2026年备考设备监理师之设备监理合同综合练习试题（备用卷）附答案.docx

2026年备考设备监理师之设备监理合同综合练习试题（备用卷）附答案

单选题（共150题）
1、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是( )。
A.开标
B.组织现场踏勘
C.发出投标邀请书
D.发布招标公告

【答案】 D
2、只有当工程师向承包商签发了( )，才能认为承包商的合同义务已经完成。
A.接收证书
B.履约证书
C.最终付款证书
D.结清证明

【答案】 B
3、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的( )，属于可变更或可撤销的民事行为。
A.意思表示真实
B.行为不得违反法律
C.行为人具有相应的行为能力
D.行为不得违反社会公共利益

【答案】 A
4、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。
A.可撤销合同
B.附期限合同
C.附条件合同
D.无效合同

【答案】 C
5、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是( )。
A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程
B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验
C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期
D.承包商可自行完成竣工试验

【答案】 A
6、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是( )。
A.返还委托人已支付的定金
B.免收设计费
C.双倍返还定金
D.委托人继续履行合同

【答案】 C
7、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是( )。
A.工程竣工之日
B.竣工时间届满之日
C.签发接收证书日
D.签发履约证书日

【答案】 D
8、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是( )。
A.侵权
B.合同
C.无因管理
D.不当得利

【答案】 B
9、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有( )。
A.扣押权
B.留置权
C.处置权
D.抵押权

【答案】 B
10、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是( )。
A.不履行合同
B.终止履行合同
C.中止履行合同
D.要求对方履行合同

【答案】 C
11、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是( )的28天内。
A.通过竣工试验后
B.完成缺陷修补工作后
C.缺陷通知期期满后
D.承包商提交最终报表前

【答案】 C
12、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，( )应对补偿金额作出公正的决定。
A.业主
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 C
13、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在( )前不能合理预见”。
A.提交投标书日期
B.基准日期
C.实施工程
D.进入现场

【答案】 A
14、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到( )。
A.三个月
B.六个月
C.九个月
D.一年

【答案】 C
15、如果工程师的指示导致承包商因提供合作发生了某些不可预见费用，则该项指示应构成( )。
A.合同文件
B.索赔
C.争议
D.变更

【答案】 D
16、在下列各项中，符合代理特征的是( )。
A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)
B.代理人以自己的名义实施代理行为
C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思
D.代理结果归属代理人

【答案】 C
17、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自( )起由买受人承担。
A.自该设备运抵目的地时
B.自该设备买卖合同生效时
C.自该设备买卖合同成立时
D.自该设备交付买受人时

【答案】 C
18、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从( )。
A.开工日期起到颁发工程接收证书止
B.开工日期起到颁发最终付款证书止
C.基准日期起到颁发工程接收证书止
D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】 A
19、设备监理工程师的合同管理对象是( )。
A.合同内容
B.设备工程
C.监理合同
D.设备合同

【答案】 D
20、根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由( )人民法院管辖。
A.原告住所地
B.合同签订地
C.合同标的物所在地
D.被告住所地或合同履行地

【答案】 D
21、如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知( )。
A.承包商
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 A
22、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指( )。
A.招标人是具备法人资格的经济实体
B.招标人是具有相应资质的企业法人
C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员
D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库

【答案】 C
23、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的( )。
A.按变更的内容确定
B.由仲裁机构裁决决定合同内容
C.推定为未变更
D.重新确定合同内容

【答案】 C
24、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。
A.发件人的主营业地
B.发件人的经常居住地
C.收件人的主营业地
D.收件人的经常居住地

【答案】 C
25、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为( )。
A.无效
B.可撤销
C.可变更
D.效力待定

【答案】 A
26、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院( )。
A.解除甲乙之间的合同
B.撤销甲乙之间的合同
C.撤销甲转让设备的行为
D.变更甲转让设备的价格

【答案】 C
27、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向( )提出申请。
A.国务院建设行政主管部门
B.国务院负责安全生产监督管理的部门
C.天津市人民政府建设行政主管部门
D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门

【答案】 C
28、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于( )地位。
A.原告
B.第三人
C.证人
D.被告

【答案】 C
29、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 D
30、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是( )。
A.投标单位董事长的父亲
B.投标单位总经理的同学
C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人
D.招标项目所在地统计局局长

【答案】 A
31、根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以( )。
A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件
B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标
C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定
D.否决所有投标

【答案】 D
32、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师应将能够证明的承包商的索赔款额，( )中，支付给承包商。
A.签发临时付款证书
B.列入当月付款证书
C.列入竣工结算报表
D.签发索赔付款证书

【答案】 B
33、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是( )。
A.安装拆卸工
B.钢筋工
C.专职安全生产管理人员
D.项目负责人

【答案】 B
34、根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程( )。
A.同时开工、同时竣工
B.同时设计、同时开工、同时竣工
C.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
D.同时设计、同时施工、同时验收

【答案】 C
35、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到( )。
A.三个月
B.六个月
C.九个月
D.一年

【答案】 C
36、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是( )。
A.1周
B.2周
C.1个月
D.2个月

【答案】 C
37、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是( )。
A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作
B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用
C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿
D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求

【答案】 A
38、收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，( )应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。
A.业主
B.评标委员会
C.监理工程师
D.监理工程师代表

【答案】 A
39、FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是( )。
A.进度款
B.结算款
C.合同价格
D.保留金

【答案】 C
40、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由( )承担该损失。
A.乙公司
B.甲公司
C.邮电部门
D.双方各一半

【答案】 B
41、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后( )天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
42、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是( )。
A.赔礼道歉
B.责令停业
C.罚款
D.具结悔过

【答案】 A
43、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的( )，属于可变更或可撤销的民事行为。
A.意思表示真实
B.行为不得违反法律
C.行为人具有相应的行为能力
D.行为不得违反社会公共利益

【答案】 A
44、下列关于联营体的说法，错误的是( )。
A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任
B.联营体的牵头方应由联营体各方认可
C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方
D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位

【答案】 C
45、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括( )。
A.议标
B.公开招标
C.邀请招标
D.分两阶段进行招标

【答案】 A
46、根据《合同法》规定，下列表述正确的是( )。
A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式
B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成
C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同
D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿

【答案】 D
47、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是( )。
A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理
B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月
C.向工地派驻1名建设单位的代表
D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

【答案】 B
48、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是( )。
A.个人独资企业
B.合伙企业
C.私营企业
D.法人企业

【答案】 D
49、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前( )天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
50、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在( )遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。
A.投保人
B.受益人
C.被保险人
D.保险人

【答案】 C
51、根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过( )人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
A.50
B.100
C.200
D.300

【答案】 D
52、根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向( )申请领取施工许可证。
A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门
C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门
D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

【答案】 B
53、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前( )天通知业主终止合同。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
54、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以( )的日期为准。
A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记
B.采购方收到设备
C.采购方在承运部门签收设备单上签收
D.供货方将设备交到承运部门

【答案】 A
55、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是( )。
A.劳动者严重违反用人单位规章制度的
B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的
C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的
D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的

【答案】 B
56、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是( )。
A.工程量清单合同
B.固定总价合同
C.成本加固定费用
D.混合合同

【答案】 B
57、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。
A.已经察觉索赔事由后28天
B.理应察觉索赔事由后28天
C.取得现场资料后28天
D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】 D
58、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是( )。
A.按约索赔
B.依法索赔
C.项目索赔
D.费用索赔

【答案】 A
59、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是( )。
A.委托合同
B.委托授权行为
C.人民法院指定
D.法律规定

【答案】 B
60、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是( )。
A.以银行贷款年利率计算
B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算
C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算
D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】 C
61、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是( )。
A.委托合同
B.委托授权行为
C.人民法院指定
D.法律规定

【答案】 B
62、下列( )财产可以抵押。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.以公开协商方式取得的土地承包经营权
D.有争议的财产

【答案】 C
63、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 B
64、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是( )。
A.开工日期起，至竣工日期
B.签发开工通知起，至竣工时间届满
C.开工日期起，至签发工程接收证书
D.签发开工通知起，至签发履约证书

【答案】 C
65、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是( )。
A.中标合同金额的5%
B.中标合同金额的10%
C.合同价格的5%
D.合同价格的10%

【答案】 A
66、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。
A.已经察觉索赔事由后28天
B.理应察觉索赔事由后28天
C.取得现场资料后28天
D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】 D
67、资金安排证明的应当由( )出具。
A.工程师
B.业主
C.业主开户银行
D.保险公司

【答案】 C
68、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用( )责任原则。
A.无过错
B.过错
C.推定过错
D.混合

【答案】 A
69、根据我国《合同法》，要约的生效时间为( )。
A.要约人发出要约时
B.要约到达受要约人时
C.要约人通知受要约人时
D.受要约人作出承诺时

【答案】 B
70、承包商应按照( )，为业主人员提供必要的设施。
A.业主要求中的规定
B.投标书附录的规定
C.工程师的指示
D.业主人员的需要

【答案】 A
71、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过( )天。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
72、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是( )。
A.不履行合同
B.终止履行合同
C.中止履行合同
D.要求对方履行合同

【答案】 C
73、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是( )。
A.抵押权
B.土地承包经营权
C.地役权
D.建设用地使用权

【答案】 C
74、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在( )天内。
A.工程师签发期中付款证书后的28
B.工程师完成工程量计量后的56
C.工程师收到报表和证明文件后的56
D.工程师签发期中付款证书后的56

【答案】 C
75、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的( )，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。
A.专职安全员
B.施工监督员
C.应急救援人员
D.专职医护人员

【答案】 A
76、合同法律关系的内容是( )。
A.权利和义务
B.权利和责任
C.法律事实
D.法律行为

【答案】 A
77、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在( )的42天内。
A.承包商提交履约担保后
B.承包商收到中标函后
C.工程师发出开工通知后
D.双方签订合同后

【答案】 B
78、根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是( )。
A.产品责任的诉讼时效期间为1年
B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失
C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任
D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失

【答案】 C
79、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从( )。
A.开工日期起到颁发工程接收证书止
B.开工日期起到颁发最终付款证书止
C.基准日期起到颁发工程接收证书止
D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】 A
80、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在( )遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。
A.投保人
B.受益人
C.被保险人
D.保险人

【答案】 C
81、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是( )。
A.被代理人的意思表示
B.和第三人协商后的意思表示
C.代理人独立的意思表示
D.代理人和被代理人的共同意思表示

【答案】 C
82、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到( )后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。
A.接收证书
B.履约担保
C.履约证书
D.保留金

【答案】 C
83、每个设备工程合同签订后，合同正本应由( )保管。
A.合同管理部门
B.财务管理部门
C.合同执行部门
D.技术管理部门

【答案】 A
84、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是( )。
A.全部使用国有资金投资的项目
B.部分使用国有资金投资的项目
C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目
D.使用外国政府贷款的项目

【答案】 C
85、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在( )之前。
A.开工日期
B.签发付款证书
C.签发接收证书
D.签发履约证书

【答案】 C
86、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由( )承担责任。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.分包商

【答案】 B
87、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人的宅基地使用权
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施

【答案】 A
88、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是( )。
A.3月2日
B.3月10日
C.3月30日
D.4月7日

【答案】 D
89、《安全生产法》确定的安全生产管理方针是( )。
A.行业管理、企业负责
B.安全为了生产、生产必须安全
C.安全第一、人人有责
D.安全第一、预防为主

【答案】 D
90、在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为( )。
A.缺陷责任期
B.质量保证期
C.缺陷通知期
D.设备维修期

【答案】 C
91、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则( )。
A.承包商另行选择日期进行竣工后试验
B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验
C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验
D.双方商定其他期限，完成竣工后试验

【答案】 B
92、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是( )。
A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满
B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满
C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止
D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

【答案】 B
93、根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从( )时起算。
A.产品离开生产者的成品仓库
B.发现产品质量问题
C.产品造成人身伤害
D.受害人投诉

【答案】 A
94、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是( )。
A.主要工艺、技术采用特定专有技术
B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
D.国有资金投资占控股或者主导地位

【答案】 C
95、某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是( )。
A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告
B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查
C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故
D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复

【答案】 C
96、国内设备工程合同的生效时间是( )。
A.经公证
B.经批准
C.双方对合同条款取得一致意见
D.双方签署

【答案】 D
97、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括( )。
A.合同偏差原因分析
B.合同偏差责任分析
C.合同偏差后果分析
D.合同偏差处理结果分析

【答案】 D
98、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。
A.已经察觉索赔事由后28天
B.理应察觉索赔事由后28天
C.取得现场资料后28天
D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】 D
99、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于( )之债。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理

【答案】 C
100、下列关于保证的说法不正确的是( )。
A.学校不得为保证人
B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人
C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证
D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任

【答案】 B
101、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。
A.已经察觉索赔事由后28天
B.理应察觉索赔事由后28天
C.取得现场资料后28天
D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】 D
102、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。
A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任
C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任

【答案】 A
103、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是( )。
A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润
B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润
C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润
D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

【答案】 A
104、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以( )形式，形成书面文件。
A.技术资料
B.商务资料
C.合同专用条件
D.合同补遗

【答案】 D
105、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是( )。
A.承包人行使优先权的期限为1年
B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失
C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者
D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿

【答案】 C
106、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于( )的财产。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.指定分包商

【答案】 A
107、每个设备工程合同签订后，合同正本应由( )保管。
A.合同管理部门
B.财务管理部门
C.合同执行部门
D.技术管理部门

【答案】 A
108、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是( )。
A.撤销事由发生之日起1年内没有行使
B.撤销事由发生之日起2年内没有行使
C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使
D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使

【答案】 C
109、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得( )的同意。
A.业主
B.项目经理
C.工程师
D.工程师代表

【答案】 C
110、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。
A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解
B.撤销施工单位资质证书的决定
C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分
D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【答案】 B
111、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是( )。
A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费
B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额
C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务
D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】 C
112、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。
A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解
B.撤销施工单位资质证书的决定
C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分
D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【答案】 B
113、承包商编制的质量管理计划，在得到( )的批准后，将此类文件提交给工程师参考。
A.业主
B.承包商项目经理
C.承包商
D.工程师代表

【答案】 B
114、根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是( )。
A.投标单位董事长的父亲
B.投标单位总经理的同学
C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人
D.招标项目所在地统计局局长

【答案】 A
115、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是( )。
A.班组长
B.监理工程师
C.本单位负责人
D.总监理工程师

【答案】 C
116、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照( )履行交货义务。
A.地方标准
B.国家标准
C.乙方要求
D.甲方企业标准

【答案】 B
117、如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是( )条款。
A.不可抗力
B.索赔
C.风险与保险
D.竣工结算

【答案】 A
118、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当( )。
A.返还定金
B.抵作合同价款
C.双倍返还定金
D.继续履行合同

【答案】 C
119、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到( )的审查认可。
A.业主
B.承包商
C.设备监理工程师
D.总监理工程师

【答案】 A
120、2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要约的通知于5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺，该承诺于5月15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是( )。
A.要约被撤销
B.承诺生效
C.要约失效
D.要约被撤回

【答案】 A
121、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是( )。
A.全部使用国有资金投资的项目
B.部分使用国有资金投资的项目
C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目
D.使用外国政府贷款的项目

【答案】 C
122、被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是( )。
A.法定代理终止
B.委托代理终止
C.指定代理终止
D.无权代理终止

【答案】 B
123、下列关于行政复议和行政诉讼的表述，正确的是( )。
A.当事人对行政诉讼的判决不服，可以申请行政复议
B.当事人对行政复议的决定不服，可以提起行政诉讼
C.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力
D.行政诉讼一审终结

【答案】 B
124、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在( )前提起上诉。
A.2006年3月15日
B.2006年3月25日
C.2006年4月10日
D.2006年9月10日

【答案】 B
125、国内设备工程合同的生效时