2026年备考监理工程师之合同管理考前冲刺模拟试题（备用卷）含答案.docx

2026年备考监理工程师之合同管理考前冲刺模拟试题（备用卷）含答案

单选题（共150题）
1、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（　　）应将被授权监理人员的（　　）通知承包人。
A.发包人，姓名及其授权范围
B.发包人，职能分工及监理权限
C.总监理工程师，姓名及其授权范围
D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】 C
2、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（　　）。
A.来自蔬菜、水果
B.有利于排便
C.能被人体消化酶所水解
D.减轻毒物对机体的损害作用

【答案】 C
3、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。
A.投标截止日前第14天
B.投标截止日前第28天
C.招标公告发布之日前第14天
D.招标公告发布之日前第28天

【答案】 B
4、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（　）。
A.要求重新评标
B.回头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】 C
5、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为( )，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.基准日期
B.下达开工令
C.合同签字日
D.风险事件发生日

【答案】 A
6、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求？( )
A.
B.
C.
D.

【答案】 C
7、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（ ）。
A.保管员负责赔偿损失
B.发包人承担损失责任
C.承包人负责赔偿损失
D.发包人与承包人共同承担损失责任

【答案】 B
8、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()
A.固定价格
B.可调价格
C.综合单价
D.成本加酬金

【答案】 D
9、以下勘察设计资质符合要求的是（ ）。
A.工程勘察综合乙级资质
B.工程勘察劳务甲级资质
C.工程设计综合乙级资质
D.工程设计专业乙级资质

【答案】 D
10、下列关于定金的表述中，错误的是（　　）。
A.定金合同从签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的 20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限

【答案】 A
11、（2017年真题）大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（　）。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管

【答案】 C
12、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（　　）。
A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人
B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意
C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人
D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员

【答案】 C
13、下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是( )。
A.建设工程合同当事人违约
B.台风造成停工
C.地下埋藏物造成合同索赔
D.设备所在国罢工造成设备不能交付

【答案】 A
14、 建设工程合同管理需要设立管理目标，还应当建立建设工程合同管理的（ ）制度。
A.许可
B.评估
C.登记
D.备案

【答案】 B
15、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（ ）。
A.能够留置的财产仅限于动产
B.材料采购合同可以采用留置担保
C.施工合同可以采用留置担保
D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产

【答案】 A
16、设计施工总承包合同文件中，承包人文件中最主要的是（　　），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。
A.施工文件
B.采购文件
C.分包文件
D.设计文件

【答案】 D
17、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()
A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效
B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效
C.诉讼解决合同争议
D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议

【答案】 B
18、某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（　　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和监理人共同
D.参与验收的各方共同

【答案】 B
19、参加合同法律关系，依法享有权利，承担义务的当事人指的是（　　）。
A.合同法律关系主体
B.合同法律关系客体
C.法人
D.自然人和公民

【答案】 A
20、订立施工合同时通用条款规定的基准日期指投标截止时间前（ ）天，规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.21
B.24
C.28
D.30

【答案】 C
21、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书由（　　）。
A.发包人出具经监理人审核
B.监理人出具经发包人签认
C.发包人和监理人共同签认
D.监理人签认

【答案】 B
22、一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（　）论述正确。
A.该合同是固定总价合同
B.承包商的投标价作为目标成本
C.工程成本部分实报实销，按合同约定的工程成本一定百分比作为承包商的收入
D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付

【答案】 C
23、下列合同中，属于可撤销合同的是()
A.当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同
B.以虚假资质签订的合同
C.通过串通投标订立的合同
D.在订立时显失公平的合同

【答案】 D
24、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（　　）通知设计人。
A.职业资格
B.授权范围
C.技术职称
D.授权时间

【答案】 B
25、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（　　）。
A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体
B.采购合同无效
C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任
D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任

【答案】 D
26、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。
A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源
B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人
C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复
D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期

【答案】 B
27、依据 FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。
A.应按工程量表中规定的方法计量
B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定
C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀.收缩或浪费
D.当地有惯例的，依照当地惯例计量

【答案】 C
28、 根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是( )。
A.不利地质条件
B.不利水文条件
C.有毒作业环境
D.不利气候条件

【答案】 D
29、关于担保概念的表述中，不正确的是（　　）。
A.担保通常由当事人双方订立担保合同
B.被担保合同是无效的不影响担保合同的效力
C.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则
D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度

【答案】 B
30、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（　）。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标，但应当备案
C.可以自行招标，无需备案
D.必须委托中介机构代理招标

【答案】 B
31、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括（　　）册。
A.一
B.两
C.三
D.四

【答案】 B
32、预包装食品标签通则GB 7718-2004规定的非强制标示内容有（　　）。
A.生产日期
B.批号
C.保质期
D.食用方法
E.营养成分

【答案】 B
33、下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（　）。
A.施工合同
B.设计合同
C.买卖合同
D.勘察合同

【答案】 C
34、根据《标准施工招标文件》，以下（　　）不属于招标文件的有效内容。
A.投标预备会会议纪要
B.对投标人质疑的书面解答
C.对招标文件的修改、澄清文件
D.评标报告

【答案】 D
35、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求

【答案】 A
36、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过( )共同验收。
A.发包人与监理人
B.监理人与承包人
C.发包人与承包人
D.监理人与供货人

【答案】 B
37、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指()
A.监理合同注明的开始至完成的时间
B.监理合同约定的监理工作的日历天数
C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间
D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间

【答案】 C
38、采用有限数量制审查时，通过详细审查的申请人不少于（　　）个且没有超过规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。
A.3
B.4
C.2
D.1

【答案】 A
39、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（　　）可代为办理，所需费用由（　　）承担。
A.发包人，发包人
B.发包人，承包人
C.监理人，发包人
D.监理人，承包人

【答案】 B
40、根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（　）投保建筑工程一切险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 A
41、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。
A.通知委托人，建议下达停工指令
B.征得委托人同意后，下达停工指令
C.立即下达停工指令并尽快通知委托人
D.立即召开现场会议，讨论对策

【答案】 C
42、使用皮褶厚度计的正确方法为（　　）。
A.使用右手拇指和食指捏起皮下组织，左手握皮褶计
B.皮褶计的压力标准为10g/cm2
C.在皮褶计指针快速回落并稳定一定时间后读数
D.测量时皮褶计卡钳钳柄充分夹住皮褶

【答案】 B
43、依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。
A.传真
B.电子邮件
C.登记
D.信件

【答案】 C
44、根据 FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。
A.决定对争端双方不具有约束力
B.可以申请仲裁
C.仲裁前不必争取友好协商解决争端
D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

【答案】 B
45、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（ ）违约金
A.0.08%
B.0.5%
C.0.8%
D.1.0%

【答案】 A
46、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（　　）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（　　）承担。
A.签订合同买方
B.签订合同卖方
C.交付买方
D.交付卖方

【答案】 D
47、某项目监理人于7 月10 日发出开工通知，承包人于7 月11 日收到该通知，通知中说明开工日期为8 月1 日，但承包人的开工准备还不满足开工条件，直至8 月20 日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。
A.7月10日
B.7月11日
C.8月1日
D.8月20日

【答案】 C
48、（2019年真题）美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（　）。
A.承包商不与分包商订立分包合同
B.不允许承包商将全部施工任务进行分包
C.采用成本加酬金的计价方式
D.采用单价合同的计价方式

【答案】 C
49、在施工招标程序中，（ ）将作为未来施工合同文件的组成部分。
A.中标通知书
B.中标人的投标文件
C.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改
D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改

【答案】 A
50、合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按()的市场价格履行。
A.订立合同时订立地
B.订立合同时履行地
C.履行合同时订立地
D.履行合同时履行地

【答案】 B
51、某项目监理人于7 月10 日发出开工通知，承包人于7 月11 日收到该通知，通知中说明开工日期为8 月1 日，但承包人的开工准备还不满足开工条件，直至8 月20 日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。
A.7月10日
B.7月11日
C.8月1日
D.8月20日

【答案】 C
52、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（　　）。
A.与承包人协商后确定实施变更
B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更
C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更
D.经发包人同意后发出变更指示

【答案】 C
53、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.项目法人负责制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制

【答案】 D
54、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 B
55、承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度，尤其要做好（　　）的质量检查。
A.工程隐蔽后
B.工程隐蔽中
C.工程隐蔽前
D.竣工验收

【答案】 C
56、承包商应从（　）起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到（　）止，这时工程照管责任应移交给业主。
A.开工日期，颁发工程接收证书之日
B.开工日期，工程竣工结算之日
C.材料设备进场之日，颁发工程接收证书之日
D.材料设备进场之日，工程竣工结算之日

【答案】 A
57、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（　　）。
A.同意承包人的暂停施工请求
B.不同意承包人的暂停施工请求
C.须继续等待24小时方是规定的回复期限
D.必须马上复工

【答案】 A
58、关于联合体投标的说法错误的是（ ）。
A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书
B.承诺就中标项目向招标人承担连带责任
C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
D.联合体各方不得再以自己的名义单独在本招标项目中投标

【答案】 C
59、设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围不包括（）。
A.另行组织人员施工
B.没收承包人在现场的材料.设备和临时设施
C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议
D.使用承包人文件

【答案】 B
60、设计团队招标主要通过对（　）进行评审确定中标人。
A.设计单位资质等级
B.设计单位的业绩
C.拟派设计团队负责人的实力信誉
D.拟派设计团队的综合能力

【答案】 D
61、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。
A.合同价内的暂列金
B.业主应交付的预付款
C.承包商应交付的定金
D.承包商应得的工程款

【答案】 D
62、根据 NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（）条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同

【答案】 B
63、（　　）在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。
A.承包人
B.分包人
C.监理人
D.发包人

【答案】 A
64、下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（ ）。
A.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求
B.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书
C.合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书
D.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书

【答案】 D
65、（2019年真题）下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（　）。
A.施工合同
B.设计合同
C.买卖合同
D.勘察合同

【答案】 C
66、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不属于保证合同包括的内容的是（ ）。
A.被保证的主债权数额
B.保证人履行债务的期限
C.保证的方式
D.保证担保的范围

【答案】 B
67、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
A.12，12
B.24，24
C.36，36
D.48，48

【答案】 D
68、根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将（　　）的优先排序。
A.设计方案得分高
B.设计资质等级高
C.投标报价低
D.项目负责人业绩优

【答案】 C
69、下列工程缺陷中承包人不承担修复义务的是（）。
A.施工期运行中发现的工程设计缺陷
B.缺陷责任期内出现的工程设计缺陷
C.保修期内出现的工程设计缺陷
D.保修期内出现的工程施工缺陷

【答案】 C
70、下列关于留置担保的说法中，正确的是（　　）。
A.留置不以合法占有对方财产为前提
B.可以留置的财产仅限于动产
C.留置担保可适用于建设工程合同
D.留置以合法占有对方固定资产为前提

【答案】 B
71、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()
A.工程规划设计的建议权
B.工程款支付审核和签认权
C.工程项目设计标准的认定权
D.协调工程项目有关协作单位的主持权

【答案】 C
72、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包模式中关于总承包方式的缺点说法正确的是（　　）。
A.设计一定是最优方案
B.工程质量标准一般采用更高的质量标准
C.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查
D.质量标准出自发包人

【答案】 C
73、关于代理，下列说法不正确的是（　　）
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销
C.代理人只能在代理权限内实施代理行为
D.无权代理的法律后果由被代理人承担

【答案】 D
74、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（　　）。
A.安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电应由买卖双方共同承担
B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料
C.卖方可以按约定负责合同设备的安装、调试工作，也可以只负责提供技术服务
D.如卖方负责对安装、调试提供技术服务，则仍应对安装、调试不成功承担责任

【答案】 C
75、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()
A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

【答案】 B
76、承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第（　　）阶段。
A.一
B.二
C.三
D.四

【答案】 A
77、保险决策主要表现在是否投保和(　　)两个方面。
A.选择保险人
B.选择保险期限
C.选择保险种类
D.选择保险方式

【答案】 A
78、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由(　　)负责赔偿。
A.分包人
B.设计方
C.监理方
D.发包人

【答案】 D
79、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()
A.在颁发接收证书时全部返还
B.在颁发履约证书时全部返还
C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半
D.不再返还

【答案】 C
80、设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。
A.竣工验收前
B.颁发工程接收证书前
C.工程移交前
D.竣工后试验通过前

【答案】 D
81、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（ ）日．
A.14
B.21
C.28
D.30

【答案】 A
82、应由（　　）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。
A.资质审查委员会
B.评标委员会
C.招标人
D.招标代理机构

【答案】 C
83、某材料采购招标项目，项目估算价为 200 万元，则投标保证金额不得超过（）万元。
A.2
B.4
C.10
D.80

【答案】 B
84、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额应为()
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元

【答案】 B
85、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（　）。
A.工程量清单
B.发包人要求
C.单位分析表
D.发包人建议

【答案】 B
86、下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是( )。
A.建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包
B.在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策
C.在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的全部风险
D.部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施

【答案】 C
87、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。
A.地方税费发生变化
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.施工作业导致停水2天
D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

【答案】 D
88、 设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是()。
A.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行
B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行
C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行
D.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供

【答案】 A
89、关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法正确的是（）。
A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验
B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用
C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时一致，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责
D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认，但卖方此后仍承担质量保证责任

【答案】 C
90、学龄前儿童每日可摄入约（　　）g蔗糖。
A.10～15
B.15～20
C.20～30
D.30～40

【答案】 A
91、在工程建设的过程中，履约保证有效期（ ）。
A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止
B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止
C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止
D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15 天或14天止

【答案】 D
92、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（ ） ．
A.通用合同条件-专用合同条件- -投标书- 业主要求
B.专用合同条件- -通用合同条件- -业主要求一 投标书
C.通用合同条件- -专用合同条件- -业主要求一投标书
D.专用合同条件- -通 用合同条件一投标书- -业主要求

【答案】 B
93、（2015年真题）下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（　　）。
A.台风导致脚手架坍塌
B.雷电引起火灾
C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏
D.洪灾引起的沉降

【答案】 C
94、一般从事中等强度体力劳动者，每日的能量需要量约为（　　）kcal。
A.3000
B.2800
C.2400
D.1800

【答案】 B
95、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（　）。
A.发包人应办理证件和批件
B.发包人应支付合同价款
C.发包人应依法纳税
D.勘察人应完成全部勘察工作

【答案】 C
96、承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，责任后果包括（）。
A.增加的费用由承包人承担
B.增加的费用由发包人承担
C.工期给予顺延
D.应根据检查结果判断

【答案】 A
97、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（　　）。
A.非银行金融机构
B.国家机关
C.企业
D.公民

【答案】 B
98、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（　）。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

【答案】 C
99、下列关于施工意外伤害险的说法中，错误的是（ ）。
A.施工企业一般办理团体意外伤害险
B.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人
C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的85%以上
D.按被保险人人数投保时，投保人数不低于5 人

【答案】 C
100、总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围或职权范围内行使代理权，这种代理属于（ ）。
A.指定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.法定代理

【答案】 C
101、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（　　）。
A.不利于承包人的工程变更
B.建设周期不易把控
C.设计和施工责任划分不清
D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争

【答案】 D
102、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是（　）。
A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

【答案】 C
103、根据《标准施工合同》，关于履约保函与预付款担保的描述正确的是（）。
A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止
B.均采用有条件担保方式
C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止
D.预付款担保金额不应超过发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额

【答案】 C
104、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】 C
105、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。
A.均采用无条件担保
B.分别采用无条件担保和有条件担保
C.均采用有条件担保
D.分别采用有条件担保和无条件担保

【答案】 A
106、下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（　　）。
A.发电机
B.发动机
C.塔式起重机
D.钢

【答案】 D
107、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()
A.衡量法
B.理论换算法
C.经验鉴别法
D.物理试验

【答案】 A
108、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法不正确的是（ ）。
A.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任
B.总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致
C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示
D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行

【答案】 C
109、（2018年真题）根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（　）。
A.施工技术事故
B.异常恶劣天气
C.不可抗力
D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】 A
110、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（　）。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

【答案】 B
111、为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时，可按照（　　）来确定招标类型。
A.设备生产周期
B.安装工程实施周期
C.设备安装条件
D.各部分所占费用比例

【答案】 D
112、根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（　　）。
A.发包人
B.勘察人
C.施工单位
D.监理单位

【答案】 B
113、依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（　）。
A.三人以上单数
B.四人以上
C.五人以上单数
D.七人以上单数

【答案】 C
114、在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（　　）。
A.28日
B.56日
C.60日
D.90日

【答案】 D
115、通常仅适用于工程复杂，工程技术，结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目的合同为（ ）。
A.固定单价合同
B.成本加酬金合同
C.固定总价合同
D.可变单价合同

【答案】 B
116、（2018年真题）工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（　）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理

【答案】 B
117、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。
A.债权转让
B.债务承担
C.由第三人向债权人履行债务
D.债务人向第三人履行债务

【答案】 C
118、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（ ） ．
A.设备质量合格证
B.验收款支付函
C.进度款支付函
D.设备验收证书

【答案】 B
119、工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与（　　）的条或款的序号一致。
A.专用条款
B.通用条款
C.附录
D.协议书

【答案】 B
120、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。抵押权自（）时设立。
A.抵押合同生效
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 A
121、工程勘察、设计评标由评