2026年备考监理工程师之土木建筑目标控制练习题(一)及答案.docx

2026年备考监理工程师之土木建筑目标控制练习题(一)及答案

单选题（共150题）
1、在建工程进度控制计划体系中，工程项目前期工作计划属于（　）的计划系统。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工总承包单位

【答案】 A
2、对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（　）。
A.尽早提供可动用单元
B.尽早安排主体工程
C.尽量推迟附属配套工程
D.尽量推迟规模较大的主体工程

【答案】 A
3、下列费用中，属于建筑安装工程费用中规费的是（　　）。
A.工伤保险
B.劳动保险
C.意外伤害保险
D.财产保险

【答案】 A
4、某建设项目的净现金流量如下表所示，则该项目的静态投资回收期为( )年。
A.3.33
B.4.25
C.4.33
D.4.75

【答案】 B
5、可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（　　）。
A.各专业施工进度控制时间分界点
B.工程施工承发包模式及其合同结构
C.施工进度计划的工作分解结构
D.工期定额、类似工程项目的实际进度

【答案】 D
6、通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是()。
A.增加网络计划中的关键线路
B.不改变工作之间的先后顺序关系
C.增加工作之间的时间间隔
D.不改变网络计划中的非关键线路

【答案】 B
7、计算索赔费用最常用的方法是（　）。
A.总费用法
B.实际费用法
C.修正的总费用法
D.单价法

【答案】 B
8、发生工程质量缺陷后，（　　）进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经（　　）认可的处理方案。
A.监理机构，建设单位
B.施工单位，建设单位
C.施工单位，设计单位
D.监理机构，设计单位

【答案】 C
9、在工程施工质量验收活动中，下列不属于电梯工程质量控制资料核查内容的是（　　）。
A.工程定位测量、放线记录
B.隐蔽工程验收记录
C.施工记录
D.接地、绝缘电阻试验记录

【答案】 A
10、下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（　　）
A.经投资主管部门审批的投资概算
B.经投资各方审定的初步设计方案
C.建设项目环境影响评价报告书
D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书

【答案】 D
11、关于监理工程师审批工程延期应遵循的原则的说法，正确的是()
A.工程延期必须符合计划进度安排
B.延长的时间不应超过工作总时差
C.工程延期必须事先申请和报告
D.工程延期必须符合实际情况

【答案】 D
12、随着工程施工的进展，（ ）应不断补充和填写关于材料、构配件及施工作业活动的有关内容，记录新的情况。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.建设行政主管部门

【答案】 A
13、（2019年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（　）。
A.工程质量监督机构
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位

【答案】 B
14、管理评审是由监理单位（　　）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的 正式评价。
A.最高管理者
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.委托专业单位

【答案】 A
15、下列关于索赔费用的计算方法正确的是（　　）。
A.总费用法是施工索赔时最常用的一种方法
B.总成本法是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用
C.修正的总费用法是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用
D.修正总费用法计算索赔款的时段是整个施工期

【答案】 B
16、下列经济评价指标中，反映方案在计算期内获利能力的动态评价指标是( )。
A.总投资收益率
B.利息备付率
C.净现值
D.资本金净利润率

【答案】 C
17、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（　）。
A.类似工程业绩
B.质量管理体系文件
C.经营收入情况
D.人员持证上岗情况

【答案】 A
18、根据建设项目总体计划和相关设计文件的要求编制的设备采购方案，最终须获得()的批准。
A.监理工程师
B.设计负责人
C.安装单位
D.建设单位

【答案】 D
19、某新建项目装配车间的土建工程概算100万元，给水排水和电气照明工程概算15万元，设计费10万元，装配生产设备及安装工程概算100万元，联合试运转费概算5万元，则该装配车间单项工程综合概算为（ ）万元。
A.215
B.220
C.225
D.230

【答案】 A
20、基础设施领域项目通过发行权益型，股权类金融工具筹措的资本金，不得超过项目资本金总额的（ ）。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%

【答案】 D
21、《卓越绩效评价准则》与ISO 9000质量管理体系的相同点是（ ）。
A.对组织的要求相同
B.评价方式相同
C.关注点相同
D.使用方法相同

【答案】 D
22、属于建筑安装工程规费的是：( )
A.临时设施费
B.工伤保险费
C.环境保护费
D.已完工程和设备保护费

【答案】 B
23、建筑地面工程中的防油渗混凝土面层，在编制施工组织设计确定施工质量控制措施时，下列哪项不正确？( )
A.应按厂房柱网分区段浇筑
B.分区段面积不宜大于50㎡
C.面层内不得敷设管线
D.面层内配置的钢筋在分区段缝处不应断开

【答案】 B
24、民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（　　）
A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低
B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好
C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少
D.全寿命周期的高性价比

【答案】 D
25、某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，工程质量控制的监控主体是( )。
A.分包单位
B.材料供应单位
C.施工总承包单位
D.建设单位

【答案】 D
26、下列可行性研究内容中属于建设方案研究与比选的是（　　）。
A.产品价格现状及预测
B.筹资方案与资金使用计划
C.产品竞争力优劣势分析
D.产品方案与建设规模

【答案】 D
27、对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（　　）核实施工单位申报的修复工程费用，签认工程款支付证书，并报建设单位。
A.监理单位
B.项目经理
C.设计单位
D.监测单位

【答案】 A
28、下列选项关于土方开挖工程量的计算流程说法正确的是()。
A.首先依据地质勘察报告创建地下土层模型，接着建立土方开挖的
B.IM模型，将开挖模型与地质土层模型进行对比，最后生成土层开挖土方量清单表B首先生成土层开挖土方量清单表，接着建立土方开挖的BIM模型，将开挖模型与地质土层模型进行对比，最后依据地质勘察报告创建地下土层模型
C.首先开挖模型与地质土层模型进行对比，接着建立土方开挖的B.IM模型，将依据地质勘察报告创建地下土层模型，最后生成土层开挖土方量清单表
D.首先依据地质勘察报告创建地下土层模型，接着建立土方开挖的B.IM模型，生成土层开挖土方量清单表，最后将开挖模型与地质土层模型进行对比

【答案】 A
29、下列资源优化的前提条件不包括（ ）。
A.不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系
B.各项工作的资源强度（单位时间所需资源数量）是可变的，而且是合理的
C.不改变网络计划中各项工作的持续时间
D.除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性

【答案】 B
30、（2019年真题）某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于（　）。
A.专业工程
B.单项工程
C.单位工程
D.分项工程

【答案】 B
31、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（　）。
A.拒绝签署工程进度款支付凭证
B.中止施工承包合同
C.延长施工进度计划工期
D.提起误期损失赔偿诉讼

【答案】 B
32、工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为60时的最小抽样数量是（　　）。
A.2
B.3
C.5
D.8

【答案】 C
33、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（　）计算。
A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范
B.国家统一规定或参考相关规范
C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平
D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价

【答案】 A
34、工程施工工期应自（　）中载明的开工日期起计算。
A.工程开工报审表
B.施工组织设计报审表
C.施工控制测量成果报验表
D.工程开工令

【答案】 D
35、设备的无负荷联动试运转费用属于建设工程总投资中的（　）。
A.设备及工器具购置费
B.建筑安装工程费
C.工程建设其他费用
D.预备费

【答案】 B
36、根据《建设工程监理规范》，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括（　）。
A.施工单位测量人员的资格证书
B.施工平面控制网的测量成果
C.测量设备的养护记录
D.控制桩的保护措施

【答案】 C
37、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计件值数据服从（）。
A.正态分布
B.泊松分布
C.间歇分布
D.二项分布

【答案】 D
38、在施工中，通过增加劳动力和施工机械的数量调整进度计划，这种措施属于（　　）。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.其他配套措施

【答案】 A
39、（2020年真题）根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（　）。
A.强调以经营为中心
B.强调以效益为中心
C.强调大质量观
D.强调企业责任

【答案】 C
40、对工程范围确定，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用()合同形式。
A.估计工程量单价
B.纯单价
C.可调总价
D.可调单价

【答案】 B
41、工程质量控制中，应坚持以()为主的原则。
A.公正
B.预防
C.管理
D.科学

【答案】 B
42、质量目标通常依据组织的()制定。
A.质量意识
B.质量方针
C.质量计划
D.质量需求

【答案】 B
43、质量缺陷处理完毕后，（　　）应根据施工单位报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。
A.监理机构
B.建设单位
C.设计单位
D.质量监督机构

【答案】 A
44、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量（　　）。
A.与分包单位承担连带责任
B.与建设单位承担连带责任
C.承担监理责任
D.与设计单位承担连带责任

【答案】 C
45、承包人在合同履行期间发现设计变更与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照（　　），重新确定相应工程量清单项目的综合单价。
A.招标工程量清单项目特征
B.已标价工程量清单项目特征
C.实际施工的项目特征
D.发承包双方协商的项目特征

【答案】 C
46、应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（ ）。
A.表明实际进度是否匀速开展
B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量
C.预测偏差对后续工作及工期的影响
D.表明对工作总时差的利用情况

【答案】 B
47、评审工程初步设计成果时，重点评审的是（　　）。
A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素
B.设计参数、设计标准、功能和使用价值
C.设计依据、设计规模
D.使用功能是否满足质量目标和标准

【答案】 A
48、工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（　）的前提下，必须开始的最迟时刻。
A.紧后工作最早开始
B.紧前工作最迟开始
C.整个任务按期完成
D.所有后续工作机动时间

【答案】 C
49、双代号网络计划中，关键工作是指()的工作。
A.总时差最小
B.自由时差为零
C.时间间隔为零
D.时距最小

【答案】 A
50、某分项工程实物工程量为20000m3，该分项工程人工产量定额为40m3/工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为( )天。
A.15
B.20
C.25
D.30

【答案】 C
51、在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（　　）。
A.施工单位
B.建设单位
C.质量监督机构
D.设计单位

【答案】 B
52、某分项工程实物工程量为22000m3，该分项工程人工产量定额为55m3/工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为（ ）天。
A.10
B.20
C.40
D.55

【答案】 B
53、某施工现场设立的安全警示标志、现场围挡等所需的费用，应计入（　　）费用。
A.分部分项工程
B.规费项目
C.措施项目
D.其他项目

【答案】 C
54、（2021年真题）某工程原定2019年6月30日竣工，因承包人原因，工程延至2019年10月30日竣工，但在2019年7月因法律法规的变化导致工程造价增加200万，则该工程合同价款的正确处理方法是（　　）。
A.不予调增
B.调增100万
C.调增150万
D.调增200万

【答案】 A
55、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（ ）的单位工程为主导的全工地性流水作业。
A.工程技术复杂、工期长
B.工程量大、工程技术相对简单
C.工程造价大、工期长
D.工程量大、工期长

【答案】 D
56、某地下工程，计划2月份开挖土方16万m3，预算单价为85元/m3。经确认，2月份实际开挖土方18万m3，实际单价为72元/m3，则该工程的进度偏差为（ ）万元。
A.-170
B.-144
C.144
D.170

【答案】 D
57、某土方工程，招标文件中估计工程量为150万m3，合同中规定：土方工程单价为8元／m3，当实际工程量超过估计工程量15％时，调整单价，单价调为6元／m3。工程结束时实际完成土方工程量为180万m3，则土方工程款为（　　）万元。
A.1080
B.1335
C.1380
D.1425

【答案】 D
58、（2022年真题）工程施工中，因施工承包单位原因造成实际进度拖后而需要调整施工进度计划时，监理（2022年真题）工程师批准施工承包单位调整的施工进度计划，意味着监理（2022年真题）工程师的行为是（　）。
A.解除了施工承包单位的责任
B.认可施工进度计划的合理性
C.批准了工程延期
D.同意延长合同工期

【答案】 B
59、当调整建设工程进度计划时，可以通过（ ）改变某些工作之间的逻辑关系。
A.组织依次作业
B.增加资源投入
C.分段组织流水作业
D.提高劳动效率

【答案】 C
60、关于监理单位质量方针的说法，正确的是（　　）。
A.质量方针应由管理者代表制定
B.质量方针应由技术负责人制定
C.质量方针应由管理者代表发布
D.质量方针应由技术负责人发布

【答案】 C
61、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（　　），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。
A.施工方案
B.安全措施
C.质量措施
D.施工组织设计

【答案】 A
62、某土石方工程，施工承包采用固定，总价合同形式，根据地质资料、设计文件估算的工程量为17000m＜sup>3＜/sup>，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m＜sup>3＜/sup>；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m＜sup>3＜/sup>。则结算时应对合同总价进行调整的工程量为()m＜sup>3＜/sup>。
A.0
B.1000
C.2000
D.3000

【答案】 C
63、下列关于环境保护的说法中，错误的选项有
A.环境保护法规定，每年 5 月 6 日为环境日
B.对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人，应由人民政府给予奖金
C.企业事业单位违反法律法规规定排放污染物，造成污染的，法定主体可以查封、扣押造成污染物排放的设备
D.因环境污染受到损害的单位和个人，可以直接向人民法院提起民事诉讼

【答案】 A
64、某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于（　）。
A.专业工程
B.单项工程
C.单位工程
D.分项工程

【答案】 B
65、某投资项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款300万元，第三年贷款100万元，贷款年利率为6%。用复利法计算，该项目的建设期贷款利息应为（　　）万元。
A.62.18
B.46.27
C.30.00
D.15.00

【答案】 B
66、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4、3、2、5， 2、5、4、3和4、3、3、4天，则3个施工过程之间的流水步距分别为( )天。
A.5和4
B.5和3
C.4和2
D.3和4

【答案】 A
67、BIM构件资源库中，下列不属于应对构件进行管理的信息是()。
A.命名分类
B.文件大小
C.文件格式
D.材质信息

【答案】 B
68、（2022年真题）钢结构工程一级焊缝应按照其数量（　）的比例进行探伤检测。
A.100%
B.90%
C.70％
D.50%

【答案】 A
69、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是( )
A.施工中耗费的辅助材料费用
B.施工企业自设实验室精选实验所耗用的材料费用
C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用
D.在施工现场发生的材料保管费用

【答案】 B
70、在施工方案的审查中，对施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全的审查，属于（ ）。
A.程序性审查
B.内容性审查
C.内部性审查
D.外部性审查

【答案】 A
71、固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较共同的特点是()
A.相邻专业工作队的流水步距相等
B.专业工作队数等于施工过程数
C.不同施工过程的流水节水节拍均相等
D.专业工作队数等于施工段数

【答案】 A
72、大成股份有限股份公司因制造伪劣产品被所在市工商局吊销企业营业执照， 并罚款 15 万元， 大成公司不服申请行政复议， 行政复议机关认为大成公司确实构成制造伪劣产品， 决定维持吊销营业执照的行政处罚， 并对其处以罚款18 万元。 大成公司不服， 拟提起行政诉讼。请回答下列 99-100 题
A.大成公司可以口头或者书面委托 1 至 2 名代理人参加行政复议
B.若市工商局系依法经省工商局批准后才作出的此项处罚决定， 则应以在对外生效的法律文书上署名的机关为被申请人
C.大成公司可以采取传真方式提出行政复议申请
D.若大成公司提出行政复议申请时错列被申请人的， 行政复议机构应当驳回复议申请

【答案】 C
73、工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（　　）签署审核意见。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.建设单位代表
D.建设单位项目负责人

【答案】 B
74、生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为（）。
A.工艺关系
B.组织关系
C.施工关系
D.进度关系

【答案】 A
75、双代号时标网络计划中，波形线表示（　　）。
A.工作的总时差
B.工作与其紧后工作之间的时间间隔
C.工作的自由时差
D.工作与其紧后工作之间的时距

【答案】 B
76、工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（　）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故

【答案】 C
77、工程质量事故处理的基本要求不包括（ ）。
A.安全可靠
B.经济合理
C.注重结果
D.满足建筑物的功能

【答案】 C
78、下列质量数据特征值中，用来描述数据离中趋势的是（ ）。
A.极值
B.算术平均数
C.中位数
D.极差

【答案】 D
79、在钢筋混凝土T程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的()项目。
A.主控
B.一般
C.观感
D.基本

【答案】 B
80、下列各项，不是监理工程师控制施工质量的主要手段的是（　　）。
A.业主指令
B.旁站
C.巡视
D.平行检验和见证取样

【答案】 A
81、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（　）的措施。
A.抓紧整改、早日复工
B.防止事故信息非正常扩散
C.对事故责任人进行监管
D.防止事故扩大并保护好现场

【答案】 D
82、工程监理单位对勘察质量管理的工作是（　　）。
A.编制工程勘察任务书
B.签订勘察合同
C.审查勘察单位提交的勘察成果报告
D.选择工程勘察单位

【答案】 C
83、（2017年真题）下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是（　）。
A.安全文明施工费
B.按单价计算的措施项目费
C.按总价计算的措施项目费
D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费

【答案】 C
84、2015年3月实际完成的某土方工程，按2014年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（　）万元。
A.20
B.40
C.80
D.100

【答案】 C
85、咨询工程师的根本任务是（　　）。
A.进行项目管理，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目
B.进行项目规划，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目
C.进行项目设计，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目
D.进行项目招标，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目

【答案】 A
86、根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收应由（ ）组织实施。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.总监理工程师代表
D.施工单位项目经理

【答案】 B
87、工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持( )的原则。
A.以预防为主
B.以人为核心
C.质量第一
D.质量标准

【答案】 A
88、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。
A.净现值
B.利息备付率
C.投资收益率
D.项目投资财务净现值

【答案】 C
89、在建设工程质量特性中，()是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A.适用性
B.耐久性
C.可靠性
D.安全性

【答案】 C
90、施工过程中见证取样的试验室应是( )。
A.施工单位的试验室
B.建设单位指定的试验室
C.监理单位指定的试验室
D.与承包单位没有隶属关系的第三方试验室

【答案】 D
91、某建设项目从银行贷款2000万元，年利率8%，每季度复利一次，则该贷款的年实际利率为（　　）。
A.7.76%
B.8.00%
C.8.24%
D.8.56%

【答案】 C
92、某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（　）。
A.调增的不予调整，调减的予以调整
B.调增和调减均予以调整
C.调增和调减均不予调整
D.调增的予以调整，调减的不予调整

【答案】 A
93、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（ ）。
A.办理物资运输有关手续
B.履行物资供应合同中的义务
C.确定物资供应中标单位
D.审查物资供应情况分析报告

【答案】 D
94、按照我国法律规定和诉讼理论， 审判监督程序与死刑复核程序是不同的，但二者也并非没有共同点。 关于这个问题， 下述各项中说法错误的是：
A.二者都属于审判程序
B.二者的适用对象都是已经生效的判决、 裁定
C.二者都是在判决、 裁定确有错误时才可引起
D.两者的适用机关都只是高级人民法院和最高人民法院

【答案】 B
95、（　　）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.质量监督机构

【答案】 B
96、关于罪刑法定原则与刑法解释，下列哪些选项是正确的？
A.坚持事前的罪刑法定，当立法解释与司法解释相冲突时，应当适用从旧兼从轻原则
B.当刑法解释存在不同观点和学说时，应当按照有利于行为人的角度解释刑法
C.当然解释是使刑法条文之间保持协调的解释方法，但即使符合当然解释的原理，也有可能违反罪刑法定原则
D.在学理解释中属于类推解释的解释结论，即使成为立法解释，也同样属于类推解释

【答案】 C
97、按照我国法律规定和诉讼理论， 审判监督程序与死刑复核程序是不同的，但二者也并非没有共同点。 关于这个问题， 下述各项中说法错误的是：
A.二者都属于审判程序
B.二者的适用对象都是已经生效的判决、 裁定
C.二者都是在判决、 裁定确有错误时才可引起
D.两者的适用机关都只是高级人民法院和最高人民法院

【答案】 B
98、（2020年真题）当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（　）。
A.工程延期调查报告
B.工程延期审核报告
C.工程延期意向通知
D.工程延期临时决定

【答案】 C
99、在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如果不改变工作之间的逻辑关系，则调整进度计划的方法是（　　）。
A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差
B.缩短该线路上该工作后续工作的持续时间
C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化
D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差

【答案】 B
100、工程网络计划中，关键工作是指（ ）的工作。
A.自由时差为零
B.持续时间最长
C.总时差最小
D.与后续工作的时间间隔为零

【答案】 C
101、根据现行规定，工程预付工程款的额度最高不得超过（　　）。
A.合同金额（扣除暂列金额）的20%
B.合同金额（扣除暂列金额）的30%
C.合同金额（不扣除暂列金额）的20%
D.合同金额（不扣除暂列金额）的30%

【答案】 B
102、监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础之上进行，自检是指()
A.工序作业者的自检验
B.前后工序交接检验
C.专职质检员的检验
D.作业者自检、交接检和专检

【答案】 D
103、司法过程离不开多方当事人的诉讼参与。司法裁判，必须是受到判决影响的有关各方参与下，通过提出证据并进行理性说服和辩论，以此为基础促进裁判的制作。这体现了司法的哪一特点？
A.独立性
B.被动性
C.交涉性
D.程序性

【答案】 C
104、监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动是（ ）。
A.抽样检验
B.见证取样
C.实验检测
D.平行检验

【答案】 B
105、施工现场发生工程质量事故后，（　）应及时签发工程暂停令，并要求施工单位采取措施按相关程序进行处理。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.监理单位技术负责人

【答案】 A
106、在质量缺陷成因的分析过程中，（　　）具有关键性作用，是一系列独立原因集合起来形成的爆发点。
A.初始点
B.终止点
C.控制点
D.分析点

【答案】 A
107、下列关于混凝土强度试件制作与养护的做法中，错误的是（　　）。
A.标准试件尺寸在边长为150mm的立方体
B.三个试件为一组
C.混凝土强度等级＜C60时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值对200mm×200mm ×200mm的试件为0.95
D.当混凝土强度等级≥C60时，宜采用标准试件

【答案】 C
108、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m＜sup>3＜/sup>，合同中约定土方工程单价为16元/m＜sup>3＜/sup>，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m＜sup>3＜/sup>。该工程实际完成土方工程量1.8万m＜sup>3＜/sup>，则土方工程实际结算工程款为()万元。
A.27.00
B.28.50
C.28.65
D.28.80

【答案】 C
109、网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则说明该工作（ ）。
A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响
B.对后续工期和总工期都产生影响
C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响
D.对后续工期和总工期都无影响

【答案】 B
110、下列关于净高9.6m门厅的建筑面积计算方法，说法正确的是（　　）。
A.净高9.6m的门厅按一层计算建筑面积
B.门厅内回廊应按自然层面积计算建筑面积
C.门厅内回廊净高在2.2m及以上者应计算1/2面积
D.门厅内回廊净高不足2.2m者应不计算面积

【答案】 A
111、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（　　）。
A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因
B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上
C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知
D.批准的工程延期必须符合实际情况

【答案】 D
112、工程质量控制应坚持（　　）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被 动地处理出现的质量问题。
A.以人为核心
B.以预防为主
C.质量第一
D.质量达到标准

【答案】 B
113、关于刑事责任能力，下列哪一选项是正确的？
A.甲以杀人的故意将有毒饮料递给乙喝，随即精神病发作丧失责任能力，乙喝了有毒饮料而死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任
B.甲用刀杀乙，但尚未致人死亡就陷入无责任能力状态，在该状态下继续实施杀人行为致使人死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任
C.甲以抢劫的故意对妇女实施暴力，在丧失责任能力之后强奸妇女的，甲对强奸行为不负刑事责任
D.甲想杀乙而故意使自己陷入无责任能力状态，在无责任能力状态下实施了杀害乙的行为，导致乙死亡的，甲对乙的死亡结果不负刑事责任

【答案】 C
114、（2020年真题）对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（　）。
A.随机抽取3个成型钢筋试体
B.随机抽取2个成型钢筋试体
C.随机抽取1个成型钢筋试体
D.全数检查所有成型钢筋

【答案】 A
115、质量管理应以人为本，体现的是（　　）的管理原则。
A.以顾客为关注焦点
B.领导作用
C.全员参与
D.持续改进

【答案】 C
116、墙板构件的存效采用（　　）存放在存放架内。
A.竖向方式
B.水平方式
C.横向放置
D.组合放置

【答案】 A
117、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，下列有关招标控制价的编制说法正确的是（　　）。
A.投标人应根据国家或省级、行业建设主管部门的规定标准对安全文明施工费计价
B.暂列金额按照工程量清单中列出的金额填写
C.招标人给出计日工的暂定数量，投标人填写单价
D.若国家税法发生变化或调整，招标人可以不对税金清单作出相应调整

【答案】 B
118、根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为四个等级，下列不属于特别重大事故的是．（ ）
A.30 人以上死亡
B.100 人以上重伤
C.1 亿元以上间接经济损失
D.1 亿元以上直接经济损失

【答案】 C
119、某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是()万元。
A.3.3568
B.3.4209
C.3.5687
D.3.6586

【答案】 D
120、某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（ ）元/吨。
A.2150.40
B.2151.30
C.2152.20
D.2153.12

【答案】 D
121、英联邦国家的基本建设程序一般分为（）大阶段。
A.两
B.三
C.四
D.五

【答案】 A
122、工程网络计划实施中，因实际进度拖后而需要通过压缩某些工作的持续时间来调整计划时，应选择（　　）的工作压缩其持续时间。
A.持续时间最长
B.自由时差最小
C.总时差最小
D.时间间隔最大

【答案】 C
123、在2015版ISO 9000族标准的构成中，（　　），奠定了理论基础、统一术语概念和明确指导思想的作用。
A.《质量管理体系基础和术语》
B.《