项目经理内部承包责任制合同.docx
《项目经理内部承包责任制合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目经理内部承包责任制合同.docx(11页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、_合同编号: 工程项目项目经理内部承包责任制合同北京XX建设工程有限公司2019年1月1日项目经理内部承包责任制合同工程总承包人: (以下简称为甲方)责任承包人: (身份证号: ) (以下简称为乙方) 鉴于 (以下简称为“业主方”)已与甲方签订 工程施工合同(以下简称为施工合同), 为保证该施工合同相关目标实现,加强项目管理,提高整体管理水平,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方责任承包本工程施工事项经充分协商达成一致,特订立本责任制承包合同,供甲乙双方共同遵照执行。一、工程概况1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程内容: 1.4工程承包范围: (包含施工过程中的变更、
2、追加部分)具体承包范围按甲方与业主方签订的施工合同、补充协议及附件规定的内容为准。二、承包方式2.1承包方式:包质量安全、包文明施工、包工期、包通过甲方、业主及相关单位竣工验收,包保质保修,包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏,并包含乙方为实施合同约定的工程施工内容而所发生的所有临时设施、安全措施、办公用品、差旅、住宿、水电、生活用品、厨房餐具等一切费用的总承包方式。2.2 甲、乙双方同意协商确定本工程项目的目标盈利率,乙方对本工程项目的经营管理负责;在项目竣工结算后甲方计提本工程项目竣工结算金额的 %数值额的所得(此处为扣除各项项目成本及各项税费后的净利所得),其余工程利润剩余所得归乙方所
3、有。注: 1、本合同条件下甲方对乙方承包经营管理效果的考核、评价通过前述乙方上交的本工程竣工结算金额的 %数值额这唯一经营指标来体现,即无论乙方工程竣工结算经营效果的好坏,必须向甲方上交合同约定的利润比例值;除此比例值以外的所有结算额扣除项目成本后的正数余额为乙方所有,除此比例值以外所有结算额扣除项目成本后的负数差额由乙方负责补齐给甲方;如果乙方没有及时将亏损差额补足给到甲方的,甲方有权终止与乙方签订的承包合同,并依据合同相应条款在工程所属地当地法院起诉乙方,直至乙方将亏损差额补足甲方。如甲方未能及时将工程利润剩余所得给予乙方,乙方有权终止与甲方签订的承包合同,并依据合同相应条款在工程所属地当
4、地法院起诉甲方,直至甲方将工程利润剩余所得给予乙方。 2、本项目应缴纳的包括但不限于所有税金及建设管理部门和其它相关部门收取的费用、本项目总包管理费、甲方代扣代缴的营业税、教育费附加、办理的各项保险费用及各项基金支出等费用算作项目成本,由甲方在项目施工过程中予以代扣代缴。三、施工合同价款本项目施工合同项下合同价款暂定为人民币 万元(¥ )。价款调整方法按施工合同及相关补充协议中约定的相关条款执行。四、工程量核算与确认4.1 工程量核算与确认,执行施工合同的相关条款,以业主方最终确认量为准。 4.2 所有现场变更与签证,必须由监理方、业主方相关人员复核签字确认,并经甲方盖章确认后生效。4.3合同
5、外作业项目和内容的签认,执行施工合同的相关条款。五、施工管理与技术要求 本合同约定之工程项目施工管理与技术要求(主要包括质量管理要求、工期及进度保证措施要求、安全文明施工要求、项目管理组织架构要求、材料进场及检测要求、专业技术要求及工程技术资料要求等)应严格按照施工合同执行。六、竣工验收6.1 竣工验收总体要求:本合同约定之工程项目竣工验收标准按照施工合同执行。6.2 分项、分部工程和单位工程完工后,乙方应收集业主方监理工程师签字的完整资料后,通知甲方到场预验收,预验收费用由乙方负责,如在验收过程中发现有不符合质量要求的地方,由乙方负责在商定的期限内自行返工,由此造成的损失由乙方承担。预验收合
6、格并达到施工合同规定的质量标准等级,乙方才能通知业主方进行正式验收,待业主方竣工验收证书签字完善后乙方才能办理工程结算申报。否则,乙方应按预验收及或正式验收提出的整改意见进行返修,并在限定的期限内完成后重新报请验收,直到满足要求为止,相关费用由乙方自行承担。6.3 当隐蔽工程验收结果或工程交工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此给甲方造成的损失。6.4 工程全部完工后十五天内,按政府有关部门的有关工程竣工的规定,向甲方提交完整的竣工资料和竣工验收请求报告。竣工结算资料编制应按照施工合同相应条款执行。6.5 乙方工程竣工验收材料上报业主方之前应当先行报甲方
7、备案,并经过甲方审核之后方可报送业主方。七、竣工结算乙方需在办理完工程竣工验收后移交完整的工程竣工资料给业主方,且乙方清理并退出施工现场经甲方及业主方检查后,待业主方审计结束后,甲方收到业主方结算余款后15日内,甲乙双方办理竣工结算手续。八、 质量保修8.1质量保修:乙方应按国家有关规定对承包工程出现的缺陷进行保修,保修期、保修期的起算日期、具体保修责任及保修金扣除比例及退还方式按甲方与业主方签订的质量保修书执行。保修期满后,甲方收到业主方保修金后15日内,扣除相关税金,一次性拨付乙方。8.2在质量保证期内,因质量原因造成的质量维修,乙方保证在甲方及业主告之后24小时内到现场进行维修,若乙方不
8、到现场维修,甲方有权找第三方进行维修,其费用甲方将从质量保证金中扣除。8.3发生紧急抢修事故的,乙方在接到甲方通知后,应当立即到达事故现场抢修,否则该事故造成的损失由乙方承担。8.4质量保修完成后,由甲方组织验收。九、印章及授权管理9.1甲方负责项目部印章的刻制和管理。9.2甲方派专人对项目部印章进行管理,原则上由甲方每周巡视盖章、急办的随时预约办理。项目部印章只限用于项目部技术资料、工程资料、工程管理资料的使用。9.3项目部印章严禁用于项目部技术资料、工程资料、工程管理资料以外任何事宜,一经发现乙方除应承担法律和经济责任外,还应向甲方支付本合同总价5%的违约金,该违约金由甲方从乙方工程利润剩
9、余所得中予以扣除,所涉及的债权债务均由乙方承担。9.4严禁乙方私刻项目部印章,一经发现,甲方立即收回封存待废,甲方有权解除承包合同,并追究乙方经济、法律责任。乙方还应向甲方支付本合同总价5%的违约金,该违约金由甲方从乙方工程利润剩余所得中予以扣除。9.5 乙方对外签批任何文件,必须取得甲方的书面同意(授权书样本详见附件1:项目经理授权委托书)。未经甲方书面授权,乙方不得以甲方名义或项目部名称与第三方发生外部经济往来,更不得利用甲方名义及职务之便谋取私利、以及从事违法乱纪活动、或做出有损甲方企业形象及信誉之事。乙方签发的如有涉及价款确认、合同解释、承包人违约行为判定等内容的任何明示或暗示均不应作
10、为施工合同结算依据。十、甲乙双方的责任和义务10.1共同责任10.1.1 甲乙双方应共同抓好安全工作,乙方应随时接受业主方、监理、甲方的安全监督检查,确保生产和人身安全。10.1.2 甲乙双方必须经常对其在施工场地的工作人员进行安全教育,不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。10.1.3 甲乙双方在施工过程中应加强管理,严格按照安全操作规程施工,确保安全施工。共同与业主方、监理、设计及有关部门的联系,协调现场工作关系。10.1.4 甲乙双方在施工中,要有环保意识,严禁违规弃碴、排污,对于乙方不按照业主方要求擅自违规弃碴、排污,造成的一切后果由乙方负责。10.2 甲方的责任和义务10.2.
11、1按本合同约定,甲方有权对乙方的资金进行监督检查,如发现乙方有将工程款挪作它用的行为或不支付材料款,设备租赁等款时,甲方有权督促乙方进行支付或在乙方工程款中予以扣除代为支付。10.2.2对工程的工期和质量向业主方负责。甲方有权检查调整乙方为保证本工程主要管理目标实现制定的各项保证体系、措施,乙方必须按甲方要求调整补充到位,做到可行、科学、合理、高效。10.2.3负责审核乙方编制的施工组织设计、专家论证的专项施工方案和关键部位作业指导书,统一制定各项管理目标,实施对工程质量、工期、安全文明施工、工程造价的控制、监督、检查。10.2.4监督指导工程技术交底、施工作业,检查技术资料的收集归档及竣工验
12、收资料的整理,对工程施工全过程实施全面管理。10.2.5定期、不定期检查、监督乙方施工的质量、进度及安全、职业健康、文明施工等。10.2.6 对乙方有违法乱纪等扰乱施工秩序的人员,甲方有权处罚及勒令退场。10.2.7 根据政策、环境变化及施工过程中出现的重大问题,下达强制性指令单,乙方必须采取针对性措施,确保实施到位。10.2.8 负责审核及检查乙方劳务用工情况,监督乙方与劳务人员签订劳务用工合同,并实行动态管理。10.2.9 若乙方因自身原因不能满足施工质量、进度、安全要求时,甲方有权要求乙方整改,并有处以违约罚款直至勒令退场的权利。10.2.10 协助乙方做好施工现场的协调、管理工作,在本
13、工程正式开工前对施工现场安全文明施工符合性进行全面检查,乙方按甲方要求整改落实到位,再配合业主申领施工许可证,在监理下达开工指令后方可正式施工。检查乙方的施工资源、施工计划、测量、试验管理、过程控制、变更、索赔资料上报等工作。10.2.11 向乙方提供施工所需各种证件、批件;及时通知乙方参加业主方组织的相关会议。10.2.12 指导、协助乙方做好专项工程验收工作,并指导乙方解决工程技术问题。10.2.13 及时传达政府有关部门及业主方下达的与建筑施工有关的文件、通知及会议精神。10.2.14定期对项目部有关企业文化建设、团队建设、企业品牌建设、人文关怀等方面进行综合监督检查,对检查出来的问题提
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目经理 内部 承包责任制 合同
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。