注册造价工程师《工程造价案例分析》强化训练.doc
《注册造价工程师《工程造价案例分析》强化训练.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《注册造价工程师《工程造价案例分析》强化训练.doc(23页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、窗体顶端注册造价工程师工程造价案例分析强化训练第 1 题 (解答题)(每题 7.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 解答题 案例七某施工单位与建设单位按建设工程施工合同(示范文本)签订了固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5000万元合同中约定按建标2003206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20。规费费率为5,取费基数为人工费与机械费之和。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(图5-13)。该工程在施工过程中出现了如下事件:1因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10天,增加
2、人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元2基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成工作B持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。3因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费15万元、其他损失费用5万元4结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。5因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。针对上述事件,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。按照图5-13的施工进度计划,确定该工程的关键线路和计算工期,并说明按此计划该工程是否能按合同工期要求完工?第 2 题 (解
3、答题)(每题 7.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 解答题 案例五某项目确定承包商后双方签订可调单价合同,施工后投资方进行资金使用偏差分析,相关数据见表6-16。施工过程中因外部环境因素变化根据合同规定,综合单价调整系数5-12月为12。根据累计投资数据,绘制三种投资S形曲线。第 3 题 (解答题)(每题 7.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 解答题 案例六某建筑公司与某单位于5月10日签订了实验楼承建合同,合同约定由于甲方责任造成总工期延误1天,甲方应向乙方补偿1万元;若乙方延误总工期1天应扣除乙方工程款1万元,施工中实际工程量超过
4、计划工程量10以上时超过部分按原单价的90计算;双方对施工进度网络计划确认(见图5-8)施工过程中发生以下事件:1A工程(基础土方)原计划土方量为400,因设计变更实际土方量为450(原定单价为80元)。2B工程施工中乙方为保证施工质量,将施工范围边缘扩大,原计划土方量由300增加到3503C工程施工结束后。监理工程师认为基柱内管线放线位置与设计图纸不符,经剥露检查确实有误,延误工期2天,发生费用2万元4I工程施工中发现甲方提供的设计图纸有严重错误,修改图纸致使乙方施工拖延3天,发生费用3万元5G工程施工中乙方租赁的设备未按时到达现场,影响乙方施工拖延2天,发生费用1万元该工程的计划工期为多少
5、天?关键路线包括哪些单项工程?第 57 题 (解答题)(每题 7.00 分) 题目分类:第二章工程设计、施工方案技术经济分析 解答题 案例六某总承包企业拟开拓国内某大城市工程承包市场。经调查该市目前有A、B两个BOT项目将要招标。两个项目建成后经营期限均为15年。为了顺利进行投标,企业经营部将在该市投标全过程按先后顺序分解为以下几项工作:(1)投标申请;(2)接受资格审查;(3)领取招标文件;(4)参加投标预备会;(5)参加现场踏勘;(6)编制投标文件;(7)编制项目可行性研究论证报告;(8)投送投标文件;(9)投标文件内容说明与陈述;(10)参加开标会议;(11)签订合同经进一步调研,收集和
6、整理出A、B两个项目投资与收益数据,见表2-18。基准折现率为6,资金时间价值系数见表2-19。经营部拟定的各项投标工作的先后顺序有何不妥?第 5 题 (解答题)(每题 7.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 解答题 案例六某建筑公司与某单位于5月10日签订了实验楼承建合同,合同约定由于甲方责任造成总工期延误1天,甲方应向乙方补偿1万元;若乙方延误总工期1天应扣除乙方工程款1万元,施工中实际工程量超过计划工程量10以上时超过部分按原单价的90计算;双方对施工进度网络计划确认(见图5-8)施工过程中发生以下事件:1A工程(基础土方)原计划土方量为400,因设计变更实际
7、土方量为450(原定单价为80元)。2B工程施工中乙方为保证施工质量,将施工范围边缘扩大,原计划土方量由300增加到3503C工程施工结束后。监理工程师认为基柱内管线放线位置与设计图纸不符,经剥露检查确实有误,延误工期2天,发生费用2万元4I工程施工中发现甲方提供的设计图纸有严重错误,修改图纸致使乙方施工拖延3天,发生费用3万元5G工程施工中乙方租赁的设备未按时到达现场,影响乙方施工拖延2天,发生费用1万元上述事件中哪些应进行工期补偿,哪些应进行费用补偿?第 6 题 (解答题)(每题 7.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 解答题 案例二某建设项目经主管机构批准进行
8、公开招标,分为I、两个标段分别招标建设单位委托招标代理机构编制了(I)标段标底为800万元。招标文件要求工标段总工期不得超过365天(按国家定额规定应为460天)。通过资格预审并参加投标的有A、B、C、D、E5家施工单位。开标会议由招标代理机构主持。开标时5个投标人的最低报价为1100万元。为了避免招标失败,业主提出休会,由招标代理机构重新复核和制定新的标底。招标代理机关复核后确认由于工作失误,对部分项目工程量漏算,致使标底偏低。修正错误后复会。招标代理机构重新确定了新的标底,A、B、C3家投标人认为新的标底不合理,向招标人提出要求撤回投标文件。由于上述问题导致定标工作在原定投标有效期没有完成
9、。评标时由于D的报价中包含了赶工措施费被认为是废标,最后确定E为中标人,但E提出由于公司资金调度原因,请招标方在签订合同同时退还投标保证金,为早日开工招标方同意了E的要求。招标代理机构编制的()标段标底为2000万元,额定工期为20个月。招标文件对下列问题作了说明:1项目公开招标采取资格后审方式。2投标人应具有一级施工企业资质。3评标时采用考虑其他因素的评标价为依据的最低标价法确定中标人。4承包工程款按实际工程量计算,月终支付。招标人同意允许投标人提出的对工程款支付的具体要求。评标时计算投标报价按月终支付形式计算的等额支付现值与投标人具体支付方案现值的差值作为对招标方的支付优惠,在评标时予以考
10、虑。施工后实际支付仍按投标人中标报价支付。5中外联合体参加投标时,按有关规定,评标价为投标报价的93。6投标人报送施工方案中的施工工期比招标文件中规定工期提前1个月,可使招标方产生50万元超前效益。在其投标报价扣减超前效益后作为评标价。7招标文件规定了施工技术方案的具体要求。并允许投标人结合企业技术水平、管理水平提出新的技术方案并报价。G、H、I、J、K、L、M、N8个投标人参加了投标,评标情况如表4-6所示确定中标人和中标价格。第 7 题 (解答题)(每题 7.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 解答题 案例三某工程项目经公开招标,确定兴华公司为中标人该公司按照合
11、同工期为100天,确定的施工进度计划已经监理方批准施工进度计划相关资料见表2-13。按施工进度计划。要求工作E、G共同使用一台租赁的施工机械(台班租赁费为600元天)使用的先后顺序不限。项目经理部计划于开工第25天时进场投入使用,按先E后G顺序持续使用。施工过程中,由于业主方设计变更,使B工作停工10天,其他工作持续时间未发生变化。监理方要求承包方调整进度计划,保证该工程按合同工期完成。承包方提出调整方案及附加要求如下:1调整方案,将J工作持缩时间压缩10天2费用补偿要求:工作J压缩10天,增加的直接费;租赁施工机械闲置10天的租赁费;由于B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失4
12、5000元问题:施工进行至第80天,业主方进行进度检查发现:按原施工计划,I工作应完成20天工程量,由于施工机械故障,只完成了15天工程量,按原施工计划,J工作应完成30天工程量,实际完成30天工程量;按原施工计划,H工作应完成20天工程量,由于发现地下障碍物延误施工,只完成了15天工程量;在早时标图()中,用实际进度前锋线标示上述情况。业主方分析上述情况后,要求施工方采取工期优化措施,确保项目按合同工期如期完工,说明以直接费增加总和最小的调整方案第 8 题 (解答题)(每题 7.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 解答题 案例二光明市环城公路(东段)项目系国家交通
13、网络配套项目。设计图纸已完成,资金落实,项目占用土地居民迁移工作已进行了动员省发改委认为该项目已具备公开招标条件项目法人单位省高速交通股份有限公司制定了招标工作计划,按照自定的工作程序开展了扣标准备工作,发布了招标公告和资格预审公告招标公告内容如下:招标公告(编号略)1招标条件:本招标项目光明市环城公路(东段)工程,已由省发改委投【2007】第153号文批准建设,项目业主为省高速交通股份公司(招标人同项目业主),项目已具备招标条件。现对该项目施工进行公开招标2项目概况与招标范围:东段工程范围由高速路收费站开始至104国道人口,全长30km,其中建设跨东河大桥一座(长500m)计划投资人民币24
14、亿元项目工期为420天。为提高整体管理水平。全部工程确定为一个标段项目质量标准:达到国家质量检验与评定标准合格质量等级3投标人资格要求:本项目要求投标人为国内具备市政工程施工、桥梁施工总承包二级资质的能够胜任路桥建设的施工单位,具备相应的人员、设备、资金能力。不接受联合体投标4招标文件的获取:凡有意参加投标者,应按有关规定提出资格审查申请,经评审认定合格的潜在投标人请于2007年5月5日上午8:00起在光明市东风路高速交通股份公司持单位介绍信购买项目招标文件,不办理邮购。购买招标文件时潜在投标人须提交部分投标保证金人民币5万元。招标文件每套人民币5000元,图纸押金3000元(图纸退还时归还押
15、金)5投标文件递交截止时间为2007年5月24日10时00分投标文件送达地点为光明市东风路高速交通股份公司。逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人不受理6本次招标公告同时在省日报和光明市建设工程交易中心网上发布招标公告补充内容在高速交通公司网络上发布。招标公告发布后,招标人收到省内16份资格审查申请材料,招标人在资格审查过程中进行了下列工作。1组成资格审查委员会。成员5人,其中招标人代表1人,经省级政府相关部门专家库随机抽选的技术经济方面专家3人,招标人委托的项目前期可行性研究报告完成单位代表1人。2审查过程中首先对资格审查申请文件外封装进行检查,发现本市投标人A申请文件封套盖章不符合资
16、格审查文件要求,招标方立即通知A将文件重新封装,限于当日12:00前完成。3初步审查时发现B、C两投标人为母公司与子公司关系,评委会提出B、C合并为一个投标人参加资格审查4通过资格审查,所有潜在投标人同时完成公路施工和桥梁施工存在困难。故招标方在高速交通网络公司网站上发布补充公告:项目允许路桥施工联合体投标。省外三个施工联合体与招标方联系,招标方回复可以投标资格预审工作完成之后,为加速完成招标工作,2007年5月5日至5月8日发售了招标文件。招标文件主要包括以下内容:招标公告,投标人须知,评标方法(初步确定为经评审的最低标价法,视投标人具备情况可进行调整),合同条件及格式,工程量清单(部分内容
17、已约定报价),投标保证金,施工组织设计要求,资格审查资料,图纸,技术标准和要求,投标文件格式5月11日上午9:00组织投标预备会议;下午4:00确定为投标人要求澄清文件的截止时间5月12日上午9:00组织现场考察。5月15日招标人通知各投标人,根据国家有关部门要求,必须提高桥梁的抗震强度,故本项目跨东河大桥要进行技术参数调整,故延缓招标5月24日下午为投标人递交投标保证金截止时间,规定投标保证金为投标人投标报价的2(包括购买招标文件时已交的5万元)5月24日下午招标方决定评标委员会成员保留资格审查委员5人,增加市管理机构代表2人5月25日上午9:00为投标截止时间。5月25日上午11:00开标
18、。5月25日下午1:30至5月26日下午5:30,评标委员会进行评标由于各投标人在形式评审、资格评审内容均无明显差错,只对响应性评审评分和投标报价评分采取综合评估法,由评标委员会确定人中标顺序。5月27日在高速交通公司网络上评标结果公示,由评标委员会确定第一位中标人为中标人。5月30日发出中标通知书通知中标人,并向中标人和未中标人退还投标保证金施工项目标段划分的原则是什么?环城公路工程招标只确定一个标段是否合理?第 9 题 (解答题)(每题 7.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 解答题 案例二某建设单位和施工单位按照建设工程施工合同(示范文件)签订了施工合同,合同
19、中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的工程停工。机械补偿费为200元台班。人工补偿费为50元工日;总工期为120天,竣工时间提前的奖励为3000元天,误期损失赔偿费为5000元天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图5-2所示(单位:天)。施工过程中发生如下事件事件1:工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验,以验证设计参数的正确性该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用建设单位认为,该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。事件2:建设单位
20、提供的建筑材料经施工单位清点入库,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费,由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。事件3:由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3天(每停一天影响30工日,10台班);由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日,10台班);由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6天(每停一天影响20工日,5台班)施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求事件4
21、:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122天。事件5:工程按期进入安装调试阶段后,由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内,G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况:工程本身损失150万元,总价值100万元的待安裝设备彻底报废,G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元,租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁另外,大火扑灭后G施工单位停工5天,造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元,并预计工程所需清理、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程造价案例分析 注册 造价工程师 工程造价 案例 分析 强化 训练
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【快乐****生活】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【快乐****生活】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。