天津市小型建设工程施工合同(JF-2001-015)-2.doc
《天津市小型建设工程施工合同(JF-2001-015)-2.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《天津市小型建设工程施工合同(JF-2001-015)-2.doc(6页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、天 津 市小型建设工程施工合同(JF-2001-015) 工程名称: 工程编号: 建设单位: 施工单位: 签订日期: 天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家工商行政管理局和建设部颁发的建设工程施工合同GF-1999-0201示范文本结合天津市有关规定,经双方协商一致,签订本合同。第一条 工程概况1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 工程内容: 1.4 承包范围: 1.5 承包方式: 1.6 合同价款:本工程造价¥ 元。金额大写: 第二条 工程期限2.1 全部工程
2、开工日期:本工程定于 年 月 日开工。2.2 全部工程竣工日期:本工程定于 年 月 日竣工。2.3 全部工程总日历天数 天。2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。第三条 工程延误与工期奖罚3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工,应在约定的开工日期提前五天,向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或三天内不予答复,工期相应顺延。如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。 3.2 暂停施工。甲方代表认为必要时,可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后,应及时提出复工要
3、求,甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见,或收到乙方复工要求时限内未予答复,乙方可自行复工,停工责任在甲方的,由甲方承担经济支出,工期相应顺延。停工责任在乙方的,由乙方承担发生费用。因甲方代表不及时做出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。 3.3 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的,经甲方代表确认,工期相应顺延。 3.3.1 一周内,非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。 3.3.2 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。 3.3.3 不可抗力(指战争、动乱、空气飞行提坠落或其它非甲乙双方造成
4、的爆炸、火灾,以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的的自然灾害)。 乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告,甲方在收到报告后五天内予以确认答复、逾期不答复,乙方即可视为延期要求已被确认。 非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任 3.4 工期奖罚。根据工期定额标准双方约定的工期完成日期,工程提前或延误的奖罚费用,双方应拟订如下条款:3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 第四条 甲方工作4.1 甲方负责场地畅通,协调临时用水、电。水电费由乙方负责并且乙方挂水电表。4.2 将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点,并保证施工期间的
5、需要。4.3 将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。4.4 甲方在开工前15天将工程施工图八份及有关技术资料提供给乙方。4.5 组织设计院、乙方进行图纸会审,并向乙方进行设计交底。4.6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求,并承担有关费用。 甲方不按合同约定完成工作造成施工损失,应承担经济责任,工期相应顺延。第五条 乙方工作5.1 按双方约定日期,向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告。 5.2 乙方必须按批准的进度计划组织施工 ,接受甲方对进度的检查监督 5.3 已竣工程在验收之前,负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 天津市 小型 建设 工程施工 合同 JF 2001 015
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。