2025房地产绿化合同范本.docx

编号：__________

2025房地产绿化合同范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025房地产绿化合同范本
合同目录
第一章：合同主体
1.1 甲方（房地产开发商）名称及资质
1.2 乙方（绿化施工单位）名称及资质
1.3 丙方（监理单位）名称及资质
第二章：项目概况
2.1 项目名称
2.2 项目地址
2.3 项目规模
2.4 绿化面积及比例
第三章：合同范围与内容
3.1 绿化工程范围
3.2 绿化工程内容
3.3 绿化工程标准和要求
第四章：合同价格与支付
4.1 绿化工程总价
4.2 支付方式
4.3 支付进度
4.4 价款调整条件及方法
第五章：工期与进度
5.1 绿化工程开工日期
5.2 绿化工程竣工日期
5.3 工程进度要求
5.4 工期延误的责任及处理
第六章：质量与验收
6.1 绿化工程质量标准
6.2 验收程序
6.3 验收标准及方法
6.4 质量问题及处理
第七章：保修与维护
7.1 绿化工程保修期限
7.2 保修范围及内容
7.3 保修责任及处理
7.4 绿化工程的维护与管理
第八章：合同的变更与解除
8.1 合同变更条件
8.2 合同变更程序
8.3 合同解除条件
8.4 合同解除程序
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任
9.2 乙方违约责任
9.3 丙方违约责任
9.4 违约赔偿金额及方式
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构
10.3 诉讼管辖法院
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
11.4 合同终止后的处理
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 不可抗力
12.3 法律、法规及政策变化
12.4 合同附件
第十三章：合同的履行与监督
13.1 甲乙双方的履行责任
13.2 丙方的监督职责
13.3 履行过程中的沟通协调
第十四章：附则
14.1 合同的修订
14.2 合同的废止
14.3 合同的解释权归属
14.4 合同签订日期及地点
合同编号_________
第一章：合同主体
1.1 甲方（房地产开发商）名称：_________，资质：_________
1.2 乙方（绿化施工单位）名称：_________，资质：_________
1.3 丙方（监理单位）名称：_________，资质：_________
第二章：项目概况
2.1 项目名称：_________
2.2 项目地址：_________
2.3 项目规模：_________
2.4 绿化面积及比例：_________
第三章：合同范围与内容
3.1 绿化工程范围：_________
3.2 绿化工程内容：_________
3.3 绿化工程标准和要求：_________
第四章：合同价格与支付
4.1 绿化工程总价：_________
4.2 支付方式：_________
4.3 支付进度：_________
4.4 价款调整条件及方法：_________
第五章：工期与进度
5.1 绿化工程开工日期：_________
5.2 绿化工程竣工日期：_________
5.3 工程进度要求：_________
5.4 工期延误的责任及处理：_________
第六章：质量与验收
6.1 绿化工程质量标准：_________
6.2 验收程序：_________
6.3 验收标准及方法：_________
6.4 质量问题及处理：_________
第七章：保修与维护
7.1 绿化工程保修期限：_________
7.2 保修范围及内容：_________
7.3 保修责任及处理：_________
7.4 绿化工程的维护与管理：_________
第八章：合同的变更与解除
8.1 合同变更条件：_________
8.2 合同变更程序：_________
8.3 合同解除条件：_________
8.4 合同解除程序：_________
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任：_________
9.2 乙方违约责任：_________
9.3 丙方违约责任：_________
9.4 违约赔偿金额及方式：_________
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：_________
10.2 仲裁机构：_________
10.3 诉讼管辖法院：_________
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件：_________
11.2 合同变更程序：_________
11.3 合同终止条件：_________
11.4 合同终止后的处理：_________
第十二章：其他约定
12.1 保密条款：_________
12.2 不可抗力：_________
12.3 法律、法规及政策变化：_________
12.4 合同附件：_________
第十三章：合同的履行与监督
13.1 甲乙双方的履行责任：_________
13.2 丙方的监督职责：_________
13.3 履行过程中的沟通协调：_________
第十四章：附则
14.1 合同的修订：_________
14.2 合同的废止：_________
14.3 合同的解释权归属：_________
14.4 合同签订日期及地点：_________
甲方（房地产开发商）：_________________________
授权代表（签字）：_________________________
日期：_________________________
乙方（绿化施工单位）：_________________________
授权代表（签字）：_________________________
日期：_________________________
丙方（监理单位）：_________________________
授权代表（签字）：_________________________
日期：_________________________
多方为主导时的，附件条款及说明
1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：
附加条款1：绿化工程设计变更
甲方如需对绿化工程设计进行变更，应提前至少30天通知乙方，并提交变更方案。乙方应根据变更方案重新编制施工计划，并报甲方审批。变更导致的工程价款增减及工期调整，按照本合同约定的价格调整和工期延误条款办理。
附加条款2：绿化材料采购
甲方应指定乙方采购绿化所需的材料，并保证材料质量符合国家相关标准和本合同约定的质量要求。乙方应向甲方提供材料采购清单，并接受甲方监督。如乙方采购的材料不符合要求，甲方有权要求乙方更换或退款。
附加条款3：工程质量保修
乙方应对绿化工程质量负责，保修期限为验收合格之日起两年。在保修期内，如绿化工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。如乙方不履行修复责任，甲方有权另行委托他人修复，并有权要求乙方赔偿因此产生的费用。
附加条款4：工程进度汇报
乙方应定期向甲方汇报绿化工程施工进度，包括但不限于每周或每两周一次。如乙方未能按期完成工程进度，乙方应向甲方说明原因，并制定整改措施。如乙方逾期交付工程，甲方有权按照本合同约定的违约责任条款追究乙方的违约责任。
2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：
附加条款5：绿化工程质量保障
乙方应严格按照国家相关标准和本合同约定的质量要求进行绿化工程施工。乙方应对绿化工程的质量、安全、进度等全面负责。如乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工、整改，并有权要求乙方支付违约金。
附加条款6：工程变更处理
如甲方提出对绿化工程进行变更，乙方应根据甲方提供的变更方案，重新编制施工计划，并报甲方审批。如变更导致工程价款增减及工期调整，乙方应按照本合同约定的价格调整和工期延误条款办理。
附加条款7：绿化材料验收
乙方应按照本合同约定的质量要求，对绿化材料进行验收。如验收不合格，乙方有权拒绝接收，并要求退款或更换。如乙方未按约定进行验收，导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。
附加条款8：工程进度保障
乙方应确保绿化工程施工进度符合本合同约定的要求。如乙方因自身原因导致工程进度延误，乙方应向甲方支付违约金。违约金的计算方式为本合同约定的工期延误违约金计算公式。
3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：
附加条款9：中介服务范围
第三方中介在本合同中的服务范围包括但不限于：协调甲方、乙方之间的沟通与协作；监督绿化工程施工进度、质量及安全；审核工程价款支付申请等。
附加条款10：中介费用
第三方中介的服务费用由甲方支付。甲方应在合同签订后七个工作日内支付给第三方中介。如甲方未按时支付中介费用，甲方应向第三方中介支付违约金，违约金的计算方式为本合同约定的违约金计算公式。
附加条款11：中介的违约责任
如第三方中介未能按照本合同约定的服务范围和质量要求提供服务，甲方有权要求第三方中介承担违约责任。如第三方中介违约导致甲方、乙方损失，甲方有权要求第三方中介赔偿损失。
附加条款12：中介的权益保障
第三方中介在本合同项下的权益受法律保护。甲方、乙方应尊重第三方中介的合法权益，不得擅自变更或解除与第三方中介签订的服务合同。如甲方、乙方违约，第三方中介有权要求甲方、乙方承担违约责任。
附加条款13：中介的解除合同
附加条款14：合同的转让
本合同任何一方未经另外双方同意，不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。如一方确需转让，应提前至少30天通知另外双方，并提交转让方案。另外双方有权审核并决定是否同意转让。如另外双方同意转让，转让方应与受让方签订书面转让协议，并报另外双方备案。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 绿化工程设计方案
2. 绿化材料采购清单
3. 绿化工程施工进度计划
4. 绿化工程质量保修证书
5. 第三方中介服务合同
6. 工程变更通知单
7. 工程进度汇报材料
8. 合同履行过程中的相关沟通记录
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付工程价款
未按约定提供施工场地和条件
未按时批准工程变更导致工期延误
2. 乙方违约行为：
施工质量不符合约定的标准
未按约定时间完成工程进度
未按约定采购符合质量要求的材料
3. 丙方违约行为：
未能按约定监督工程施工质量和进度
未能及时发现并报告甲方、乙方违反合同的行为
未按约定提供咨询服务或未能达到服务标准
三、法律名词及解释：
1. 绿化工程：指在房地产项目中，为实现生态环境保护和美化环境而进行的树木、花草种植和养护活动。
2. 违约金：指当一方未履行合同约定的义务时，按照合同约定向另一方支付的金钱赔偿。
3. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
4. 保修期限：指绿化工程验收合格之日起，乙方对工程质量承担保修责任的期限。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
及时沟通，协商调整施工计划
增加人力资源或调整施工方法
甲方适当调整工期要求
2. 施工质量问题：
加强现场质量检查，及时整改
乙方更换不符合要求的材料或返工
引入第三方质量检测机构进行评估
3. 合同争议：
双方协商解决
提交仲裁机构仲裁
向人民法院提起诉讼
五、所有应用场景：
1. 房地产开发商（甲方）与绿化施工单位（乙方）之间的绿化工程合同。
2. 绿化施工单位（乙方）与监理单位（丙方）之间的委托监理合同。
3. 涉及第三方中介提供的协调、监督和咨询服务。
4. 合同履行过程中的进度汇报、质量检查和保修服务。
5. 合同变更、解除和违约处理的情况。