建设工程施工合同纠纷培训提纲.doc
《建设工程施工合同纠纷培训提纲.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同纠纷培训提纲.doc(8页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、建设工程施工合同风险防范企业内训交流提纲 一、建筑企业施工合同风险防范(一)施工合同签订前的风险防范1、价格风险(1)工程设计是否完整、详细、清楚。(2)工程承包范围是否清晰,承包内容是否明白无误。(3)对固定总价合同,必须对施工图以外的费用如文明施工措施费、施工技术措施费、优良工程费、赶工措施费等应当充分考虑。2、工程量风险3、合同风险(二)施工合同签订时风险防范1、审查发包人的主体资格及履约信用1.1合同无效的情况:1.1.1 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;挂靠相关问题:1.1.2 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;1.1.3 建设工程必须进行招标而未招
2、标或者中标无效的;(注意:哪些是必须招投标的工程)1.1.4 承包单位将工程进行转包或者违法分包的;(注意转包和分包的区别,施工单位要对外分包应当经过发包人同意,劳务分包除外)1.1.5 中标合同约定的工程价款低于成本价的;1.1.6 法律、行政法规规定的其他情形。 1.1.6.1 未取得建设工程用地许可、建设工程规划许可所签订的施工合同无效,但是起诉时已经取得的除外。11.6.2 未取得施工许可的施工合同效力无影响。2、尽量使用2013年版施工合同范本(2013年版和以前比增加了8项新的制度)3、重点审查工程造价条款及支付条款2013年版增加了暂估价的规定。4、明确工程师及双方管理人员的权限
3、签证签字权人、文件的签字人、其他资料的签字人。5、细化逾期支付工程款的违约责任条款(1)逾期付款的违约金或者利息承担要细化(2)逾期付款与工期的顺延。6、逾期竣工违约金不宜约定过高7、量化不可抗力比如连续停水、停电、下雨、下雪多少天,可以作为工期顺延的事由。8、合同纠纷管辖的约定可以约定原告所在地、被告所在地、合同履行地、合同签订地、合同标的物所在地等与争议有实际联系的地点的。(三)合同履行阶段风险防范1、垫资的问题(1)垫资属于合法;(2)垫资利息的规定。2、工程款的问题(1)可以约定逾期付款利息,在不超过银行同期贷款利率4倍的情况下都受到法律保护。(2)逾期付款与工期的关系:可以明确约定逾
4、期付款作为工期顺延的事由。3、黑白合同问题条件:必须招投标项目,应当进行没有进行,同时,仅仅为结算问题。4、关于逾期不结算视为认可结算报告的适用。条件:当事人双方有约定,即约定了发包人收到了竣工结算资料文件后,在约定的期限内不答复,则视为认可竣工结算文件。5、关于合作开发房地产中欠付工程款的问题合作开发房地产的一方当事人与施工人签订施工合同,欠付工程款的,合作双方承担连带清偿责任。6、关于工期顺延的问题99版建设工程施工合同范本一、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;二、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;三、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使
5、施工不能正常进行;四、工程师指令错误造成工期顺延;五、事件责任在第三人或第三方,项目经理为保证人员生命财产安全采取紧急措施的;六、设计变更和工程量增加;七、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;八、不可抗力;九、延期开工请求获工程师同意或工程师未在规定时间内对延期开工的请求作答复的;十、发包人原因造成停工的;十一、工程师检验影响施工正常进行,且检验结果为合格的;十二、对已隐蔽的工程重新检验,检验结果为合格的;十三、由于设计原因或设备制造原因导致试车达不到验收要求,责任在发包人的;十四、在施工中发现古墓、古建筑遗址及出现影响施工的地下障碍物的;十五、专用条款中约定或工程师同意
6、工期顺延的其他情况。2013版建设工程施工合同范本(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;(7)专用合同条款中约定的其他情形。(四)维保阶段风险防范双方对工程不同部位可以约定保修期限,但是不得低于房屋建筑工程质量保修办法的最低保修期限(地基
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程施工 合同纠纷 培训 提纲
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。