煤气天然气工程施工合同.docx

煤气天然气工程施工合同
一、合约双方
甲方：[施工单位名称]
乙方：[建设单位名称]
二、工程范围
甲方承包乙方天然气（或煤气）工程施工范围包括设计、采购、施工、调试等。具体工程范围为：
1. 工程名称：[工程名称]
2. 工程地点：[工程地点]
3. 工程总投资：[工程总投资]
4. 工程进度：[工程进度要求]
5. 工程建设期限：[建设期限]
三、工程质量
甲方承诺按如下标准执行工程：
1. 国家规定有关天然气设备及管道工程的标准
2. 其他双方约定的工程技术标准
如对质量有任何不合格问题，甲方应及时修改、更换、整改并保证符合双方约定的标准。
四、施工进度及款项支付
1. 施工进度：施工期间，甲方应按照合同要求完成工程，不得拖延建设期限。
2. 付款方式：按照合同规定，建设单位应按照工程进度和竣工验收情况及时支付款项。
3. 保证金：施工期间，甲方应缴纳保证金，甲方应确保工程按时、按质量完成，完成后保证金应在验收合格后30个工作日内退还。
五、工程保险
1. 施工期保险：按照国家法律法规及双方约定，在施工期内购买施工全险、人身意外伤害险、第三者责任险等保险。
2. 工程质量保险：工程完成验收后，甲方应购买工程质量损失险、建筑保修险等保险。
六、合同变更和解除
1. 合同变更：如因不可抗力等因素影响工程进度或施工质量，双方需要变更合同内容，应通过书面形式协商。
2. 合同解除：如因甲方原因导致未按照合同要求完成工程、造成严重后果或工程危及人民生命财产安全的情况，乙方有权解除合同并进行索赔。
七、争议解决
1. 甲、乙双方合作发生争议，应先协商，协商无效后可通过仲裁或诉讼解决。
2. 仲裁机构：[仲裁机构名称]
3. 诉讼管辖：[法院名称]
八、法律效力
本合同自双方签字或盖章之日起生效，具有法律效力。任何未经双方协商的变更无效。
九、合同附件
1. 工程图纸、技术规范书、设计方案、竣工图等。
2. 保证金银行账户，收款账号。
以上是《煤气天然气工程施工合同》的文本内容，双方应认真遵守合同，共同完成工程建设任务。