山西灵石昕益致富煤业有限公司.doc

山西灵石昕益致富煤业有限公司
主斜井、副斜

施

工

合

同

合同编号；HY JTY KJ—2010001
工程名称；主斜井、副斜井开拓
工程编号；
工程类别； 矿建
发包方（简称甲方）； 山西灵石昕益煤业有限公司
承包方（简称乙方）；温州锐锋矿山建设有限公公司
签订时间；2010年12月10日
签订地点；山西灵石昕益煤业有限公司
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程项目
一、 工程名称；主斜井、副斜井开拓
二、 工程地点；山西灵石县静升镇致富沟
三、 资金来源；项目资本金
四、 承包范围、工程内容；
1、 承包的范围；主斜井开口到井底车场，副斜井斜长自200m处到井底车场。
2、 工程内容（详见补从协议）
五、 合同价款
1、 合同总价款；1338.2549万元（主斜井表土段20m，单价19318元/米，基岩段481.6m，16392元/米；副斜井锚喷段333.9m,11193元/米，凿井措施费136.4460万元。合同总价款包含人工费、职工五项保险金费用、材料费、税金、安全费等费用）。（不含预算外签证）
2、 合同价款的计价依据
（1）2007年以中煤建协字【2007】90号文颁发的预定额（统一基价）；
（2）2007年以中煤建协字【2007】90号文颁发的费用标准；综合取费43.78%
第二条 双方责任
一甲方责任
1、 办理工程永久用地的征用和施工组织规定的临时用地的租用、青苗树木的赔偿、工程现场障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的）,并提供有关隐蔽障碍物资料。
2、 办理开工手续及应由甲方办理的其他证件。
3、 3010年1月1日前完成“四通一平”，即通往施工现场（开窝点）的水源、电源、通讯系统、运输系统、平整场地；满足施工用水、用电、用风及职工宿舍、生活需要。负责场外运输道路的维修，安排好现场排水沟的流向。（“四通一平”工作如甲方无力承担时，可委托乙方承担）
4、 协调地方工农关系，改善施工环境，保证水、电、路、通讯等工程的正常使用。
5、 合同签订后3天内提供完整的建筑安装设计说明书及施工图一式4份。
6、 组织乙方、设计单位及有关部门参加施工图交底会审，做好交底会审纪要，在会审后2天内分送有关单位。
7、 向经办银行提交拨款依据，按时办理拨款和结算。
8、 按时参加工程月末验收、隐蔽工程验收，负责组织工程的竣工验收，按照国家合行业有关规定、及时的拨付工程价款、办理签证和竣工结算
9、 指派———同志为甲方驻工代表，对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查，负责签证和受理各项报表及协商其它有关事宜，及时解决应有甲方解决的问题。
实行监理工程，甲方委托总监理工程师代行甲方的职责。甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前七天通知乙方，后人继续前任在合同中约定的权利义务。
二乙方责任
1、 负责施工区域内的临时轨道、临时设施、水电管路的敷设管理、使用和维修工作。
2、 编制施工组织设计（或施工方案）,做好各项施工准备工作。
3、 严格按照施工图说明进行文明施工，符合“环保”要求，确保工程质量按合同规定的时间如期完工和交付。
4、 及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，以及向甲方提出月末验收和中间验收的计划，提供月份施工作业计划，材料设备进场计划。
5、 工程竣工后，及日寸清理现场，做到工完场清。在规定的时间内提出完整的竣工验收资料，办理竣工验收手续和提出工程竣工决算。
6、 已完工的房屋、构筑物和安装设备，在双方约定的移交日期应负责保管。
7、 利用永久建筑和设备建井时，负责建筑物和设备的维修和保养，保证矿井移交时的建筑安装工程质量。凡利用永久建筑和设备所发生的维护和修理费用由乙方承担。
第二条 工程期限
一、 总共期为190天（日历天），白2011年1月1日开工，至2011年7月10日竣工验收。
二、 甲方未能按约定完成“四通一平” 、图纸供应不齐全不及时，供应的材料、设备和工程款拨付不及时，以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工，经甲方签证后，工期顺延，并按在册88.27元/工期不予顺延。
三、 因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的工程质量返工、事故处理导致延误工期时，工期不予顺延。
四、 提前或延误交工，每天按工程造价的百分之零点五支付竣工费或承担违约金。
第三条 工程质量与验收
一、 乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表和工程监理人员的监督。
二、 工程质量必须达到合格品，工程质量的验收按照国家或行业的工程质量标准检验。
三、 甲方要求的“创优”工程，工程竣工后，经质量验收达到优质工程，甲方应按工程造价的1.6%支付优质工程增加费（最高不超过该工程原预算造价的2%）
四、 乙方在施工中必须遵守以下规定主要材料、设备、成品、半成品（包括由甲方供应的）必须要有合格证。
1、 乙方在施工过程中发生的质量事故，应及时的报告甲方及监理工程师和工程质量监督站。重大质量事故处理方案，应经上级主管部门、设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经由甲方和设计单位签证后实施。由此而发生的费用支出，由乙方承担，工期不予顺延。
五、 工程验收
1、 月末验收和中间验收。由甲乙方组织有关单位进行月度验收和中间验收，验收合格后各方在验收证书上签字。
2、 隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程的质量并做好隐蔽记录，做好隐蔽工程验收记录，甲方应予验收承认。
3、 竣工验收。乙方在单位工程预计竣工前5天向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料，有甲方组织有关单位在10天内验收完毕。
验收合格，在验收证书上签字，进行单位工程质量评级并认证。如验收不合格，应分清责任，限期整改，直至达到合格标准，所发生的费用及工期有责任方负责。
4竣工验收后，乙方应根据有关规定被其全部竣工资料一式2份，移交甲方。
六工程的保险。乙方按国家及行业有关规定的保修方法，负责保修。、
保修期为；井巷工程保修一年。
第五条 建筑材料 、设备的供应、验收和价差的处理、
一、 由甲方免费供应以下材料、设备（详见补从协议）
二、 出甲方供应以外的其他材料 、设备由乙方采购。
三、 任何一方供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量的供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程。
四、 因设备、材料质量不合格所造成的损失（包括仓库保管费）有材料供应方负责。
五、 根据工程的需要，经甲方代表签证，乙方可使用代用材料。应甲方原因使用时，有甲方承担发生的经济支出，应乙方原因使用时，由乙方承担费用。
第六条 工程价格的支付与结算
工程价款的支付和结算，应根据国家制定的基本建设工程价款结算有关规定执行。
一 本合同签订后的10日内，甲方按合同总价款（或当年计划建安工作量）的10%支付乙方备料款及人民币127.8万元。支付临时设施费 _万元。
二、甲方收到乙方的工程进度月报后须在10日内按核实的工程进度支付进度款，如甲方资金不到位，应由乙方先行垫付，不得以资金不到位而延误工期。
三、 工程价款的结算依据，出工程计价依据外，还应有；
1、工程质量的验收表、
2、隐蔽工程、工程变更、岩石的硬度变化等签证；
3、井巷涌水量及地质条件的变化的签证；
4、价差调整资料；
5、其他有关工程造价的增（减）的合同文书往来函件或签证。
五、反双方议定在本工程中采用的国家有关主管部门省（自治区、直辖市）人民政府或授权部门规定的定额（或基价）、费用标准、人工、材料、设备价格等调整时，应向乙方支付延期付款金额每日万分之一的滞纳金。
六、因甲方延期支付工程进度款或尾款，因向乙方支付延期付款金额每日万分之一的滞纳金。
七、确因甲方延期付款、供应设备、材料不及时而影响工程进度，造成乙方停工窝工及其他损失的应有甲方承担。
八本合同价款的结算方式为；合同单价+签证。
九、乙方在全部工程竣工后20日内，将竣工结算文件送交甲方审查，乙方以负责对审查中疑问进行解释。甲方在收到文件20日内审查完毕，如到期未提出书面异议，乙方可请求近办银行审定后拨款。
第七条 施工与设计的变更
一、 甲方提供的设计图纸，说明书和有关技术资料，作为施工的有效依据,开工前有甲方组织设计交底和三方会审，作出会议纪要，作为施工的补从依据，甲乙双方均不得擅自修改。
二、 施工中如发现设计有错误或不合理之处，双方应及时以书面的形式通知对方，由甲方及时会同设计等有关单位的研究确定修改意见后便跟设计，乙方按修改或变更的设计进行施工。由于设计修改或变更而发生增减费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料的构件积压的实际损失、工程量的增减变化）有甲方承担，并调整合同的价款，工期也做相应的调整。
三、 乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理建议，及设计或有关技术部门审查，甲方同意后采用并实施，其节约的价值按国家规定分配。
四、 施工中如发现地下埋藏的古迹、文物等障碍物，乙方应力及通知甲方，有甲方报告文物管理机关处理并立即采取补救措施。由此增减的工程量及费用有甲方负责，并相应调整工期。
第七条 工程监理
在实行工程监理的建设项目中，要认真的执行煤炭部以没基字[1996]第254号文件发布的《煤炭工程建设监理规定》,甲方府向乙方正式通告监理单位及监理名单、监督职责、监理范围。监理的单位要向乙方通告监理工程师名单及从事的专业。甲方、乙方及监理单位应建立有效的沟通渠道，按照规定的方式交换信息。
第八条 违约责任
乙方违约责任
一、 工程质量不合格的，负责修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、 由于乙方责任造成工程不能按合同同规定时间交付使用的，乙方偿付逾期的违约金。
甲方违约责任
一、 未能按合同的规定履行自己应付的责任，出竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的损失。
二、 工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，应赔偿乙方由此造成的实际损失。
三、 工程未验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，有甲方承担责任。
第十条 纠 纷 解 决 办 法
本合同履行中发生的争议，双方当事人应及时协商解决，协商不成可申请煤炭部主管部门进行调解。协调不成或调解未达成协议，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁（双方当事人未在本合同中约定仲裁机构，事后未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）
第十一条 施 工 安 全
乙方应按煤矿安全法规及有关规定做到安全施工，承担施工期间各种事故造成的全部责任和应此而发生的全部费用，发生重大伤亡事故应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。
第十二条 附 责
一、 本合同一式5份（包括府件），甲乙方双方各执正本一份，副本由甲方报送监理单位和建设主管不门备案。
二、 本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。
工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
本合同签订后，如需修改补从的，双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的组成部分。

一、 工程内容；巷道掘进、锚网喷支护、喷浆
二、 甲方提供；通风机、临时铁轨、主供电电缆、主绞车、钢丝绳、水泵。
三、 乙方购买的电缆、开关、风水关、移动变压器、空压机通讯设施、喷浆机、灯、自救器、风筒、配件、。锚杆机、帮锚杆机、锚杆、锚固剂、水泥、黄沙、石子、风镐、切割机、电焊机、砂轮机、台钻、床、工作服、胶鞋、安全帽、办公桌、电脑、打印机、传真机、复印机、喷浆管、高压胶管、汽车、黄油、机油、抗磨液压油、汽油、十字镐、手稿、铁锹、锚杆拉力计、扭矩扳手、激光仪、喷浆咀、起道器、手拉葫芦、千斤顶、紧绳器、黄油枪、线锤、铁丝、扳手、卡表、万用表、摇表、梅花扳手、打扣机、皮带扣、收锤、氧气瓶、电
焊条、台钳、灭火器、沙箱、模板、速凝剂、风泵。

乙 方 （盖章） 甲 方 （盖房）

单位地址； 单位地址；山西省灵石县
法定代表人（签章） 法定代表人(签章）

账户名称； 账户名称；

开户银行； 开户银行；
账号； 账号；
电话； 电话；