5#、6#楼脚手架工共合同.doc

◆ 航天首府项目部　

航天•首府 项目部
协 议 书
(脚　手　架 劳 务 分 包 )

工程名称： 航天首府5#、6#楼工程
签订时间： 2010年 月 日

协 议 书
(航天首府5#、6#楼脚手架)
甲方：湖北航舰航天首府项目部
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规和建设方的管理要求，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲方因生产需要，经与乙方协商，由乙方提供足额、技术熟练的工人及相应的管理班子进入　航天首府5#、6#楼 施工劳务任务。双方就　　航天首府5#、6#楼脚手架　劳务承包事宜在双方互惠互利的前提下，特制定本协议，以便共同遵守执行：
一、工程概况：
1、工程名称：　航天首府5#、6#楼工程 　
2、工程地点：　孝感孝三路 　
3、建筑面积： 按实际面积计算
4、结构类型： 框剪结构
5、建筑层数： 18层
二、承包性质：
工程劳务分包（自带工具用具）。
包工(劳务)包相关消耗用材料，甲方只钢管、扣件、踢脚板原材、油漆、油漆刷（4寸40把）。乙方自备本工种施工配套使用的各类工具、用具、消耗性材料，甲方不承担费用（如电锤、电钻、钻头、锤子、板手、钳子、螺丝刀、安全带、安全帽等）。
三、工程承包范围
1、承包内容：
A、满足施工要求的脚手架（除木工支模、内墙抹灰、内墙砌筑用脚手架外）、洞口、临边的防护、钢筋棚、木工棚、机械棚、安全通道、吊蓝围护、塔吊维护、施工洞口的二次重搭、影响外墙抹灰的加搭（如飘窗处、空调板处）、安全通道等涉及到本工程用钢管的全部内容。
B、主要内容（还包括未列的其他内容）：(1) 脚手架、洞、临边、洞口、临边的防护、钢筋棚、木工棚、机械棚、安全通道、吊蓝围护、塔吊维护、施工洞口的二次重搭、影响外墙抹灰的加搭（如飘窗处、空调板处）、安全通道及相关安全防护设施（如施工道路上部加安全防护等）搭设拆除；(2)立面安全网、密目网、水平安全网（每层）、第一层悬挑部位用旧模板满铺、每三层一道的硬质防护等的安装与拆除（电梯井内一样）；（3）四口、五临边的搭设、刷双色漆、拆除（注：大于1㎡的洞口周边用钢管搭设防护，小于1㎡洞口用旧模板刷双色漆后反面钉防滑条铺设）；（4）外墙剪刀撑、电梯井、楼梯安全护栏杆、踢脚板（三合板）刷双色漆、搭设、拆除；(5)施工用卸料平台的刷双色漆、安装、拆除；（6）悬挑槽钢、卸料平台等螺栓的预埋；钢丝绳的张拉、拆除（原则上必须一个卡子一个卡子的拆除，个别拆不了的自行氧割）；钢丝绳卡的安装、拆除，不拆除的按1元/个扣除拆除费用。（7）安全网、密封板内杂物的清除（必须跟踪整个施工过程，每周最少清除一次，根据甲方文明现场可检查的临时性清除）（8）施工过程中（包括抹灰、涂料等施工全过程）中脚手架的调整、搭设、拆除；（9）所用钢管卸车后必须按规格、型号堆放整齐（一头齐），扣件卸车后必须堆放进库；（10）所有本工种用材料卸车、按要求堆放（因车不能到指定地点在现场150m范围内的转运均在此范围）；（11）所有外面看得见的钢管刷漆、槽钢刷漆、所有棚子钢管刷漆、所有安全通道、安全设施钢管、扣件刷漆；（12）外架、防护架的修整、维护，密目网不管什么原因破损、掉角后的修复，安全标语、标牌的悬挂、拆除；（13）所属施工范围内的安全文明施工；（14）槽钢埋于剪力墙处时的模板钉盒、盒内塞笨板，确保每根槽钢、钢管全部拨出来，割一根槽钢罚款200元、割一根钢管罚款100元。
C、本承包范围内使用的所有材料、机械设备等的卸车，卸车后必须整齐堆放。
D、现场场地清理、进场后卸车，卸车后按照甲方统一标识，分类整整齐堆放，每道工序完及当班工作完材料、半成品的码堆（达到施工现场文明的要求）。每层工序施工完，必须将楼层清理，备用以后工序施工材料必须堆码整齐。
E、脚手架工程施工范围内的安全文明施工；每层的施工上料平台搭设
F、脚手架、通道、安全棚、防护栏杆等拆除后，钢管、扣件集中堆放到甲方指定的一个点（整栋楼只有一处、即大车能够运得到的地方），按规格、型号整齐（一头齐）堆放好。
G、严格按文明施工规范要求，进行组织施工，做到工完料尽场地清，材料有序堆码、标识、标牌醒目清楚，现场卫生、清洁。每月定期配合甲方做好安全文明检查评定评分，作为工程款支付依据。不能按时清理现场，甲方可不在乙方同意的情况下指派其他的人员去清理，每天按150元在乙方总价中扣除，浪费的材料照价赔偿。

四、质量标准：
满足规范及建筑施工强制性条文，一次性交验合格。
五、工期要求：
本分项工程总工期主体为 360 天，(二次结构、围护结构、阳台反梁、门窗过梁、水电管井内的封阻、女儿墙压顶、构造柱等根据土建进度要求)，开工日期 2010 年 9 月 18 日（以甲方书面通知进场日期为准），竣工期 2011 年 8 月 10 日。依据项目部制定的施工进度总计划、月计划、周计划进行施工，如因乙方原因造成总计划、月计划、周计划工期拖延，除人力不可抗拒的原因以外，每天分别进行5000、1000、500的罚款，下雨天不顺延（甲方书面审批同意的除外）。连续拖延3天累计拖延10天工期的甲方有权终止合同，乙方所有人员在3天内无条件撒离工地，劳务费按已完工程量的60%结算，结算时间为工程竣工后一个月内进行。
六、结算价及结算方式
1、按建筑面积，平米包干价进行劳务工程款包干，包干价： 11 元/m2，其中安全文明施工费 0.5 元/m2，上述材料的油漆费用 0.5 元/㎡,合计元 11 元/㎡,此价格为最终结算价格，不因市场人工费的涨跌而作调整。
2、本工程 0.5 元/m2的安全文明施工费，以项目部每月安全文明施工综合评分平均值为结算依据，此费用在竣工验收通过后，支付工程款时一并结算。安全文明施工评分满分100分，合格为80分，工程结束评比合格率低于80%，甲方则取消此项费用，乙方不得无理索要｛具体的评定办法参见项目部《分部分项工程管理处罚条例》｝。
3、本合同签订后，除本合同双方约定的条款外，不执行任何政策性调整文件，也不因市场行情的波动给乙方施工成本造成的增、减而调整合同条款，尤其是工程造价和劳务费用概不进行调整。
4、项目部另行要求的临时用工，每10小时（综合价）技工 90 元/工日，普工
60 元/工日
5、劳务承包价格中已包括各种工资、津贴、超高增加费、各类补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、自备辅材费、劳保费、医疗费、养老保险金、差旅费、管理费、税金等各种费用。另外，由于下雨天和设备修理、技术间歇、材料供应、施工方案与组织等原因造成误工，使得工期延长，乙方不得以任何理由要求签证和索赔任何费用，只能办理工期顺延。
6、劳务承包价格中均包含施工当中涉及本项目各配合工种的配合工作及施工后由于水电安装、消防、弱电、门窗安装、栏杆安装等专业配合工种，正常或重复打凿返工造成的修补用工，直至本工程通过竣工验收交房为止。如甲方安排乙方不及时修补，甲方有权另行安排，所用人工费用从乙方结算款中扣回。
7、劳务承包价格中均已包含为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费、用工风险费用以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费用。
七、付款方式
1、乙方支付工程款时必须持有本分部分项工程的隐蔽验收评分记录，安全文明检查评分记录，到项目部开具工程款支付会签单，经各部门主管签字认可后，凭劳务人员工资表以及全体在场领取工资人员的身份证复印件到财务部门付款，工资发放完毕后，提供一份劳务职工人员签字认可的工资表，给甲方财务部门。
2、每完成六层后(一周)按已完成的建筑面积60%，支付工程款，工程竣工后一个月内80%，余款年底前付清。
3、若乙方承包范围内的工作未完成而中途退场则待工程竣工后一月内结算乙方完成工程量的60%。
八、双方义务、责任、权利
（一）甲方的义务、责任、权利
1、项目部对所属工程的管理、各项规章制度的执行落实，具有绝对权威性。
2、负责工程的统一指挥和协调，制定工程总进度计划及月、周施工进度计划，并督促落实。
3、对工程设计图纸内容及变更内容和相关事宜进行技术交底，负责质量、进度、安全文明及清洁卫生的交底与落实，以及计划的审核。
4、负责对外和主管部门、甲方、监理等相关单位的签证与协调。
5、为乙方施工人员提供食宿场所，提供施工、生活用水、电。用电计量每月超过30度按2元/度计费。宿舍每间10人，小于8人需要单间的按每间200元/月计算租金，需要个别人单独住单间的按月租金400元/月计算租金。
6、检查、验收每道工序的施工质量，对施工过程进行监控，做好各分部分项工程的隐蔽验收记录，作为质量验收评定的依据。
7、项目现场管理人员具有质量、进度、安全文明施工的否决权。
8、严格按照项目部质量、安全、文明管理制度、处罚条例及相关施工过程中制定的管理措施进行管理。
9、按乙方提供的材料计划，经甲方审核后及时将所需材料供应到场。
10、严格按合同约定支付乙方工程款，遇特殊情况双方重新商定。无不正当理由拒付乙方劳务工程款的，乙方可通过法律途径解决。
11、甲方有权清退出场不能满足，质量、进度、安全文明等管理制度要求的乙方劳务管理人员及劳务班组和劳务职工。
（二）乙方的义务、责任、权利
1、组建技术过硬、素质良好、有资质、协调能力强的劳务管理班子，必须配备组织能力强，技术过硬的工长。
2、组建素质良好、有技术的各工种合法劳务人员，并提供全体人员的花名册、照片、身份证复印件、婚育体检证明、职业技能岗位证、特殊工种操作证等证件。
3、对所有劳务人员进行班前岗位培训，做好所属职工的各项劳保福利工作，配备施工用防雨及劳动防护用品。本工程禁止带家属、儿童和老人来工地居住。
4、服从项目部的管理、认真履行劳务合同条款，严格执行项目部的各项计划、措施、制度，遵守安全文明施工的相关规定，保证项目部下达各项任务的圆满完成。积极准时参加项目部组织的各项检查验收活动和甲方召开的各种会议。
5、劳务管理班子的带班人员，必须保证每天都在施工现场，并做好各自相应的工作。有事外出必须向项目部请假，经项目部部门负责人同意后方可离开工地，并在批准的时间内及时返回工地。未经许可擅自离开工地，每人每次罚款100.00元。
6、在开工前，必须针对本工程的特性制定出具体的施工方案、措施和计划。本工程所需的材料，乙方必须在开工前提供总计划，并提前一周报计划，甲方在乙方计划规定的时间内供货到现场。若因乙方提供材料计划不准确、不及时造成停工，影响进度，发生窝工现象，一切损失由乙方承担。若因甲方供货不及时，造成停工超过48小时以外的，进度影响，窝工损失由甲方承担，窝工补助每人每天20元。若因建设方原因或政策性调整和人力不可抗力引起的材料供应不及时、停工、窝工而造成的损失，甲方一律不承担任何责任和费用。
7、乙方承包的本工程劳务严禁转包、小分包，采用计件工资、质量进度包干到人的形式，合理分工到每个操作人员。发现转包、小分包，按涉及人数每人罚款500.00元，并立即予以清退出场。
8、劳务人员工资，必须编制正式工资表，在甲方的参与下按月发放到每个职工。
9、劳务管理班子的管理人员，对各专业工种的管理必须具有绝对权威指派权，并有经济处罚、奖励权。
10、管理善待好进场劳务人员，及时治疗和照顾好伤病职工，及时处理好劳资纠纷，杜绝投诉、上访和媒体曝光，严禁将劳资纠纷推向社会，推卸劳务公司自身的责任。每发现一次，视情节轻重处予30000~50000元罚款，并赔偿甲方名誉损失费20000元，并承担全部责任（损失）。
11、团结、善待好劳务人员，按农民工“四好”管理标准进行管理，若发生违法乱纪、打架闹事、报110，投诉、上访等事件者，按每次罚款20000元，并负全部责任（损失），并赔偿名誉损失20000元。
12、坚持按规范要求、按施工组织设计、按图纸设计意图和口头及书面交底，来精心组织施工，确保工程质量、进度计划的落实。
13、严格按安全操作规程进行施工作业，安全专职人员要随时对所属工程进行检查，发现违规、违章、有安全隐患的及时纠正、督促、落实、整改，对因违章、违规造成的社会不良影响、危害、殃及他人等安全事故的，乙方负全部的刑事和经济责任。
14、严格按文明施工规范要求，进行组织施工，做到工完料尽场地清，材料有序堆码、标识，标牌醒目清楚，现场卫生、清洁。每月定期配合甲方做好安全文明检查评定评分工作，作为工程款支付依据。
15、所属工程使用的各类周转机具、料具等材料负有保护、保管、维修的义务，对剩余和零散材料及时进行清理、归堆、归还。若因租赁物料清理、维修不到位而租赁公司收取维修费和赔偿费，该费用由乙方承担。
16、负责对所属工程相关施工用脚手架、安全防护设施的搭设、拆除工作。
17、必须为在场的每个职工办理职工意外伤害保险，并承担劳保福利、法定节假日加班工资、各种措施费、风险费、办证费、工人往返路费、医疗费、工装费等相关费用。
18、施工现场内每次发生的安全事故，其费用在壹万元以下的由乙方负责，壹万元以上的部分，由甲方承担70%乙方承担30%。
19、必须认真履行合同约定的各项条款，积极组织合理安排劳动力，善始善终的完成合同约定工程承包内容，不得以任何理由和借口停工、罢工，不得用任何形式的行动胁迫甲方更改合同约定的条款，否则甲方将按乙方违约论处，没收履约保证金，工程劳务费按已完成工程量的60%结算，因此引起的一切后果皆由乙方负全部责任。
十、乙方承诺
1、甲方所有罚款通过拍照、摄像、实体测量等手段进行公示后无需乙方签字，甲方有权直接下帐扣款。
2、派驻本工程的工长，绝对服从甲方管理，严格执行项目部制定的各项计划、制度。并长期住宿在工地，反之自愿接受甲方100~500元罚款。
3、本分项工程的隐蔽验收，保证一次通过验收，否则乙方自愿接受甲方每次500元罚款。若分部分项工程的隐蔽验收超过两次没有通过验收的，甲方有权将终止合同并将乙方清退出场，工程款按60%结算，并在三天内无条件撤出甲方施工现场。
4、因不按安全操作规程和安全施工技术交底施工作业、违规操作、违规指挥、或非专业持证操作人员、以及乙方人为因素造成的一切安全事故的所有民事和刑事责任及一切费用均由乙方承担，该费用在工程进度款中扣除。
5、负责做好所属工程所有的安全文明施工工作，绝对满足甲方各项规章制度的要求和规范要求：(1)每天做好所有在场职工的班前教育、班中检查、班后总结的工作，定期进行安全教育及总结会议。（2）为全体职工配全劳动防护用品、防雨用品，统一工装。（3）严禁酒后作业、偷窃、赌博、嫖娼、打架斗殴、聚众闹事。（4）严禁非专业机械设备操作人员随意操作机械设备。（5）做好工完料净，工完场地，所有原材料、成品、半成品均按规格分类堆码到指定地点。
6、因劳资纠纷、违法乱纪等引起打架闹事、干扰甲方正常生产、人身伤害报110、投诉、上访、媒体曝光等社会负面影响，乙方负全部责任，每发生一次罚款20000~50000元，并赔偿甲方名誉损失费20000元，同时在媒体上给予平反纠正恢复名誉。
7、本工程合同约定承包范围内的全部工程，乙方承诺在甲方编制的施工进度计划规定的时间内无条件完成施工任务。不以任何形式和理由停工、罢工，不以任何形式和理由胁迫甲方更改合同条款，无论发生任何事情乙方承诺不停工、不罢工、不退场圆满完成合同约定的施工任务，反之履约保证金甲方有权不退还，劳务费按已完成工程量的60%结算。
十一、安全生产责任
按照“安全第一，预防为主” ，“安全生产，人人有责”的指导方针，自觉遵守各项规章制度，真正做到遵章守纪，安全生产。
（一）甲、乙双方的责任
甲、乙双方必须认真执行国家颁布的安全生产政策、法令、法规，共同遵守本公司项目部制订的有关安全生产规章制度，乙方有权拒绝甲方的违章指挥，乙方必须严格按照操作规程施工，因不按安全操作规程和安全施工技术交底施工作业或非专业持证人员违规操作以及乙方人为造成的一切安全事故所发生的费用乙方承担。发生其他安全事故能分清责任的由责任方承担费用，分不清责任的双方协商承担费用，如双方协商解决不了的，可以向法院起诉，根据法院的判决执行。
（二）甲方的安全生产责任
1、 负有对乙方进场安全教育的责任。
2、 负有对乙方的安全监督和安全指导的责任。
3、 对乙方安排工作的同时，负有对乙方的书面、安全技术交底（包括口头交底）的责任，并办理交底和接受签字手续。
4、 有权制止违章作业，对违章作业又不听从甲方管理人员劝阻的乙方施工人员，甲方有权清理退场，并按规定给予处罚。
（三）乙方的安全生产责任
1、负有对本班组全体人员进行上岗前的班组安全教育的责任。
2、负有对本班组全体人员在今后的操作过程中进行安全检查、指导、监督的责任，对本班组人员的安全生产有直接责任。对本班组工人教育必须有记录，并按周上交。
3、乙方不得招收老、弱、病、残、幼 施工人员进入本工地施工，年龄限制：18—55周岁的男性。
4、进入施工现场，必须带领本班组全体人员严格遵守本工种的安全技术操作规程和施工现场的各项规章制度，做到安全生产。
5、进入施工现场，必须带领本班组全体人员正确使用个人劳动用品，戴好安全帽，2米以上高空作业
以及危险区域的操作，必须系好安全带。
6、不准擅自乱动现场电气、机械设备，不准擅自拆除安全防护设施，禁火地方严禁烟火。乙方不得在宿舍使用热得快、电饭锅、煤气等炊具，吃饭住宿服从甲方的统一管理安排，违者一律没收，并处罚50～200元/次，由此而引起的后果由乙方负责。
7、上班作业必须遵守劳动纪律，不准打架斗殴，严禁酒后作业。
8、乙方对于违章指挥及危害人身安全的作业，乙方有权拒绝施工。
9、如果乙方违反上述规定又不听从劝阻，甲方除按规定给予处罚外，所发生的一切后果和费用均由乙方负责，与甲方无任何关系。
十二、其它事宜
1、合同签订后，双方必须共同遵守，如有一方不能正常履行合同条款均属违约行为。因违约造成的另一方经济损失的概由违约方全额赔偿，并处以20000元的合同违约罚款，也可向合同履行地司法部门申诉。
2、如因乙方的质量、进度、安全文明施工，多次不能满足甲方要求，甲方有权终止合同的履行，履约保证金不予退还，已完工程量按60%结算，乙方所有人员三天内全部撤离甲方施工现场。
3、其它合同未尽时宜，双方另行协商解决。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

2010 年 月 日

承 诺 书

南通六建航天首府项目部

我劳务分包组承包的航天首府5 #、6#楼脚手架工程，为了工程顺利，有序地进行，保质，按时完成本工程承包内容，同意接受贵司的工程质量管理条例，分项工程质量管理处罚条例、工程安全管理制度、主要分项工程安全管理处罚制度、分项工程文明施工管理制度、宿舍　管理制度及工程劳务款支付办法（程序）。

承诺人：

年 月 日

湖北航建航天首府项目部 11