答案安装核算、造价员岗位知识题库.doc

答案安装核算、造价员岗位知识题库

资料仅供参考
《核算员、造价员岗位知识题库》

一、 单选题（65）
1、除另有说明外，分部分项工程量清单表中的工程量应等于（A）
A、实体工程量
B、实体工程量+施工损耗
C、实体工程量+施工需要增加的工程量
D、实体工程量+措施工程量
2、工程量清单计价模式所采用的综合单价不含（C）
A、管理费 B、利润
C、措施费 D、风险费
3、采用工程量清单计价方式招标时，对工程量清单的完整性和准确性负责的是（C）
A、编制招标文件的招标代理人
B、编制清单的工程造价咨询人
C、发布招标文件的招标人
D、确定中标的投标人
4、不属于措施项目清单编制依据的是（B）
A、拟建工程的施工技术方案 B、其它项目清单
C、招标文件 D、有关的施工规范
5、安全文明施工费应计列于（B）之中。
A、分部分项工程量清单计价表
B、措施项目清单与计价表
C、其它项目清单与计价汇总表
D、规费、税金项目清单与计价表
6、工程量清单计价的基本公式正确的是（A）
A、分部分项工程费=∑分部分项工程量×相应分部分项综合单价
B、其它项目费=计日工+总承包服务费
C、单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其它项目费
D、建设项目总报价=∑单位工程报价
7、在施工过程中，完成发包人提出图纸以外的零星项目或工作，并应按合同中约定的综合单价计价方式进行计价的是（C）。
A、暂列金额 B、暂估价
C、计日工 D、措施项目费
8、工程量清单计价是依据工程量清单和综合单价法，由（B）形成工程造价的计价模式与方法。
A、政府定价 B、市场竞争
C、定额组价 D、行业规定
9、（B）是施工企业根据本企业的施工技术和管理水平而编制的生产一个规定计量单位工程合格产品所需人工、材料和施工机械台班的消耗量标准。
A、行业定额 B、企业定额
C、消耗量定额 D、概预算定额
10、下列费用中那些属于规费项目清单（A）
A、社会保障保险 B、税金
C、总承包服务费 D、暂列金额
11、其它项目清单中不包含（D）
A、专业工程暂估价 B、计日工
C、总承包服务费 D、住房公积金
12、下列项目中不属于通用措施项目的是（C）
A、夜间施工 B、二次搬运
C、模板工程 D、已完工程及设备保护
13、（B）是为完成工程项目施工，发送于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目。
A、分部分项工程 B、措施项目
C、其它项目 D、规费项目
14、分部分项工程量清单的项目编码以全国统一的十二位阿拉伯数字表示。其中一、二位为（A）。
A、工程分类码 B、分部工程顺序码
C、分项工程名称顺序码 D、清单项目名称顺序码
15、工程量清单应由（D）组成。
A、分部分项工程量清单、措施项目清单、其它项目清单、规费项目清单
B、 分部分项工程量清单、措施项目清单、其它项目清单
C、其它项目清单、规费项目清单、税金项目清单
D、分部分项工程量清单、措施项目清单、其它项目清单、规费项目清单、税金项目清单
16、分部分项工程量清单应包括（B）
A、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量、备注
B、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量
C、 项目编码、项目名称、项目内容、计量单位和工程量
D、项目名称、项目特征、计量单位和工程量、备注
17、分部分项工程量清单的项目编码，应采用( D )位阿拉伯数字表示。
A、 9 B、 10
C、11 D 、12
18、 措施项目是为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的(C)项目。
A、工程实体项目 B、工程实体项目和非工程实体
C、非工程实体 D 、工程主体项目
19、税金项目清单列内容应包括（C ）
A、营业税、城市维护建设税；
B、城市维护建设税、教育费附加。
C、教育费附加、营业税、城市维护建设税；
D、印花税、燃油税
20 、 采用工程量清单计价，建设工程造价由（ B ）组成。
A项目编码、项目名称、项目内容、计量单位和工程量
B、、分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金
C、分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费
D、项目编码、项目名称、项目内容、工程量
21、 投标人应按招标人提供的工程量清单自主报价。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的（ A ）。
A、一致 B 、可不一致
C、 量差可修改 D、与设计图纸不一致可修改
22、措施项目中不能计算工程量的项目清单，以（ A）为计量单位。
A、 吨 B、 m3
C、项 D、个
23、分部分项工程量清单项目的综合单价应符合该项目的（ A ）描述，并应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用。
A、 项目特征 B、项目名称
C、工程量计算规则 E、工程内容
24、陕西省建设工程工程量清单计价费率中（ C）为不可竞争费。
A、措施费 B、城市维护建设税
C、规费、税金、安全文明施工措施费 D、增值税、安全文明
25、分部分项工程综合单价组成包括（A）
A、分项直接工程费、分项管理费、分项利润
B、直接工程费、分项管理费、利润
C、直接费、分项管理费、分项利润
D、工程费、分项管理费、利润
26、采用工程量清单计价，由发包人承担的风险费用按（A）计列，不计入综合单价，只计取规费和税金。。
A、差价 B、预算价
C、市场价 D、暂定价
27、投标总价应当与（B）合计金额一致。
A、工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金
B、分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金
C、分部分项工程费、措施项目费、税金、规费
D、分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、营业税
28、在签订建设工程合同时，当招标文件与中标人的投标文件有不一致的地方，应以（A）为准。
A、投标文件 B、招标文件
C、投标文件和招标文件 D、双方约定
29、若单项工程的分类已详细明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，则应优先选择（B）
A、合同总价
B、单价合同
C、成本加固定费用合同
D、成本加定比费用合同
30、承包人可根据确定的工程计量结果向发包人提出支付工程进度款申请，发包人应在14天内支付最高额为（C）的工程价款作为进度款。
A、70% B、80%
C、90% D、100%
31、实行招标的工程合同价款在中标通知书发出之日起30天内。由（C）依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。
A、发包人 B、承包人
C、发包人和承包人 D、监理
32、在工程设计变更确认后（C）天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。
A、7 B、30
C、14 D、28
33、预付款一般应为合同总价的（C）。
A、 5％～10％ B、 10％～20％
C、 10％～30％ D、 30％～40％
34、有关工程合同价款中综合单价的调整，理解正确的是（C）
A、对实行工程量清单计价的工程，应采用总价合同方式
B、合同约定的工程价款中所包含的工程量清单项目综合单价在约定条件内是固定的，依CPI调整，工程量亦作相应调整
C、工程量清单项目综合单价在约定的条件下，允许调整。调整方式。方法在合同中约定
D、若合同未作约定，当工程量清单项目工程量的变化幅度在15%以内时，其综合单价不作调整，执行原有综合单价
35、当业主和承包商的准备时间非常短时，此时宜采用的合同形式是（C）
A、总价合同 B、 单价合同
C、 成本加酬金 D、 固定价合同
36、关于工程预付款及计算，下列描述中错误的是（A）
A、 发包人应在双方签订合同后7天内预付工程款
B、 工程预付款构成施工企业为该承包工程项目储备主要材料、结构件所需的流动资金
C、 发包人预付工程款的前提是承包人提交了金额等于预付数额的银行保函
D、 工程预付款仅用于承包人支付施工开始时与本工程有关的动员费用
37、发包人应在收到承包人的工程进度款支付申请后（C）天内核对完毕。 否则，从（）天承包人递交的工程进度款支付申请视为被批准。
A、7 8 B、10 11
C、14 15 D、5 6
38、发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留（B）左右的质量保证（保修）金，待工程交付使用一年质保期到期后清算。
A、 3% B、 5%
C、 10% D、 8%
39、若施工期内市场价格波动超出一定幅度，合同没有约定或约定不明确的，应按（A）的规定调整。
A、 省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构
B、 发包人
C、 承包人提出，发包人认可
D、 发包人或承包人
40、因不可抗力造成的停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，有（B）承担
A、 承包人 B、 发包人
C、 承包人和发包人各一半 D、 不计取费用
41、若在某工程施工过程中发生以下事件：5月1日~5月15日因发包人原因而延误，5月5日~5月25日因客观原因而延误，5月13日~5月22日因承包人原因而延误，则在5月13日~5月15日时间段内承包人能够获得的补偿是（ C）。
A、工期补偿    B、费用补偿   
C、工期+费用补偿  D、没有补偿
42、下列内容中属于其它项目清单中投标人部分的是（ A ）
A、总承包服务费 B、暂定金
C、材料购置费 D、环境保护费.
43、根据中国《建设工程质量管理条例》规定，下列关于保修期限的表述，错误的是（C）
A、屋面防水工程的防渗漏为5年 B、给排水管道工程为2年
C、供热系统为2年 D、电气管线工程为2年
44、 工程量清单中的材料差价规定计取的费用为（B）
A、管理费和利润 B、 规费和税金
C、规费 D、管理费
45、若施工期内材料、设备市场价格波动超出合同约定幅度时，其超出部分应按差价调整工程价款；合同没有约定或约定不明确的，其合同约定价与实际价格之间的全部差价由（A）承担
A、发包人 B、承包人
C、发包人和承包人共同承担 D、监理
46、甲供材料在竣工结算时以（C）扣除
A、市场价 B、预算价
C、定额价减保管费 D、市场价乘保管费系数
47、有关投标工程中，措施费的编制规定（D）。
A投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，自主确定措施项目费。
B措施项目清单计价应根据拟建工程的施工组织设计。
C措施项目清单中的安全文明施工费，可作为竞争性费用。
D能够计算工程量的措施项目，宜采用分部分项工程量清单计价方式编制。
48、分部分项工程费下列说法正确的是（ D ）。
A、由人工费、材料费、机械费、现场管理费、利润组成。
B、由人工费、材料费、机械费、管理费、利润组成。
C、由直接工程费、管理费、利润、税金组成。
D、由直接工程费、企业管理费、利润组成。
49、下列不属于企业管理费的（B）
A、办公费 B、职工福利费
C、财务费 D、广告费
50、夜间施工费是指因夜间施工所发生的费用不包括哪项（A ）
A、加班工资 B、夜班补助费
C、夜间施工降效 D、照明用电
51、建筑工程中一般安装的利润计费级数是（A）
A、人工费 B、人工费和机械费
C、直接工程费 D、直接工程费和企业管理费之和
52、安装工程管理费计费基数是（ A）
A、人工费 B、人工费和机械费
C、直接工程费 D、直接工程费和企业管理费之和
53、实行工程量清单计价的工程，应采用（C ）合同模式。
A、总价 B、议价
C、单价 D、可变价格
54、工程量清单应依据《计价规则》、施工图纸、（B）进行编制。
A、招标文件 B、工程现场实际
C、投标文件 D、施工方案
55、招标人一般不得指定分包项目及分包人，若因特殊原因确需指定分包者，应列清分包项目及估算金额，同时( D )也应列项。
A、暂列金额 B、暂估价
C、计日工 D、总承包服务费
56、在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的( C )天内预付工程款，
A、10 B、15
C、7 D、14
57、投标人采购的材料价款，应全部计入（A）清单项目的综合单价内，且材料单价必须与主要材料价格表中的材料单价相一致；
A、分部分项工程量 B、措施项目
C、其它项目 D、材料费
58、对于措施项目清单，投标人计价时可根据（ C ）调整、补充，并自主报价。
A、人工费 B、市场价格
C、施工方案 D、材料费
59、经过招投标订立的建设工程施工合同，合同价应为（ B）。
A、评标价 B、 投标报价
C 招标控制价 D、 标底
60、某建设工程的单价合同中，双方根据估算的工程量约定了一个合同总价，而在实际结算时原合同总价与合同各项单价乘以实际完工程量之和不一致，则该工程价款结算以（B　）为准。
A、签订的合同总价
B、合同中各项单价乘以实际完成的工程量之和
C、实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和
D、双方重新协商确定的单价和工程量
61、招标控制价的编制（A ）
A、应符合《陕西省建设工程工程量清单计价规则》强制性标准的规定; 材料价格应依据造价管理部门发布的价格信息进行组价
B、应符合《陕西省建设工程工程量清单计价规则》强制性标准的规定; 材料价格应依据自行掌握的市场价进行组价
C、应符合《陕西省建设工程工程量清单计价规则》强制性和非强制性标准的规定; 材料价格应依据调研的市场价进行组价
D、消耗量定额、参考价目表、参考费率等可调整
62、采用工程量清单计价的工程，其工程计价风险实行发包人、承包人（ B ），投标人承担自主报价的风险。
A、风险共担 B、风险分担　
C、双方对半承担 D、一方承担
63、材料、设备的暂估单价应计入（A）的综合单价内。
A、 分部分项工程清单 B、措施项目清单
C、其它项目清单 D、 规费
64、关于陕建发【 】319号文件，人工工日单价调整正确的是（A）
A、综合人工单价由72.5/工日调至82元/工日
B、装饰工程由86.1/工日调至90元/工日
C、装饰工程由86.10/工日调至92元/工日
D、综合人工单价由86.10/工日调至90元/工日
65、建办标【 】4号文工程造价的计算方式错误的是（D）
A、工程造价=税前工程造价×（1+11%）
B、税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和
C、各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算
D、税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润之和
二、多选题(50)
1　采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其（AD）由招标人负责。
A.准确性 B指导性 C原则性
D完整性 E差异性
2、通用措施项目包括（ABCE）
A 环境保护、文明施工、安全施工、临时设施 B安全文明施工
C夜间施工 D 三通一平 E施工降水
3、属于其它项目清单列项内容的是（ABD ）：
A.、暂列金额；
B、暂估价：包括材料、设备暂估价、专业工程暂估价；
C、计时工；
D、总承包服务费。
E、预留金
4、工程量清单必须作为编制（ABC）的依据。
A、招标最高限价、投标报价、计算工程量、
B、支付工程款、调整合同价款、
C、办理竣工结算以及工程索赔等
D 投资估算、设计概算
E环境评价
5、规费项目清单列项内容应包括（ ACD ）：
A、社会保障保险
B、医疗保险
C、危险作业意外伤害保险。
D、住房公积金；
E、残疾人就业保险。
6、采用工程量清单计价的工程，对工程计价风险实行发包人、承包人合理分担，发包人承担（ACE）风险。
A、工程量清单计量不准、不全及设计变更引起的工程量变化风险。
B、合同约定的风险内容、幅度内自主报价的风险。
C、设计变更引起的工程量变化风险。
D、幅度10%以内自主报价的风险
E工程量清单漏项
7、工程量清单中需补充项目的，应附有（ABCDE）
A、项目名称 B、项目特征 C、计量单位
D、工程量计算规则 E、工程内容。
8、分部分项工程量清单应包括项目名称、工程量、（BCD）。
A、序号 B、项目编码 C、项目特征
D、计量单位 E、单价
9、下列有关暂列金额的表述，正确的是（ABC）
A、用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购
B、用于施工中可能发送的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整
C、用于发生的索赔、现场签证确认等的费用
D、用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价
E、用于承包人的费用
10、建筑安装工程税金一般包括（ACD）
A、营业税 B、印花税 C、城市建设维护税
D、教育费附加 E、地税
11、下列各项费用中属于安全文明施工费的是（ABD）
A、安全施工费 B、临时设施费 C、冬雨季施工增加费
D、环境保护费 E、检验试验费
12、工程量清单必须作为编制招标最高限价、投标报价、计算工程量、( ABCD )等的依据。
A、支付工程款 B、调整合同价款 C、办理竣工结算
D、工程索赔 E、施工预算
13、下列属于 工程量清单不可竞争费用的有（ABCD）
A、规费 B、税金 C、安全文明施工措施费
D、国家和省规定的其它不得参与竞争的费用。 E、管理费
14、总承包服务费包含的内容有（ABD）
A总承包人对发包人另行分包工程进行施工现场协调、服务
B总承包人对发包人采购设备、材料管理、服务
C总承包人对自购设备、材料管理、服务
D竣工资料汇总整理
15、下列工程价款结算事项中应由发承包人双方在合同中约定的是（ABCE）
A、 发生工程价款纠纷的解决方法
B、 约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整 办法
C、 工期及工期提前或延后的奖惩办法。
D、 工程索赔款的计算方法
E、 工程进度款的支付方法、数量及时限
16、当发生索赔事件时，一般可索赔的费用包括（ABDE）
A、人工费 B、保函手续费 C、违约金
D、现场管理费 E、公司管理费
17、 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：（ABC）
A、合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定：
B、合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定：
C、合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。
D、由甲方确认。
18、工程变更包括设计变更和其它变更，以下内容属于设汁变更的是（BCE）。
A、工期变化
B、施工时间和顺序变化
C、标高变化
D、工程质量变化
E、合同中约定的工程量变化
19、 对于可原谅的工程延期的处理原则一般有（CD）。
A、不延长工期，不补偿经济损失
B、向业主支付误期损失赔偿费
C、延长工期
D、延长工期，补偿经济损失
E、补偿部分经济损失
20、 承包人应在每个付款周期末，向发包人递交进度款支付申请，并附相应的证明文件。除合同另有约定外，进度款支付申请应包括（ABCDE）内容
A、 本周期已完成工程的价款
B、 累计已完成的工程价款
C、 累计已支付的工程价款
D、 应增加和扣减的变更、索赔金额
E、 应抵扣的工程预付款
21、实行招标的工程，合同约定不得违背招、投标文件中关于（ABE）等方面的实质性内容。
A、 工期 B、 质量 C、 进度
D、 安全 E、 造价
22、中国建筑安装工程价款主要的结算方式有（AD）。
A、按月结算
B、竣工后一次结算
C、分部结算
D、分段结算
E、按天结算
23、关于变更的阐述正确的是（AB）
A、没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更
B、为完成工程需要追加的额外工作也属于变更
C、发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，直接发出变更指示
D、变更指示只需要说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量即可
E、监理人收到承包人书面建议后，应在收到承包人书面建议后的28天内作出变更指示
24、施工过程发现文物、古迹以及遗迹、化石、钱币或物品，可补偿内容（AB）
A、工期 B、费用
C、利润 D、管理费
25、发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求 ,可补偿内容（ABD）
A、工期 B、利润
C、管理费 D、费用
26、监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求的（ABC）
A、工期 B、费用
C、利润 D、管理费
27、索赔费用包含内容（ABCD）。
A、人工费 B、材料费
C、管理费 D、利润
28、因分部分项工程量清单漏项，造成增加新的工程量清单，其对应的综合单价按下列方法正确的是（BCD）。
A合同中已有的综合单价，不能直接套用，需按新的市场价组价。
B合同中有类似的综合单价，参照类似综合单价确定。
C合同中没有适用的综合单价由承包人提出综合单价，发包人确认。
D合同中没有类似的综合单价由承包人提出综合单价，发包人确认。
29、发、承包双方发生工程造价合同纠纷，应经过下列方法解决,正确的是（ABC）。
A双方当事人协商解决
B提请工程造价管理机构调解。
C按合同约定向仲裁机构或人民法院起诉。
D建设方强行按自己意见执行。
30、发包人在全部竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加，可索赔（ACD）费用。
A、工期 B、管理费
C、费用 D、利润
31、地震、水灾、骚乱造成的损害，可索赔（AD）费用
A、费用 B、管理费
C、利润 D、工期
32、计价费率的项目由规费、企业管理费、以费率计取的措施费（AB）组成。
A、利润 B、税金 C、间接费
D、保险费 E、现场管理费
33、建筑安装工程费的组成有分部分项工程费、（DE）规费、税金。
A、人工费 B、材料费 C、机械费
D、措施费 E、其它项目费
34、下列哪些是人工费包含的内容（ACDE）
A、基本工资 B、临时工资性补贴 C、职工福利
D、生产劳动保护费 E、辅助工资
35、施工机械费使用费的台班单价组成说法不正确的是（ACDE）
A、折旧费、大修费、经常修理费、安拆及场外运费、燃料动力费、车船使用税。
B、折旧费、大修费、经常修理费、安拆及场外运费、人工费、燃料动力费、车船使用税。
C、折旧费、大修费、经常修理费、安拆及场外运费、人工费、燃料动力费 。
D、折旧费、大修费、经常修理费、安拆及场外运费、人工费、车船使用税。
E、折旧费、大修费、经常修理费、安拆及场外运费、燃料动力费。
36、大型机械进出场及安拆费所需费用（ABCDE）
A、人工费 B、材料费 C、机械费
D、试运转费 E、安装所需的辅助设施费用
37、税金不分专业以（ACDE）之和为基础计价。
A、分部分项工程费 B、安全文明措施费 C、其它项目费
D、规费 E、措施费
38、编制最高限价、投标报价、约定合同价以及结算价均必须按照规定计取，不得缺项也不得对费率实行浮动是（BCE）
A、管理费 B、安全文明施工措施费 C、规费
D、利润 E、税金
39 、发、承包人在签订合同时对于工程价款的约定，可选用下列一种约定方式：（ABCD）
A、固定总价 B、固定单价　
C、可调综合单价价格 D、可调措施费
40、工程进度款结算方式(AD)
A、按月结算与支付 B、按季度结算与支付
C、按年结算与支付 D、分段结算与支付。
41、工程竣工结算方式分为（BCD）
A、分部工程竣工结算 B、单项工程竣工结算
C、建设项目竣工总结算 D、单位工程竣工结算
42、当事人对工程造价发生合同纠纷时，可经过下列办法解决（ACD）
A、双方协商确定；
B、.提请工程造价管理机构进行调解
C、按合同条款约定的办法提请调解；
D、向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
43、工程量清单不但是招标文件的组成部分，也应作为(BCD)及工程索赔的依据。
A、成本核算 B、调整工程量
C、支付工程价款 D、工程计价
44、房屋建筑工程安全文明施工措施费由原分部分项工程费的2.6％调整为（ABC）之和的3.8％
A、分部分项工程费 B、措施项目费
C、其它项目费 D、规费
45、建设工程造价计价，是指按照（ABD）计算建设工程造价的活动。
A、计价依据 B、计价程序
C、施工方案 D、计价方法
46、下列费用属于社会保障保险费包括有（ABE） 。
A、养老保险 B、失业保险
C、意外伤害保险 D、财产保险费
E、女工生育保险
47、主要建筑材料符合合同约定的价差应按规定计取（ABE）
A、安全文明施工措施费 B、规费
C、管理费 D、利润
E、税金
48、下列措施费属于招投标竞争性的费用有（BCE）
A、临时设施 B、施工排水 C、冬雨季施工
D、环境保护 E、已完工程及设备保护
49、下列属于单位工程的是（BD）
A、幼儿园 B、一般土建 C、办公楼
D、电气工程 E、住宅楼
50、关于陕建发【 】319号文件，下列说法正确的是（ACE）
A、综合人工单价由72.5/工日调至82.0元/工日
B、人工单价调整后，调增部分进入直接费
C、装饰工程由86.10/工日调至90元/工日
D、综合人工单价由86.10/工日调至90元/工日
E、人工单价调增后进入差价
三、判断题 (40)
1、养老保险、医疗保险、工伤保险属于规费项目清单列项内容。（√）
2、工程量清单应采用综合单价计价。（√）
3、措施项目清单中的安全文明施工措施费应按照国家、省建设主管部门的规定计价，为可竞争费。规费和税金应按国家、省政府和省级有关主管部门的规定计算，为不可竞争费。（×）
正确：措施项目清单中的安全文明施工措施费应按照国家、省建设主管部门的规定计价，为不可竞争费。规费和税金应按国家、省政府和省级有关主管部门的规定计算，为不可竞争费。
4、材料、设备的暂估价应计入分部分项工程清单项目的综合单价内。（√）
5 、招标最高限价应在招标时公布，可上调或下浮，招标人应将招标最高限价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查。（×）
正确：招标最高限价应在招标时公布，不得上调或下浮，招标人应将招标最高限价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查。
6、工程量清单计价是依据工程量清单和综合单价法，由市场竞争形成工程造价的计价模式与方法。（√）
7、采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人员负责。（√）
8、不可竞争费只在招标投标中必须列项且必须按照规定计价程序、计价费率计取的费用。（×）
正确：不可竞争费是在招标投标、合同价款约定和工程价款结算中必须列项且必须按照规定计价程序、计价费率计取的费用。
9、综合单价是完成一个规定计量单位的工程量清单项目所需人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及所有风险费用。（×）
正确：综合单价是完成一个规定计量单位的工程量清单项目所需人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与