2026年备考监理工程师之土木建筑目标控制高分题库附答案.docx

2026年备考监理工程师之土木建筑目标控制高分题库附精品答案

单选题（共150题）
1、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（　　）。
A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因
B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上
C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知
D.批准的工程延期必须符合实际情况

【答案】 D
2、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（　）。
A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆
B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取
C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩
D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上

【答案】 D
3、质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（　　）。
A.3项一般不符合
B.5项一般不符合
C.1项严重不符合
D.7项一般不符合

【答案】 C
4、房屋建筑工程保修期内发生涉及结构安全的质量缺陷，由（ ）提出保修方案，施工单位实施保修，原工程质量监督机构负责监督。
A.施工单位
B.原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位
C.第三方咨询机构
D.参建各方共同协商

【答案】 B
5、政府监督部门，对工程报建的管理，属于对（ ）的管理。
A.建设程序
B.发承包
C.活动主体资格
D.工程质量管理法规

【答案】 A
6、某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款1200万元，贷款时间为：第1年300万元，第2年900万元，年利率为6％，则第2年应计利息为( )万元。
A.36.54
B.41.54
C.45.54
D.49.54

【答案】 C
7、城市轨道交通建设工程自项目工程验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于（　　）。
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.一年

【答案】 B
8、施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用应计入（ ）。
A.检验试验费
B.工具用具使用费
C.材料费
D.规费

【答案】 A
9、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的（ ）。
A.总时差最小
B.自由时差为零
C.自由时差等于总时差
D.时间间隔最小

【答案】 C
10、工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（　）来达到优化目标。
A.压缩关键工作的持续时间
B.改变关键工作的开始时间
C.压缩非关键工作的持续时间
D.改变非关键工作的开始时间

【答案】 A
11、施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（　）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。
A.自由时差
B.总时差
C.紧后工作的最早开始时间
D.紧后工作的最早完成时间

【答案】 B
12、某工程网络计划中工作B的持续时间为4天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第7天和第9天，则工作B的最早完成时间为第（）天。
A.6
B.8
C.11
D.13

【答案】 D
13、在市场采购设备质量控制中，根据设计文件，对需要采购的设备应编制（ ），以及相应的备品配件表。
A.采购设备表
B.拟采购设备表
C.采购计划
D.设备供求调查

【答案】 B
14、根据建筑安装工程费用相关规定，规费中住房公积金的计算基础是（　）。
A.定额人工费
B.定额材料费
C.定额机械费
D.分部分项工程费

【答案】 A
15、工程质量控制应当是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而非消极被动的处理，这是（ ）的原则要求。
A.坚持质量第一
B.坚持质量标准
C.坚持预防为主
D.坚持科学的职业道德规范

【答案】 C
16、关于质量管理体系认证的特征，下列说法错误的是（　　）。
A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系
B.实行体系认证的基本依据不等同于国际通用质量保证标准的国家标准
C.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书
D.鉴定某一组织管理体系是否可以认证的基本方法是管理体系审核

【答案】 B
17、某项目建安工程费3000 万元，设备工器具购置费4000 万元，工程建设其他费用万元，建设期利息200 万元。铺底流动资金160 万元，建设期间国家新批准的税额45 万元，则该项目的静态投资为（ ）万元。
A.7000
B.7600
C.7700
D.7805

【答案】 B
18、按照可操作性原则，监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否()
A.有能力执行并保证工期和质量目标
B.掌握了本工程的特点及难点
C.采用了先进的技术方案
D.全面分析了施工条件

【答案】 A
19、（2018年真题）在建工程进度控制计划体系中，工程项目前期工作计划属于（　）的计划系统。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工总承包单位

【答案】 A
20、关于因果关系的认定，下列哪一选项是正确的？
A.甲在5 楼阳台发现乙从10 楼掉下来，遂伸手去抓乙却没抓住，但导致乙坠落轨迹发生偏离，乙摔死在2 楼阳台上，甲的行为与乙的死亡有因果关系
B.甲超速驾驶机动车，撞上了逆向行驶的乙的机动车，致使乙重伤的，由于甲的违章行为与乙的重伤之间存在条件关系，故应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为
C.甲、乙二人各开一枪致使丙死亡，查不清楚谁射出致命一枪，若甲、乙无共犯关系，则甲、乙的行为与死亡结果之间都没有因果关系；若甲、乙有共犯关系，则甲、乙行为与死亡结果之间都存在因果关系
D.甲为了抢劫乙的财物对乙追打，乙在逃跑过程中钱包不慎掉落，甲发现以后拾取该钱包而离去，甲的抢劫行为与取得财物之间存在因果关系

【答案】 C
21、在FIDIC施工合同下，发包人未能提供现场，则承包商有权索赔（）。
A.费用，但不包括工期
B.工期.费用，但不包括利润
C.工期，但不包括费用
D.工期.费用和利润

【答案】 D
22、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，8人重伤，直接经济损失500万元，根据事故造成的后果，该事故属于（　　）。
A.一般事故
B.重大事故
C.较大事故
D.特别重大事故

【答案】 A
23、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取()，用于证明其质量符合要求。
A.质量计划
B.质量文件
C.质量信息
D.质量手册

【答案】 B
24、单价合同的工程计量中，监理人不应计量的是（ ）。
A.工程量清单中的全部项目
B.合同文件中规定的项目
C.工程变更项目
D.返工增加工程量

【答案】 D
25、某拟建项目，预计年生产能力为18000件，已建同类项目的建设投资额为10000万元，生产能力为8000件。若价格调整系数为1.2，为简化计算，取生产能力指数为0.8，则采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额应为（ ）万元。
A.21169
B.22958
C.23988
D.25298

【答案】 B
26、某机械设备的预算价格为40万元，残值率为5%，预计使用2500个台班。若某月该设备使用了300个台班，则该设备台班折旧费为（ ）元。
A.152
B.160
C.45600
D.48000

【答案】 A
27、（ ）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。
A.程序文件
B.质量计划
C.作业指导书
D.质量记录

【答案】 A
28、2022年3月实际完成的某土方工程，按2021年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（ ）万元。
A.20
B.40
C.80
D.100

【答案】 C
29、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（　　）。
A.极差
B.中位数
C.算术平均数
D.极值

【答案】 A
30、某土方工程，计划总工程量为4800m3，预算单价为580元/m3，计划6个月内均衡完成，开工后，实际单价为600元/m3，施工至第3个月底，累计实际完成工程量3000m3，若运用赢得值法分析，则至第3个月底的进度偏差为（ ）万元。
A.34.8
B.-6
C.6
D.-34.8

【答案】 A
31、影响设计进度的因素不包括（）。
A.工程延期的影响
B.设计审批时间的影响
C.设计各专业之间协调配合的影响
D.工程变更的影响

【答案】 A
32、工程质量问题出现后，为防止其进一步恶化而发生质量事故，一定要注意质量问题的( )。
A.严重性
B.随机性
C.可变性
D.多发性

【答案】 C
33、铝合金门窗中推拉门窗的最大开关力应为( )。
A.80N
B.100N
C.120N
D.150N

【答案】 B
34、工程项目施工前，由（ ）和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.分包单位

【答案】 C
35、建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（ ）。
A.专业工作队数等于施工过程数
B.相邻施工过程的流水节拍相等
C.相邻施工段之间可能有空闲时间
D.各专业工作队能够在施工段上连续作业

【答案】 D
36、常用的索赔费用计算方法是（　）。
A.实际费用法
B.单价定额法
C.总费用法
D.修正的总费用法

【答案】 A
37、某工程，设备与工（器）具购置费为600万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为100万元，基本预备费率为10%，该工程项目的基本预备费应为（　　）万元。
A.100
B.160
C.170
D.200

【答案】 C
38、当工程发生需要加固补强的质量问题时，监理单位应先签发( )。
A.监理通知
B.工程暂停令
C.整改通知
D.工程变更单

【答案】 B
39、某项目设备工器具购置费为3000 万元，建筑安装工程费为2500 万元，工程建设其他费为800 万元，基本预备费为400 万元，涨价预备费为200 万元，建设期贷款利息为140 万元，则该项目的动态投资为（ ）万元。
A.6300
B.1400
C.740
D.340

【答案】 D
40、某工程施工中，由于施工组织不善，发生了质量事故，质量事故的处理方案一般由（　　）提出，经（　　）同意签认，并报（　　）批准。
A.施工单位，监理机构，建设单位
B.监理机构，原设计单位，建设单位
C.监理机构，建设单位，原设计单位
D.施工单位，原设计单位，建设单位

【答案】 D
41、下列造成质量缺陷的成因分析中，属于使用不当的是（ ）。
A.任意拆除承重结构部件
B.技术交底不清，违章作业
C.施工方案考虑不周，施工顺利颠倒
D.疏于检查.验收

【答案】 A
42、对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证，专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于（　　）名。
A.3
B.5
C.7
D.10

【答案】 B
43、对于特别重要的设备制造过程，项目监理机构可采取()的方式实施设备质量控制。
A.巡回监控
B.定点监控
C.设置质量控制点监控
D.驻厂监造

【答案】 D
44、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 A
45、施工前，应由（ ）制定分项工程和检验批的划分方案，并由（ ）审核。
A.监理工程师，建设单位
B.施工单位，监理机构
C.施工单位，建设单位
D.监理工程师，监理机构

【答案】 B
46、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（　）天。
A.18
B.24
C.34
D.42

【答案】 B
47、根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期称为（　　）。
A.要求工期
B.计划工期
C.计算工期
D.合同工期

【答案】 B
48、经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由（ ）签署单位工程竣工验收报审表，并向建设单位提出质量评估报告。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位现场代表

【答案】 B
49、质量缺陷处理完毕后，（ ）应根据施工单位报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。
A.监理机构
B.建设单位
C.设计单位
D.质量监督机构

【答案】 A
50、根据《建设工程监理规范》。项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（ ）。
A.工程质量监督机构
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位

【答案】 B
51、（2022年真题）建设工程施工过程中，分项工程验收应由（　）组织。
A.设计单位专业工程师
B.监理员
C.专业监理工程师
D.建设单位代表

【答案】 C
52、某工业建设项目，需进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为0.5％，外贸手续费费率为1.5％，进口关税税费为22％，增值税税率为17％，美元兑换人民币的汇率为6.2，则这批设备应缴纳的增值税为（ ）万元人民币。
A.204.0
B.248.9
C.252.9
D.257.2

【答案】 D
53、根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。
A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核
B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加
C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检
D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见

【答案】 A
54、李某申请公开自己的社保信息，社保局拒绝公开，李某遂提起了诉讼，关于本案，下列哪些说法是正确的？
A.本案可以适用简易程序
B.本案应有审判员和陪审员组成合议庭进行审理
C.社保局须对拒绝公开的根据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证
D.法院应在立案之日起45 日内审结，有特殊情况需延长的经批准可以延长

【答案】 A
55、项目监理机构应建立（ ）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。
A.日完成
B.月完成
C.旬完成
D.年完成

【答案】 B
56、当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。
A.资源需求量
B.后续工作的限制条件
C.自由时差的大小
D.紧后工作的数量

【答案】 B
57、下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（　）。
A.利息备付率
B.资产负债率
C.净现值率
D.静态投资回收期

【答案】 D
58、下列关于流水节拍的说法错误的是（ ）。
A.流水节拍是流水施工的时间参数之一
B.流水节拍可以按定额计算法确定
C.流水节拍小，其流水速度慢，节奏感慢
D.流水节拍决定着单位时间的资源供应量

【答案】 C
59、工程施工过程中发生质量事故造成5人死亡、直接经济损失5000万元，该事故属于（ ）事故。
A.一般
B.较大
C.重大
D.特别重大

【答案】 C
60、某工程设计有两个方案：甲方案功能评价系数0．85，成本系数0．92；乙方案功能评价系数0．6，成本系数0．7，则最优方案的价值系数为（ ）。
A.0.857
B.0.911
C.0.924
D.0.950

【答案】 C
61、工业厂房要能满足生产生活需要，道路、桥梁、铁路、航道要能通达便捷，属（　　）的质量范畴。
A.适用性
B.安全性
C.可靠性
D.与环境的协调性

【答案】 A
62、工程项目质量控制系统是以（ ）为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。
A.分项工程
B.分部工程
C.单位工程
D.工程项目

【答案】 D
63、（　　）主要用于对标准设备的采购。
A.市场采购
B.向生产厂家订货
C.招标采购
D.赊购

【答案】 A
64、（　　）方式最大的优势在于它是政府公共项目投融资和建设管理方式的重要的制度创新。
A.BOT
B.BOO
C.PFI
D.TOT

【答案】 C
65、下列费用中，应列入其他项目清单的是（）
A.专业工程暂估价
B.安全文明施工费
C.二次搬运费
D.夜间施工增加费

【答案】 A
66、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），工程质量保修期自（　　）起计算。
A.通过竣工验收之日
B.颁发工程接收证书之日
C.实际竣工日期
D.竣工验收合格之日

【答案】 D
67、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为()错误。
A.第一类
B.第二类
C.抽样方法
D.检验方法

【答案】 A
68、在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（　）。
A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润
B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润
C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润
D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润

【答案】 D
69、下列关于净高9.6m门厅的建筑面积计算方法，说法正确的是（　　）。
A.净高9.6m的门厅按一层计算建筑面积
B.门厅内回廊应按自然层面积计算建筑面积
C.门厅内回廊净高在2.2m及以上者应计算1/2面积
D.门厅内回廊净高不足2.2m者应不计算面积

【答案】 A
70、某投资方案的净现金流量及累计净现金流量如下表所示，则该投资方案的静态投资回收期是()年。＜br>
A.5.25
B.5.33
C.5.50
D.5.66

【答案】 B
71、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于组织措施的是（ ）。
A.审核承包人编制的施工组织设计
B.复核工程付款账单，签发付款证书
C.审核竣工结算
D.编制施工阶段投资控制工作计划

【答案】 D
72、城市轨道交通建设工程项目工程验收由建设单位组织的参加人员或单位不包括（　　）。
A.各参建单位项目负责人
B.运营单位
C.负责规划条件核实的有关人员
D.专项验收的城市政府有关部门代表

【答案】 C
73、所采购设备应质量可靠，同时满足（　　）所确定的各项技术要求，以保证整个项目生产或运行的稳定性。
A.施工合同
B.设计文件
C.监理合同
D.国家标准

【答案】 B
74、既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的有（　　）。
A.企业现金
B.企业增资扩股
C.优先股
D.国家预算内投资

【答案】 A
75、反映项目的偿债能力的指标是( )。Ⅰ.投资；Ⅱ.偿债备付率；Ⅲ.利息备付率；Ⅳ.借贷偿还期
A.I
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】 D
76、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（　　）。
A.依次施工和平行施工
B.平行施工和流水施工
C.搭接施工和平行施工
D.依次施工和流水施工

【答案】 D
77、根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。
A.要求被检查单位提供工程质量保证金
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有严重影响工程质量时,责令停业整顿
D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

【答案】 B
78、某批钢丝需要进场检验，该批钢丝共计35盘，外观全部合格，则应至少从（　　）盘中进行取样送检。
A.2
B.6
C.1
D.5

【答案】 B
79、（）为组织如何达到基本要求及进一步保持和提高竞争力，取得持续成功，提供了许多可资借鉴的方法和途径。
A.ISO9000：2015
B.ISO9001：2015
C.ISO9004：2009
D.ISO19011：2011

【答案】 C
80、下列哪些仲裁裁决是可以不予承认和执行的
A.签订仲裁协议的当事人，根据对他们适用的法律，当时是无行为能力的
B.被执行人未接到关于指派仲裁员或关于仲裁程序的适当通知，或者由于其他情况未能在案件中进行申辩
C.裁决尚未发生法律效力，或者裁决已经由作出裁决的国家或根据其法律作出裁决的国家的主管机关撤销或停止执行
D.裁决所处理的事项不是当事人交付仲裁的事项，或者不包括在仲裁协议规定之内，或者超出了仲裁协议的范围

【答案】 A
81、总监理工程师签发（　），应事先征得建设单位同意。
A.工程暂停令
B.监理通知单
C.工作联系单
D.监理报告

【答案】 A
82、与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（ ）。
A.成熟度评价
B.标准化管理
C.全过程控制
D.战略管理

【答案】 B
83、关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险表述正确的是（）。
A.内陆交货类由卖方承担交货前的一切费用和风险
B.目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊
C.装运港船上交货价是由卖方承担海运风险
D.采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险

【答案】 A
84、（2019年真题）监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应采取的措施之一是（　）。
A.向承包单位提出整改通知书
B.向建设单位提出指令单
C.向承包单位提出工程暂停令
D.向建设单位提出建议书

【答案】 A
85、质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由（　）原因引起的。
A.偶然性
B.系统性
C.异常性
D.相关性

【答案】 A
86、工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（　　）。
A.对后续工作无影响，对工期有影响
B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响
C.对后续工作无影响，对工期无影响
D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响

【答案】 D
87、（2022年真题）工程进度计划体系中，根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位（2022年真题）工程开工日期和竣工日期的计划是（　）。
A.工程项目进度平衡计划
B.年度竣工投产交付使用计划
C.年度建设资金平衡计划
D.工程项目总进度计划

【答案】 D
88、某工业项目进口一批生产设备，CIF为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为15％，进口关税税率为20％，增值税税率为13％，美元兑人民币汇率为1：8.3，则这批设备应纳的增值税为（ ）万元人民币。
A.412.42
B.408.00
C.342.31
D.258.96

【答案】 D
89、监理企业质量管理体系的中，项目总监理工程师属于监理单位的（　　）。
A.决策层
B.管理层
C.执行层
D.培训层

【答案】 B
90、建设项目的经济评价一种是财务评价，另一种是：( )
A.静态评价
B.国民经济评价
C.动态评价
D.经济效益评价

【答案】 B
91、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（ ）。
A.采用不正确的结构方案
B.未经设计单位同意擅自修改设计
C.技术交底不清
D.施工方案考虑不周全

【答案】 A
92、工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计报审表》，由（ ）审核签认。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.监理机构人法代表
D.监理机构技术负责人

【答案】 B
93、某建筑安装工程，已知该工程分部分项工程费为8000万元，措施项目费为500万元，其他项目费100万元，管理费率3％，利润率为4％，规费8％，增值税税率9％，则该工程的含税造价为（ ）万元。
A.10123.92
B.10427.64
C.10528.88
D.10844.74

【答案】 A
94、根据《建设工程监理规范 》（GB/T 50319—2013），下列投资控制的相关工作中，属于监理在施工阶段工作的是（　　）。
A.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期、费用索赔等事宜
B.处理施工单位提出的工程变更费用
C.协助建设单位组织专家对设计单位提出的新材料进行评审
D.对工程保修阶段的质量缺陷进行修复检查和费用核实

【答案】 B
95、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是()
A.流水步距
B.流水间隔
C.流水强度
D.流水时距

【答案】 A
96、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（　　）。
A.类似工程业绩
B.质量管理体系文件
C.经营收入情况
D.人员持证上岗情况

【答案】 A
97、建设工程质量保证金是指用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷责任期（ ）。
A.一般为1年，最长不超过2年
B.一般为2年，最长不超过5年
C.一般为2年，最长不超过10年
D.设计的合理使用年限

【答案】 A
98、 通过实际进度与计划进度的比较，发现进度偏差时，为了采取有效措施调整进度计划，首先应( )。
A.确定后续工作和总工期的限制条件
B.分析产生进度偏差的原因
C.分析进度偏差对后续工作的影响
D.分析进度偏差对总工期的影响

【答案】 B
99、下面关于管线优化设计遵循的原则说法正确的是()。
A.在非管线穿梁、碰柱、穿吊顶等必要情况下，尽量不要改动
B.管线优化设计时，应预留安装、检修空间
C.只需调整管线安装方向即可避免的碰撞，属于硬碰撞，可以不修改，以减少设计人员的工作量
D.需满足建筑业主要求，对没有碰撞，但不满足净高要求的空间，也需要进行优化设计E管线避让原则：无压管让有压管；小管线让大管线；施工简单管让施工复杂管；冷水管道避让热水管道；附件少的管道避让附件多的管道；临时管道避让永久管道

【答案】 A
100、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（　　）。
A.α和β均不宜超过5%
B.α不宜超过5%，β不宜超过10%
C.α不宜超过3%，β不宜超过5%
D.α不宜超过3%，β不宜超过10%

【答案】 A
101、十八大以来，各地相继出台防止领导干部干预司法活动的文件。日前，福州市纪委出台《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理责任追究暂行办法》，明确领导干部存在五类干预司法公正行为的将被追责。下列哪一项说法是错误的？
A.完善司法管理体制和司法权力运行机制，规范司法行为，加强对司法活动的监督，是努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的应有之意
B.任何党政机关让司法机关做违反法定职责、有碍司法公正的事情，均属于干预司法的行为
C.防止领导干部干预司法活动，意味着任何领导干部在职务活动中均不得了解案件信息，不得与案件相关的司法人员进行任何接触，以免干扰独立办案
D.对非法干预司法机关办案，应给予党纪政纪处分，造成严重后果的依法追究刑事责任

【答案】 C
102、周某采用向计算机植入木马程序的方法窃取齐某的网络游戏账号、密码等信息，将窃取到的相关数据存放在其租用的服务器中，并利用这些数据将齐某游戏账户内的金币、点券等虚拟商品放在第三方网络交易平台上进行售卖，获利5000元。关于该网络犯罪的管辖说法正确的是
A.网络犯罪案件的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，被害人被侵害时所在地，以及被害人财产遭受损失地等
B.有多个犯罪地的网络犯罪案件，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，由共同上级公安机关指定有限公安机关立案侦查
C.具有特殊情况，由异地公安机关立案侦查更有利于查清犯罪事实、保证案件公正处理的跨省(自治区、直辖市)重大网络犯罪案件，可以由公安部商最高人民检察院和最高人民法院指定管辖
D.人民法院受理案件后，发现被告人还有犯罪被其他公安机关立案侦查的，可以建议人民检察院补充侦查，人民检察院经审查，认为需要补充侦查的，应当通知移送审査起诉的公安机关

【答案】 A
103、下列外墙面层材料每平方米单价最低的是：( )
A.花岗石
B.大理石
C.金属板
D.水泥砂浆

【答案】 D
104、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（ ）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。
A.累计完成量
B.自由时差和总时差
C.计划工期
D.计算工期

【答案】 B
105、下列质量数据的特征值中，可用于描述质量特性数据离散程度的是（）。
A.均值
B.中位数
C.算数平均数
D.变异系数

【答案】 D
106、施工进度检查的主要方法是（　　）。
A.凭工作经验估计发现进度偏差
B.通过部分人调查及工人反映定夺
C.整理实际进度数据与计划进度数据比较
D.一直按原计划进度执行

【答案】 C
107、质量缺陷处理完毕后，项目监理机构应根据（　　）报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。
A.建设单位
B.勘察单位
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 C
108、在正式运行阶段进行内部审核时，重点在（）。
A.普遍性
B.适用性
C.符合性
D.独立性

【答案】 C
109、价值工程的目标是以（ ）实现项目必须具备的功能。
A.最少的项目投资
B.最高的项目盈利
C.最低的寿命周期成本
D.最低的项目运行成本

【答案】 C
110、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（　　）天。
A.6
B.4
C.12
D.15

【答案】 B
111、（2022年真题）施工企业按照有关标准规定，对建筑及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用属于建筑安装工程费中的（　）。
A.材料费
B.规费
C.企业管理费
D.仪器仪表使用费

【答案】 C
112、关于未成年人刑事诉讼程序的表述， 下列选项中错误的有：
A.人民检察院审查公安机关报请批准逮捕未成年犯罪嫌疑人的案件， 如果发现未成年犯罪嫌疑人的实际年龄难以判断， 应当作出不批准逮捕的决定
B.人民检察院审查起诉时讯问未成年犯罪嫌疑人， 除犯罪嫌疑人外， 法定代理人在场的也应当在讯问笔录上签字、 盖章或者摁指印
C.某县公安机关依法逮捕涉嫌故意杀人的未成年犯罪嫌疑人甲， 某县人民检察院应当对甲的逮捕进行羁押必要性审查。 认为不需要继续羁押的， 应当释放甲或者对甲变更强制措施
D.被害人对人民检察院的附条件不起诉决定有异议的， 人民检察院应当依法提起公诉

【答案】 A
113、监理工程师控制物资供应进度活动的是（　　）。
A.决定物资供应分包方式及分包合同清单
B.审核物资供应合同
C.审查和签署物资供应情况分析报告
D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜

【答案】 C
114、在工程施工准备阶段，设计交底纪要由（ ）负责整理，与会各方会签。
A.设计单位
B.监理单位
C.施工单位
D.建设单位

【答案】 A
115、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（ ）万元。
A.666.3
B.981.6
C.1306.2
D.1640.5

【答案】 C
116、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，下列属于监控主体的是（　　）。
A.设计单位
B.施工单位
C.监理单位
D.勘察单位

【答案】 C
117、调整建设建工设程工进程度，计可划以时通，过对（于）大改型变某些工作之间的逻辑关系。
A.组织平行作业
B.增加资源投入
C.提高劳动效率
D.设置限制时间

【答案】 A
118、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，应经（ ）审查同意。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位技术负责人
D.建设单位负责人

【答案】 B
119、（2020年真题）下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（　　）。
A.工程项目年度计划
B.设计总进度计划
C.施工准备工作计划
D.物资采购、加工计划

【答案】 A
120、在工程质量验收中，（）是指在下道工序施工后将被覆盖或掩盖，难以进行质量检查的工程