山东大合同(定稿的)10.14.doc

劳务分包合同

发包方： （简称甲方）

承包方： （简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵遁平等自愿，工证和诚实守信的原则，双方就：易水工业园生活服务中心建筑工程劳务分包合作事宜协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况：
1、工程名称： 易水工业园生活服务中心
2、工程地点： 河北易县高村乡东高村南。
3、结构类型： 框架、剪力墙结构
第二条：承包方式和内容：
一、承包方式：扩大劳务分包含工程人工费、工程机械费、各种周转材料，辅助材料、木板、木方等内容。
二、承包内容：
1、放线，全部施工图纸和变更图纸范围内垫层以上（不含垫层）土建部分，及结构工程，二次结构工程，初装修工程（注：初装修工程不包括外墙、油工和室内外墙砖、地砖）及周转材料，中小型机械和钉子、铁丝、焊条、绑扎丝、各种砼垫块，但天泵和地泵由甲方负责。
2、住宅楼工程含室内油工工程。
3、土建结构图中各种预留洞口和各专业预留洞和封堵洞口。（包含水、暖电消防洞口预留）
4、协助配合施工现场业主、监理和甲方的文明施工用工和各种检查用工。
第三条、承包价格和合同价款：
一、承包价格：
1、本工程承包价格乙方按实际的建筑面积结算：
（1）住宅楼承包价格为 元／㎡，其中主体一次结构价格为 元／㎡，二次结构及初装修价格为 元／㎡；
（2） 不含机械挖土、槽边回填土机械、不含室内回填土、混凝土浇注泵、防水、门窗、铁艺等全部制作安装、外墙装修、所有室内外墙砖地砖及精装修等费用。
2、承包范围外的临时工按 150 元/工日结算。
3、结构施工图中如发生变更累计增加不超过 贰仟 元的，不在增加任何费用，超出部分按2008年预算定额进行调整。
二、合同价款：
实际承包面积 。
实际合同价款为 元。
第四条、工期：
开工日期： 年 月 日。
竣工日期： 年 月 日。
总日历天数： 天（含冬、雨季停工时间）
第五条、质量要求：
1、执行国家《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评估标准》，本工程必须达到 合格 等级。
2、现场为市级文明工地标准。
第六条：甲乙双方项目部组成：
甲方委派担任本工程履行本合同的施工负责人为 ，职务 ，身份证号码为 ，委托权限：全权处理本工程的日常事宜，其签字确认的所有单据，甲方公司全部承认。
乙方委派担任本工程履行本合同的施工负责人为 ，职务 ，身份证号码为 ，委托权限：全权处理本工程的日常事宜。
为保证施工质量进度和施工安全，乙方承包本施工标段现场应配备各种管理人员，业主监理和甲方有权要求乙方更换不称职的管理人员，乙方在接到更换通知后十五天内必须更换到位。
第八条：双方责任：
一、甲方责任:
1、开工前向乙方提供施工图纸，施工方案和进度计划。
2、向乙方提供坐标高程点。
3、监督乙方的工程量安全生产，施工进度和文明施工情况，负责组织施工检查验收。
4、负责解决施工中存在或者发生的技术问题。
5、本工程所有施工人员必须购买人身意外伤害保险，保险费由乙方承担，如出现工伤事故，由乙方负责。
二、乙方责任：
1、对甲方监督业主提出的工程质量，安全生产文明施工中存在的问题和隐患及时处理解决，协助配合甲方检查验收工作。
2、乙方在施工前，应仔细研究图纸和说明，按图施工，发现问题及时与甲方技术人员进行沟通，确保工程质量的合格率达到 合格 以上。
3、配合业主监理甲方做好各种检查和文明施工工作。
4、施工现场的各种材料保管与警卫工作。
5、承担因质量、安全、文明施工进度造成的各种罚款。
三、材料供应：
（二）、乙方自供材料;
乙方自供材料包括主体结构中的各种建筑机械（不包括天泵和地泵）、各种周转材料、二级箱以下的电缆线、二级箱以下的配电箱、模板、木板、木方、各种辅助材料（钉子、铁丝、焊条、绑扎丝、垫块）、现场消防用管和器材、各种手工车辆、各种砼的保温保湿材料、手工工具等；乙方承包的二次结构和装修只提供耗材、中转材料、中小型机械，包括外墙所有租赁。
（三）、材料超供与节约：
1、甲供材料按核定的预算用量按国家规定的量提供给乙方，乙方必须合理使用，精确下料。（甲方提供钢筋、商混）
2、乙方在施工中爱护甲方的公物，妥善保护其它分包队的劳动成果。
3、奖励乙方在使用甲供材料过程中，合理下料、妥善保管，实际使用量小于预算供应量（与业主核实完成后），其节余部分由甲、乙双方共享，按四六分成，甲方得6，乙方得4.
第十条安全施工、重大伤亡事故及其它安全事故处理
一、安全管理
1、新进场需经三级教育并考试合格而上岗作业。
2、电工、焊工、机械工、棚工、钢井架装拆人员、工地内机动车辆驾驶员等特种作业人员需持证上岗。
3、塔吊、钢井架、排栅顶架，安装或搭没完毕，需办理验收（包括阶段验收）。
4、不得招用童工或安排未满18岁的未成年人从事劳动。
5、对上级检查人员提出的隐患整改通知要按期整改。
6、要张贴安全生产管理各项制度。
7、安全技术交底的工种或项目要齐全，交底手续要完备。
二、机械安全
1、钢井架物料提升机下列防护装置要能灵活使用：
1)、首层进料口安全门；2）、进料口防护棚；3）、层间安全检查门；4）、前、后吊笼安全门；（吊挂不用的按50%计罚）5）、吊笼项防护；6）吊笼侧部防护； 7）、防冲顶限位装置；8）、防断绳装置；9）、吊笼停层支承装置；10）、平台周边护栏。
2、提升机要具备下列情况：
1)、卷扬机有操作棚，有上下联络信号，有紧急断电开关，钢丝绳有过路保护；2）、高层提升机（提升高度31-150米有可靠的闭路双向电气通讯系统；
3、工地有下列情况要做到合理：
1)、砂轮、电锯、转轴、皮带轮、明齿轮、联轴节、搅拌桨等转动的危险部位有安全防护装置，防护装置要灵。2）、混凝土搅拌机料斗升高后非作业时有挂保险钩；3）、圆盘锯（锯木机）有锯尾刀， 4）卷扬机、混凝土搅拌机、秒浆机、锯机、钢筋机械挂设安全操作规程牌。
4、塔吊要具备下列情况：
1)、行走限位器有碰触装置的； 2）、吊钩和卷扬机滚筒有保险装置的；3）有专人指挥或指挥人、司机、司索、有证上岗。
5、钢井架塔吊安装好后，要求验收和检验后投入使用的。
三、电气安全
1、在建工程或临时设施与临近高压线的距离少于规定安全要求要有防护措施。
2、现场施工用电按规定编制施工组织设计（方案）或施工组织设计术办理审批。

3、要采用三相五线制供电的；
4、电气设备或设施的带电部分按规定采取屏护措施。
5、电气设备按规定接零（接地）保护。
6、手持电动工具，潜水泵，移动式电气设备，民工宿舍用电路按规定装设漏电保护开关。
7、配电箱、开关箱有的防雨措施，要一机一闸规定，铁制箱有接零（接地）保护。
四、脚手架工程
1、不得使用单排脚手架。
2、脚手架要高于施工面（点）1.2米。
3、脚手架搭设方案需经审批。
4、高层建筑外脚手架外侧或靠近道路测的外脚手架外侧满挂安全网。
5、外脚手架搭设符合规定（如与建筑物锚固要牢，横杆间距合理、平桥要安全等）。
五、临边的防护：
1、电梯口，楼梯口，通道口，预留洞口，砌拦板的阳台、楼梯侧要有安全防护措施。
2、坠落高度超过2米的临边处需设置高于1米的护栏。
3、上下交叉作业时有隔离防护设施。
4、主要出入道口、邻近街道需设防护棚。
5、施工人员（操作人员、管理人员）按规定穿戴个人防护用品（含安全帽、安全带、工作服、工作鞋、绝绿鞋、防护面具等）。
六、其他
1、乙炔发生器或乙炔气瓶需有回火安全装置。
2、各种气瓶放在阳光下暴晒或离火距离不得小于10米。
3、施工现场按规定合理设置安全标志牌（如防触电、防机械伤害、防高处坠落、防坠物伤人等）。
4、施工现场材料堆放整齐、现场做到工完场清。
七、安全事故处理
1、甲方、乙方必须贯彻执行国家和政府及行业主管部门颁发的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按照安全标准组织施工。
2、发生重大安全事故及其他安全事故，甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全面组织抢救伤者，保护事故现场，发生一切费用由乙方承担。
第十条 违约责任
1、甲方应及时提供质量、品种、规格、型号、数量符合要求的材料。造成窝工、延误二天以上的责任由甲方承担乙方一切损失。

2、甲方不能提供足够的工作面，造成窝工，延误工期二天以上的责任由甲方承担。
3、甲方应及时支付工程款，如甲方不能及时拨款造成损失的，超过7天，由甲方补偿乙方一切损失。
4、因甲方原因，使乙方中途退场，一切损失由甲方承担。
5、乙方因自身原因不能完成工期段的工期，应向甲方支付本工期段 5000的罚款，并总工期不能按期完成时，应向甲方支付10000元的罚款。
6、乙方施工质量不符合行业行规的质量标准，甲方可以要求乙方返工，乙方无法按期完成时，甲方可以委派其它劳务企业完成，产生的费用全部由乙方承担。此项费用直接在进度款中扣除。
第十一条、补充条款
1、主体结构施工，甲方提供机械挖土、回填土机械、天泵和地泵、钢筋、混凝土、预埋铁板、直螺纹套筒、结构图纸表明的预埋件等。材料节约及浪费按公司有关条款规定进行奖罚。
2、二次结构、初装修：甲方提供红砖、砌块、水泥、砂子、石子、商砼、石膏、腻子粉、抗裂砂浆、粘贴砂浆等所有装修材料。
3、生活用水用电和施工用水用电混凝土浇注地泵等费用甲方负责。
4、乙方提供塔吊（含基础人工费）、信号工、外用电梯操作手、设备基础、中小型机型、周转材料、辅材、手头工具等，乙方机械设备由乙方负责备案，乙方无偿配合各专业的垂直运输、中小型机型设备及用水用电。
5、甲方提供一级电箱到现场，每栋楼30米内，二级电箱以下电缆线和电箱由乙方承担施工及管理、维护、维修。
6、甲方提供临时水源到现场，其管材由甲方负责提供，乙方负责施工、管理、维护及维修。通向主楼施工用水的管网及主楼管件也由甲方提供，乙方承担施工及管理、维护、维修。
7、材料及机械合格证、试件及试块测温等由乙方安排人员负责配合甲方。乙方配合做试块，各种试件送至甲方现场养护室。
8、现场文明施工及生活区的清洁卫生由乙方安排人员处理。
9、乙方不得将本合同所签的劳务作业转给他人，否则，乙方将依法承担责任。依法按时支付工人工资，不得造成工人聚众闹事或上访事件，影响公司形象，乙方应每月上报工人工资表到甲方，甲方不按合同拨款的甲方负责。
10、建筑废墟由乙方负责清理到甲方施工区域内指定地点，甲方负责外运。
11、乙方自备办公用品、宿舍内床铺及办公用品等。

1 2、架子搭拆，吊料平台安全防护，安全标示，乙方必须达到市文明施工标准。乙方自行购买的安全防护材料，消防器材及周转材料等必须符合规范要求。

13、如乙方按照本合同达不到工程节点，不能正常完成，甲方有权调整施工队伍并解除与乙方的合同。
14、槽边回填土乙方配合甲方，人工费包含在总价内，但不含三七灰土人工费用。
15、如因政府相关部门要求停工，乙方工期可相应顺延，相应付款后，二天以内由乙方做好内部的劳动力调整工作，所有的费用已经包含在所谈协商单价之中，甲方不再给予乙方任何因此造成的停工误工费用补偿。超过三天按政府文件执行。
16、本合同不含冬季人工费和各种冬季施工材料。
17、此合同价格不含税金。
18、乙方租机械和购买材料需要甲方盖章担保的，甲方要给乙方盖章担保。
19、签订合同后乙方须向甲方缴纳履约质量安全进度保证金100万元签订合同后交付50万元，其余五十万待进场前15日内交付，否则视为违约，违约金15%从保证金中扣除后视为合同无效。施工后保证金在本工程 第一次拨款时退还。
第12条合同生效及终止
1、当本合同甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、当甲乙双方完成本合同内所有约定的内容后，本合同即告终止。
3、本合同一式肆份具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决。双方协商不成，由签订人户籍所在地人民法院判决。
5、本合同签定地点： 。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

电话： 电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
7