桩基合同(清包).doc

桩基工程合同

施工单位：
工程名称：
工程地址：

2015年12月4日
3

桩基工程合同
签定合同双方：
苏州金浪建设发展有限公司 （以下简称甲方）
（以下简称乙方）
甲方将 委托给乙方施工，为了明确双方责任，按照《中华人民共和国经济合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第一条 工程概况
1． 工程名称：
2． 工程地址：
3． 工程内容及工作量： 按实结算(桩型PHC400、总米数：11598米)
4． 质量等级：乙方要严格按照国家颁发的施工验收规范文件及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件。
5． 工期： 2015年12月4日至2016年1月15日
6． 工程施工单价： 每米11元结算

暂定总价： 127578元 （具体以施工完结算单为准）
第二条 图纸、资料
1、 甲方应在开工前两天（时间）内向乙方提供施工图纸一式四份（盖有审图章的蓝图一份）。
2、 如需要甲方可提供施工场地工程地质勘察资料、施工总平面图及周围地下综合管线图，并保证资料真实、准确。
第三条 甲方工作
1、 负责办理施工场地的清障、回填等工作以满足施工条件，并在开工后负责解决以上事项的遗留问题。
2、 将施工所需水、电源从施工场地外部接到施工现场商定的地点，并保证满足施工期间的需要。
3、 提供管桩材料、设备进出场道路、生活区场所。
4、 将水准点与坐标控制点位置以书面形式交给乙方，组织乙方与有关单位进行技术交底。
甲方如不按合同约定完成以上工作造成延误，应承担由此造成的经济损失，工期相应顺延。
第四条 乙方工作
1、 遵守地方政府和有关部门对施工场地、交通、施工安全、卫生等方面的管理规定。
2、 在进场正式开工前2天应将桩机合格证、特殊工种作业证、仪器检验证书、焊丝（焊条）合格证、工人身份证等证件的复印件上报甲方并保证各证件真实有效。
3、 按本工程施工方案组织施工，接受甲方代表的检查、监督。
4、 乙方应在开工前2天确保桩机设备进场，提前1天具备施工条件。
5、 乙方应按甲方要求的工程施工计划、沉桩顺序合理施工并及时提供准确真实的施工记录，确保按计划完成施工任务。
6、 乙方应遵守甲方在现场的规范规定、统一安排管理，服从甲方代表管理。如工作中遇到问题，可向甲方代表反映，由甲方代表与相关单位协商，乙方无权直接上报。
第五条 工期延误
下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
1、 工作量增减或设计变更。
2、 在一周内，非乙方原因停水、停电影响施工造成停工累计8小时。
3、 不可抗力（指战争、动乱、火灾、雷雨、爆炸等）自然灾害。
4、 施工中遇到不可预见的障碍物的影响、施工场地不能满足施工条件需处理情况。
5、 甲方材料供应不到位或甲方代表签证同意给予工期顺延的其它情况。
6、 因周围建筑物、地下管线等原因，限制施工速度等。
7、 由于甲方原因造成桩机窝工三天以上（包括三天），经甲方代表认可后，补贴乙方每日停滞费
第六条 隐蔽工程验收
工程具备覆盖、掩盖或到达协议条款约定的部位，乙方自检后24小时内通知甲方代表参加验收，经甲方代表在验收记录上签字后方可继续施工。
第七条 工程款支付方法
桩基施工结束后付50%工程款，剩余工程款年底前结清
。乙方无权直接到业主单位以任何形式支取工程款，否则甲方视作为乙方个人行为。
第八条 竣工与结算
1、 竣工验收时，乙方可派人员参加，按国家及地方标准进行。若由乙方施工造成质量事故，所发生费用由乙方承担。
2、 桩基工程完工后，乙方应在10天内向甲方提交工程决算书，甲方在收到决算书后 15 天内审核完毕，逾期视作认可。
第九条
本合同履行过程中，发生的会议记要、签证、各种通知文件、委托书等书面文件视为合同条款的补充文件，与本合同具有同等法律效力。
第十条 争议的解决
双方因履行合同发生争议，由双方协商解决，如协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。
第十一条
本合同一式 陆 份，甲乙双方各持 贰 份，另 贰 份用于办理相关手续。经双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：
经办人： 经办人：
地址： 地址：
电话： 电话：
签定日期：