2026年备考一级造价师之建设工程计价提升训练试题高频卷附答案.docx

2026年备考一级造价师之建设工程计价提升训练试题高频卷附答案

单选题（共150题）
1、出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每次工作循环中，运料、装料、搅拌、卸料、不可避免的中断时间分别为5min、1min 、3 min、1 min、5min，若机械时间利用系数为0.8，则该机械台班产量定额为（ ）。
A.5.12m3/台班
B.1.30m3/台班
C.7.68m3/台班
D.1.95m3/台班

【答案】 A
2、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具 体的扣出标准是（）。
A.按签约单价和签约数量
B.按实际采购单价和实际数量
C.按签约单价和实际数量
D.按实际采购单价和签约数量

【答案】 A
3、下列有关投标报价时复核工程量的表述，正确的是（　）。
A.针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略
B.复核工程量可以影响投标人的报价尺度，但并不能确定订货及采购物资的数量
C.投标人发现工程量清单中数量有误，可通知招标人后对工程量清单进行修改
D.投标人可以向招标人提出工程量清单的错误，由该投标人统一修改并把修改情况通知所有投标人

【答案】 A
4、在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前， 下列对有关投标文件处理的表述中，正确的是（ ）
A.投标人可以替换已提交的投标文件
B.投标人可以补充巳提交的投标文件
C.招标人可以修改已提交的招标文件
D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收

【答案】 D
5、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%，则该建设项目建设单位管理费为（ ）万元。
A.240
B.150
C.480
D.555

【答案】 A
6、关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是()。
A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和
B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费
C.能自行开动机械的安拆费不予计算
D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价

【答案】 B
7、关于最高投标限价的公布，下列说法正确的是（ ）。
A.应在发布招标文件时一并发布
B.应在开标时公布
C.应在评标时公布
D.不应公布

【答案】 A
8、（2015年真题）某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备的关税完税价格应为（）万元人民币。
A.1100.00
B.1110.00
C.1111.00
D.1111.11

【答案】 D
9、关于工程总承包合同价款调整的相关说法正确的是（ ）
A.变更的提出包括发包人指示变更和承包人合理化建议两种形式
B.变更引起的工期调整的，按实际工期增减天数调整
C.因发包人原因造成暂估价合同订立延迟的，发包人只需承担费用和工期，不承担相应的利润
D.计日工由承包人汇总后，在最终结算是一并计列。

【答案】 A
10、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税时，作为计税基数的组成计税价格是（ ）。
A.到岸价＋消费税
B.到岸价＋关税
C.关税完税价格＋消费税
D.关税完税价格＋关税＋消费税

【答案】 D
11、在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在（ ）以内。
A.±30%
B.±20%
C.±10%
D.±5%

【答案】 A
12、（2019年真题）在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（）。
A.增加住宅层高
B.分散布置公共设施
C.增大墙体面积系数
D.减少结构面积系数

【答案】 D
13、（2021年真题）下列费用，属于工程建设其他费用中研究试验费的是（ ）。
A.新产品试制费
B.设计规定在建设过程中必须进行的试验验证所需费用
C.施工单位技术革新的研究试验费
D.施工单位对建筑物进行一般鉴定的费用

【答案】 B
14、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列关于工程量清单项目编制的说法中，正确的是（ ）。
A.所有清单项目的工程量应考虑施工中的损耗和需要增加的工程量
B.在编制工程量清单时，当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，招标人应作补充
C.补充未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容
D.工程项目特征中无须描述工程内容

【答案】 D
15、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（　　）。
A.动力供应费
B.燃料运入费
C.产品运出费
D.建材运输费

【答案】 D
16、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（ ）。
A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用
B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用
C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5个月的赶工费用
D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用

【答案】 B
17、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（ ）。
A.材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价
B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量
C.材料检验试验费包括对构件做破坏性试验的费用
D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积加检验试验费

【答案】 A
18、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是()。
A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制
B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算
C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量
D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后

【答案】 B
19、关于招标控制价的编制，论述正确的是（　）。
A.招标控制价中的暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算
B.非竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案确定
C.招标控制价如果超过批准的概算，则应重新编制
D.当招标控制价的误差>±2%时，应责成招标人改正

【答案】 B
20、下列费用项目中，不包含在国外建筑安装工程施工机械费中的是（ ）。
A.折旧费
B.驾驶工人工资
C.周转材料摊销费
D.能源和动力费

【答案】 C
21、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是 40s，每次循环平均挖土量 0.3m3，机械正常利用 系数为 0.8，机械幅度差为 25%。则该机械挖土方 1000m3 的预算定额机械耗用台班量为（ ）。
A.6.83
B.5.21
C.8.09
D.7.23

【答案】 D
22、某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率 10%，安装费率15%。又已知该设备重 20 吨，每吨设备安装费指标为 10000 元，则该设备的安装工程概算为（　）万元。
A.10
B.15
C.20
D.25

【答案】 B
23、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（　）。
A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用
B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算
C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定
D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用

【答案】 C
24、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是()
A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润
B.材料的预涨费计入管理费
C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费
D.分包工程费不包括分包工程的管理费

【答案】 C
25、根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（ ）。
A.二次搬运费
B.施工排水、降水费
C.已完工程及设备保护费
D.地上、地下设施临时保护费

【答案】 B
26、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是()。
A.土地征购费
B.场外设施费
C.生产前费用
D.未明确项目准备金

【答案】 C
27、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（ ）。
A.预备费
B.工程保险费
C.商誉
D.生产准备费

【答案】 C
28、某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是()。
A.发包人应在收到该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款
B.发包人应在批准该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款
C.发包人应在收到该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款
D.发包人应在批准该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款

【答案】 B
29、（2020年真题）关于概算定额，下列说法正确的是（）。
A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准
B.是施工定额的综合与扩大
C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似
D.定额水平体现平均先进水平

【答案】 A
30、为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日，对于实行招标的建设工程，一般以（ ）为基准日。
A.以建设工程施工合同签订前的第28天
B.以招标文件开始发放前的第28天
C.以中标通知书发出前的第28天
D.以投标截止时间前的第28天

【答案】 D
31、投资估算有多种方法，下列算式中，属于系数估算法的是()。
A.
B.C=EK
C.C
D.C

【答案】 B
32、关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）。
A.台班折旧费=机械原值×（1-残值率）/耐用总台班
B.耐用总台班=检修间隔台班×（检修次数+1）
C.台班检修费=一次检修费×检修次数/耐用总台班
D.台班维护费=Σ（各级维护一次费用×各级维护次数）/耐用总台班

【答案】 B
33、关于缺陷责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中正确的是(）。
A.不可抗力造成的缺陷，发包人负责维修，从质量保证金中扣除费用
B.承包人造成的缺陷，承包人负责维修并承担费用后，可免除对工程的—般损失赔偿责任
C.发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量监督机构的鉴定结论，由责任方承担维修费，另一方承担鉴定费
D.承包人造成工程无法使用而需要再次检验、修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期

【答案】 D
34、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（ ）。
A.施工单位参加试运转人员的工资
B.单台设备的单机试运转费
C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用
D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用

【答案】 A
35、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（　）。
A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人
D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

【答案】 B
36、施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环节的施工过程通常称为()
A.工序
B.工作过程
C.综合工作过程
D.动作

【答案】 A
37、在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人填写的是（ ）。
A.暂定数量
B.暂估金额
C.暂估单价
D.暂估合价

【答案】 C
38、下列预算项，属于安装工程预算的是（ ）。
A.电气照明工程预算
B.采暖通风工程预算
C.热力设备工程预算
D.弱电工程预算

【答案】 C
39、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()
A.更准确、完善，但观察技术较复杂
B.更简单、完善，但观察结果准确度较差
C.更准确、简单，但观察结果不太完善
D.更准确、完善，且观察技术较简单

【答案】 A
40、以下不属于措施项目清单编制依据的是（）
A.拟建工程的施工技术方案
B.其他项目清单
C.招标文件
D.有关的施工规范

【答案】 B
41、某进度款支付申请报告包含了下列内容：①本期已实施工程的价款；②累计已完 成的工程价款；③累计已支付的工程价款；④本斯已完成计日工金额；⑤应扣减的质量保证金。据此，发包人本期应支付的工程价款是（ ）。
A.②+①+③一④一⑤
B.②一③+①+④一⑤
C.③+①一②十④一⑤
D.①+②+③+④一⑤

【答案】 B
42、（2014年真题）关于最高投标限价及其编制，下列说法中正确的是（）。
A.招标人不得拒绝高于最高投标限价的投标报价
B.当重新公布最高投标限价时，原投标截止期不变
C.经复核认为最高投标限价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正
D.投标人经复核认为最高投标限价未按规定编制的，应在最高投标限价公布后5日内提出投诉

【答案】 D
43、下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）。
A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供
B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿
C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人
D.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效

【答案】 B
44、关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是（ ）。
A.作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失
B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责
C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照市场价格，调整合同价款
D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款

【答案】 C
45、在编制施工定额时，（ ）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象。
A.施工工序
B.施工动作
C.施工操作
D.施工项目

【答案】 A
46、（2013年真题）下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（ ）。
A.新产品试制费
B.水文地质勘察费
C.特殊设备安全监督检验费
D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费

【答案】 D
47、在材料单价的组成和确定中，材料单价的计算公式为（ ）。
A.材料单价=（供应价格+运杂费）×（1+运输损耗费率）×（1+采购及保管费率）
B.材料单价=（供应价格+运杂费+运输损耗费率）×（1+采购及保管费率）
C.材料单价=（供应价格+运杂费+采购及保管费率）×（1+运输损耗费率）
D.材料单价=供应价格×（1+运杂费费率）×（1+采购及保管费率）

【答案】 A
48、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。
A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持
B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担
C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用
D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任

【答案】 B
49、关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（ ）
A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金
B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门
C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方
D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位

【答案】 D
50、某建设项目建安工程费3000万元，工程建设其他费用2000万元，已知基本预备费率5％。项目建设前期年限为1年，建设期为2年，各年投资计划额为：第一年完成投资40％。第二年60％。年均投资价格上涨率为5％，求建设项目建设期间价差预备费。
A. 427. 88
B. 541. 04
C. 568. 09
D. 711. 77

【答案】 C
51、现有一通用设备，原价3 万元，设备运杂费为5000 元，安装费率2％，该设备的安装费为（　）元。
A.600
B.700
C.800
D.900

【答案】 A
52、下列能够形成无形资产的费用是（　　）。
A.工程费用
B.商誉
C.勘察设计费
D.可行性研究费用

【答案】 B
53、关于流动资金，下列说法错误的是（ ）。
A.流动资金指为进行正常生产运营用于购买原材料.燃料.支付工资及其他运营费用等所需的周转资金
B.在可行性研究阶段用于财务分析时计为全部流动资金
C.在初步设计阶段用于计算“项目报批总投资”时计为铺底流动资金
D.流动资金和建设投资以及建设期利息共同构成固定资产

【答案】 D
54、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（　）。
A.研究试验费
B.非专利技术使用费
C.引进技术和引进设备其他费
D.生产准备及开办费

【答案】 B
55、7.按照国外建安工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（ ）。
A.工人招聘解雇费
B.施工用水、用电费
C.临时设施费
D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用

【答案】 A
56、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于最高投标限价的编制要求，下列说法中正确的是（）。
A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制
B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用
C.应由招标工程量清单编制单位负责编制
D.应使用行业和地方的计价依据、标准、办法和市场化的工程造价信息

【答案】 D
57、下列关于投资估算指标的说法中，正确的是()。
A.反映项目建设前期的动态投资
B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次
C.要考虑影响投资的动态因素
D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和

【答案】 C
58、（2009年·）柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。
A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性
B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济
C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低
D.柱网布置与厂房的高度无关

【答案】 A
59、某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%，增值税率为13%，则生产该台设备的利润为（ ）万元。
A.2.00
B.2.26
C.2.30
D.2.60

【答案】 A
60、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（　）万美元。
A.5000
B.4625
C.4600
D.4575

【答案】 D
61、根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（ ）。
A.直接工程费
B.现场管理费
C.公司办理费
D.开办费

【答案】 A
62、在对城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁时，下列各项中属于迁移补偿费的是（ ）。
A.拆迁补偿金
B.土地出让金
C.青苗补偿费
D.企业单位因搬迁造成的停工损失补贴费

【答案】 D
63、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，工程欠款利息支付时，利息的起算日应首先选择（ ）。
A.建设工程交付之日
B.应付工程价款之日
C.提交竣工结算文件之日
D.当事人起诉之日

【答案】 B
64、关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（　）。
A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%
B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金
C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%
D.质量保证金的返还期限一般为2年

【答案】 B
65、（2016年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。
A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用
B.工人的安全防护用品的购置费用
C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费
D.建筑物的临时保护设施费

【答案】 B
66、（2020年真题）下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.概算指标

【答案】 A
67、（2016年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。
A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用
B.工人的安全防护用品的购置费用
C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费
D.建筑物的临时保护设施费

【答案】 B
68、根据我国现行合同条件，关于索赔计算的说法中，正确的是()。
A.人工费索赔包括新增加工作内容的人工费，不包括停工损失费
B.发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润
C.工程延期时，保函手续费不应增加
D.发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付迟延付款的利息

【答案】 D
69、关于合同价款与合同类型，下列说法中正确的是（ ）。
A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准
B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同
C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同
D.实行工程量清单计价的工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款

【答案】 D
70、由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（ ）。
A.原约定日期的价格指数
B.实际竣工日期的价格指数
C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值
D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个

【答案】 D
71、缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，该缺陷所产生的费用的正确承担方式是()
A.发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用
B.承包人应支付相应的维修费用
C.发包人从保证金中扣除维修费用
D.发包人负责维修，并从保证金中扣除维修费用

【答案】 A
72、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共 20 万元，专用工具 费率 5%，废品损失费率 5%，外购配套件费 5 万元，包装费 2 万元，利润费率 10%，税金费 率 17%，非标准设备设计费为 1 万元。则该设备的税金为（）万元。
A.5.52
B.5.35
C.5.64
D.5.18

【答案】 B
73、根据《标准施工招标文件》（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（　）。
A.招标公告
B.投标资格条件
C.投标邀请书
D.评标委员会名单

【答案】 C
74、（2014年真题）关于最高投标限价及其编制，下列说法中正确的是（）。
A.招标人不得拒绝高于最高投标限价的投标报价
B.当重新公布最高投标限价时，原投标截止期不变
C.经复核认为最高投标限价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正
D.投标人经复核认为最高投标限价未按规定编制的，应在最高投标限价公布后5日内提出投诉

【答案】 D
75、下列措施项目中，应参阅施工技术方案进行列项的是（ ）
A.施工排本降水
B.文明安全施工
C.材料二次搬运—
D.环境保护

【答案】 A
76、住宅设计中的四居室比三居室的工程造价一般会降低（ ）。
A.2.0％
B.2.5％
C.3.0％
D.3.5％

【答案】 D
77、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（　）。
A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况
B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素
C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障
D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件

【答案】 D
78、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（　）。
A.建设工程已实际交付的，为交付之日
B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日
C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日
D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日

【答案】 A
79、（2014年真题）某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。
A.78.72
B.81.28
C.157.44
D.162.56

【答案】 D
80、在投资估算的编制中，下列属于投资估算分析内容的是（ ）。
A.分析影响投资的主要因素
B.主要技术经济指标分析
C.资金筹措方式
D.工程建设其他费用估算

【答案】 A
81、（2017年真题）某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。
A.200
B.500
C.520
D.600

【答案】 C
82、关于招标控制价的编制，论述正确的是（　）。
A.招标控制价中的暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算
B.非竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案确定
C.招标控制价如果超过批准的概算，则应重新编制
D.当招标控制价的误差>±2%时，应责成招标人改正

【答案】 B
83、某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2 的类似工程预算成本为216 万元,其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.25、1.15,综合费率为4%,则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（ ）万元。
A.245.44
B.244.4
C.287.4
D.302.8

【答案】 B
84、确定项目生产规模的前提是项目的（）。
A.盈利能力
B.资金情况
C.市场需求状况
D.原材料、燃料

【答案】 C
85、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列（ ）。
A.发包方
B.承包方
C.监理方
D.设计方

【答案】 D
86、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在（ ）以内。
A.±20％
B.±25％
C.±30％
D.±35％

【答案】 C
87、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（　　）。
A.专用工具费=（材料费+加工费）×专用工具费率
B.加工费=设备总重量×（1+加工损耗系数）×设备每吨加工费
C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费
D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费

【答案】 D
88、（2017年真题）在计算预算定额人工工日消耗量时，包含在人工幅度差内的用工是（）。
A.超运距用工
B.材料加工用工
C.机械土方工程的配合用工
D.工种交叉作业相互影响的停歇用工

【答案】 D
89、已知某项目报告期人工日工资单价是80元/工日，基期价格是50元/工日。则该项目人工费的价格指数为（ ）。
A.0.38
B.0.60
C.0.62
D.1.60

【答案】 D
90、投标人编制投标文件时，应以（　）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据
A.企业定额
B.施工定额
C.预算定额
D.概算定额

【答案】 A
91、4.某施工企业在某工地现场需褡建可周转使用的临时建筑物400m2，若该建筑物每 平方米造价为180元，可周转使用3年，年利用率为85％，不计其一次性拆除费用。现 假定施工项目合同工斯为280天(一年按365天计算），则该建筑物应计的周转使用的临建 费为（_ )元。
A. 15649
B.18411
C.'20400
D.21660

【答案】 D
92、（2016年真题）招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）。
A.专业工程估算造价
B.投标报价总额
C.分部分项工程费用
D.分部分项工程费与措施费之和

【答案】 A
93、某地拟建一办公楼，与该工程技术条件基本相同的概算指标经地区价差调整后的建安工程价格为20万元/100m
A.1833.00
B.2031.25
C.2125.00
D.2166.67

【答案】 D
94、某类建筑材料本身的价格不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（　　）。
A.专业性
B.季节性
C.区域性
D.动态性

【答案】 C
95、完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2工日，超运距用工0.3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%，则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为()工日。
A.5.92
B.5.95
C.6.02
D.6.05

【答案】 D
96、根据FIDIC施工合同条件，缺陷通知期的起算日期是()。
A.工程师颁发履约证书之日
B.工程师颁发工程接收证书之日
C.工程接收证书中载明的竣工日
D.履约证书中载明的竣工日

【答案】 C
97、对于主要由市场价格波动导致的价格风险，根据工程特点和工期要求，承包人一般承担的材料价格风险应控制在()以内。
A.5％
B.10％
C.15％
D.20％

【答案】 A
98、下列关于设计概算作用的描述，错误的是（　）。
A.政府投资项目的设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额
B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据
C.设计概算是项目竣工决算审核的重要依据
D.设计概算是编制投标报价的依据

【答案】 C
99、在建设地区选择时，应尽可能靠近原料产地的项目是（ ）。
A.能耗高的项目
B.技术密集型的建设项目
C.农产品、矿产品的初步加工项目
D.劳动密集型的建设项目

【答案】 C
100、（2016年真题）招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）。
A.专业工程估算造价
B.投标报价总额
C.分部分项工程费用
D.分部分项工程费与措施费之和

【答案】 A
101、（2014年真题）关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。
A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提
B.项目决策的内容是决定工程造价的基础
C.投资估算的深度影响项目决策的精确度
D.投资决策是一个由深入浅、不断深化的过程

【答案】 B
102、（2019年真题）某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费2000万，设备购置费8000万。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万。
A.16989.6
B.17910.0
C.18206.4
D.19152.8

【答案】 C
103、某项目购买一台进口设备，该设备的离岸价为50万美元，国外运费为5万美元，运输保险费率为1％，银行财务费率为0．6％，外贸手续费率为2．5％，关税税率27％，增值税率13％，则该设备的外贸手续费为（ ）万元人民币。（1美元=6元人民币）
A.4.33
B.6.67
C.8.33
D.10.67

【答案】 C
104、下列措施项目中，属于环境保护项目的是（ ）。
A.工程防扬尘洒水费用
B.现场围挡的墙面美化
C.生活用洁净燃料费用
D.现场绿化费用

【答案】 A
105、安全预评价实行的价格为()
A.市场调节价
B.合同约定价
C.工程变更价
D.工程量清单价

【答案】 A
106、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的时间消耗是（ ）
A.辅助工作时间
B.准备与结束工作时间
C.施工本身造成的停工时间
D.由于施工工艺特点引起的工作中断时间

【答案】 B
107、单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（ ）。
A.通风、空调工程概算
B.工器具及生产家具购置费概算
C.电气、照明工程概算
D.弱电工程概算

【答案】 B
108、（2019年真题）工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符