，甲方将变更劳务费按实调增(建筑面积增长不在此约定范围内)。

六、工程质量

在甲方工程技术人员安排下，工程质量务必抵达合格原则。

七、履行保证金及劳务人工费及支付：

1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。

2、甲方在工程主体封顶____日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。

3、本工程主体框架构造到五层楼面完，甲方按总价85%支付乙方劳务费，以每本月2____日进行工程量结算，次月____日内支付85%人工工资。

4、该现场除协议包干外此外用工，每日平均50元，技工为每日70元。

5、甲方应将乙方人工工资打入乙方账户，乙方向甲方带给人工费收据。

6、工程竣工后一种月内付清所有劳务工程款。

八、甲、乙方职责：

1、乙方只带给对焊机一台以及该项目施工工程中所需用扎丝，元钉铅丝，其他均由甲方负责。

2、甲方带给乙方人员办公室和住宿用房，食堂设备及锅具。

3、乙方带给甲方现场管理人员工作用餐。

九、由于甲方原因导致现场停工、待料甲方按现场人员每人每一天补助人民币50元。

十、现场安全：

1、现场按甲方规定，乙方人员应遵守现场规章制度，做到安全生产、礼貌施工。

2、乙方人员违反操作规程发生安全事故，由乙自行负责。

甲方：____________乙方：____________

负责人：____________负责人：____________

电话：____________电话：____________

________年____月____日________年____月____日

注：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本协议具有法律效力

劳务承包协议范本
(四)

甲方：__________(如下简称甲方)

乙方：__________(如下简称乙方)

根据《中华人民共和国协议法》和《建筑工程承包协议条例》有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目工程劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称与地点：

该工程为长沙某学校教学试验楼工程，地点在____市体育新城。

二、承包方式与规定：

该工程甲方采用分工种，单价组合成总价形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。规定承包队伍具有劳务承包资质，重要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

三、工程承包单价与资料：

经双方协商，该工程按__________元(
2、
3、)承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括如下资料：完毕建设方带给全套施工图纸、交底纪要、变更有关施工所有资料;现场规整与清理;200米范围内地面水平运送;制作设备维护、保养;材料节省;与其他队伍配合等资料。

四、工程质量与安全：

根据业重规定，该工程质量规定抵达优良，因此单项承包务必保证优良，如本工程质量被评估为优良工程，甲方合适予以奖励，如承包单项评估为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。

乙方施工人员务必服从甲方管理人员安排，务必严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每一天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故发生。凡因乙方原因导致安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律职责。

五、礼貌施工与奖罚：

乙方进入施工现场人员务必遵守礼貌施工手册，在自已承包范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节省关，不准乱锯、乱丢、挥霍材料，如发此刻分清职责后予以罚款。同步，乙方负责人务必管好自已队伍，____市以外人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员务必服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部有关规定惩罚。

六、付款方式与工期：

该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展状况借给乙方必须数量生活费，主体封顶付至劳务费50%。工程竣工付至劳务费70%。办竣工程结算付至劳务费90%。留10%待保修期满后一种月内付清。

由于该工程工期紧，并且业主奖罚严励，为保证工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金__________万元。乙方在施工现场务必按照甲方确定工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目实现，如因乙方原因导致工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订协议予以惩罚。

七、双方权力与义务

(一)甲方：

1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反协议条款资料实行惩罚，经济赔偿及解雇权力。

2、甲方根据工程规定，安排乙方实行工程承包资料，乙方应无条件遵照执行。

3、甲方带给给乙方尽量以便施工条件，并按劳务协议约定和业主付款状况支付劳务费。

4、甲方对乙方带给来施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍作业人员一律清退，不得入场施工。

(二)乙方

1、乙方务必向甲方提交贴合承包资质并有权对甲方提出合法规定，积极承担协议资料所有工作，保证工程质量。

2、乙主务必按甲方规定进行安全生产、乙方不得私自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现人身伤害及死亡事故，乙方务必承担所有职责，甲方概不负责。

3、乙方有权拒绝甲方不贴合安全生产规定指令，并提出自已见解，供甲方参照。

4、乙方不得使用残疾及智力障碍作业人员，不得瞒报，私自使用。同步乙方应带给人员名单、身份证。

5、乙方要管好自已队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦导致犯罪后果，甲方概不负责。

6、为保证工期，乙方务必按甲方规定，保证工程足够劳动力，不得消极怠工。

八、违约职责与其他

1、以上条款双方务必严格遵守，任何一方违反或导致工程停工，务必追究违约方职责。

2、如因乙方原因损害企业信誉、现场设备及对工程导致必须经济损失，甲方有权规定乙方赔偿所有损失，并从承包劳务费中扣除。

3、属于乙方自备设备，自带工具用品等，乙方务必自已保管，不得因此对甲方提出其他规定，更不得找借口影响开程质量和进度，由此导致损失由乙方承担。

4、本协议一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。

行，不得违反。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。

甲方：__________乙方：__________

代表：__________代表：__________

________年____月____日

劳务承包协议范本
(五)

甲方：__________________

乙方：__________________

根据《中华人民共和国协议法》及国家有关法律、法规和企业文献有关规定，遵照平等、自愿、公平和诚信原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达到一致。签订本协议。

第一条工程概况

工程名称：______________

工程地点：______________

第二条工程承包范围

___________________________________

第三条工程工期

1.计划动工日期：________年____月____日，计划竣工日期：________年____月____日，总日历天数_______天;

2.重要节点工期：___________________________________

3.乙方应无条件执行甲方进度计划安排(包括新调整进度计划)。

第四条工程质量原则

所承包工程范围内工程质量务必抵达_____________________

第五条构成协议文献及解释次序

构成本协议文献及优先解释次序如下：

1.本协议;

2.本协议附件;

3.招投标文献;

4.本工程施工图纸及国家现行或行业原则规范;

注：上述文献应互为补充，在协议中出现模糊不清或不相一致时，按上述次序解释，不能清晰解释时，在不影响工程正常施工进度状况下由双方协商处理。

第六条原则规范

本协议合用原则规范：____________________________

第七条甲方职责和义务

1.负责统一制定各项管理目，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实行对工程质量、工期、安全生产、礼貌施工、计量检测、试验化验控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联络，协调现场工作关系。

3.根据工程状况规定乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员予以清退。

4.及时带给由甲方供应施工机械设备、周转材料。

5.按本协议约定，向乙方支付劳动酬劳。

6.统筹安排、协调处理乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：

7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

第八条乙方职责和义务

1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业有关规章制度，做好安全、礼貌施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术规定及施工组织设计精心组织施工，保证工程质量抵达约定原则，对本协议劳务承包范围内工程质量向甲方负责;根据业主或甲方计划规定(包括调整后计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够人力、物力、保证工期;承担由于自身职责导致质量返修、工期迟延损失及多种罚款。

3.应按招标文献规定和承诺管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人务必按国家规定持上岗，技工务必有职业技能操作证，持证率抵达100%。特殊工种务必有特种作业操作证，持证率抵达100%

4.服从甲方和业主监督、检查、管理;理解甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、礼貌施工、环境保护等方面管理：理解甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况及其操作人员有效证件、持证上岗状况;

5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已竣工程部分成品保护工作。因乙方职责发生损坏，应自行承担由此引起一切经济损失及多种罚款：

6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方带给或租赁给乙方使用机具、周转材料及其他设施：

7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动协议》并按协议所约定条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册立案)，承担因此项工作不到位而引起纠纷或当地有关行政部门惩罚及职责后果;

8.为其施工人配置必要劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其他有关防护用品);

9.进场施工人员规定具有思想素质好、身体健康、技术纯熟等条件;严禁18岁如下未成年人和55岁以上老人及体弱病残人员;严禁使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起职责和后果。

10.甲方在资金临时不到位，业主未能准时拔付工程款状况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方谅解。

第九条环境保护、安全生产和礼貌施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、礼貌施工、环境保护以及企业有关制度等方面教育;根据国家法律法规及企业有关规章制度、监督、监控乙方有关工作实行状况，使其体系有效运行。

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工原则进行施工;加强对现场操作工人安全教育;认真贯彻安全措施，采用必要安全防护措施，消除事故隐患，保证安全生产;随时理解安全检查人员依法实行监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作导致事故，承担一切职责后果和经济费用。

发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同步按国家有关法律规定对事故进行处理。

3.乙方就严格执行建设主管部门及环境保护、消防、环卫等到有关部门对施工现场管理规定，做到礼貌施工;保证施工现场整洁有序，贴合礼貌施工有关规定和规定，维护甲方良好企业形象，并承担因违反有关规定导致损失和罚款。

加强现场管理，采用一切合适措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起噪音或其他污染;避免对公众和
第三方财产导致损害和阻碍。

第十条材料、设备供应与管理

1.甲方带给给乙方使用周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方带给。

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理有关手续、按甲方指定场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时价格赔偿。

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、重视节省。如材料使用超过预算用量，则超过部分费用由乙方承担;材料节省部分，由甲乙双方按_______比例提成。

第十一条承包方式、价格及包含资料

1.承包方式及单价

2.承包价格所包含资料：

承包价格包括施工期间乙方各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);礼貌施工费用(包括上级部门对现场各类检查所发生临时用工);承包工程范围内配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;防止一般性自然灾害所采用措施用工费用;

3.本协议单价为一次包死价格，在协议实行期间不因其他原因变化而调整变动。

第十二条结算措施及付款方式

1.每月2____日由甲方按乙方实际完毕工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，____日按协议价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用根据。

2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款_______%。所承包工程竣工后付结算款_______%，余款_______%待所承包承包工程竣工验收抵达协议规定后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后数额为基数)

3.在每月承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务企业应缴纳_______%劳务管理费。

第十三条施工验收

1.乙方应按本协议约定质量原则组织施工，保证施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检汇报，告知验收;甲方应当及