2025硬装施工合同书.docx

编号：__________

2025硬装施工合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025硬装施工合同书
合同目录
第一章：合同主体
1.1 甲方（业主）名称及联系方式
1.2 乙方（施工方）名称及联系方式
1.3 丙方（材料供应商）名称及联系方式
第二章：工程概述
2.1 工程地点
2.2 工程面积
2.3 工程类型
2.4 工程预算
第三章：施工内容
3.1 施工项目列表
3.2 施工工艺及标准
3.3 施工进度计划
第四章：材料供应
4.1 材料品牌及型号
4.2 材料供应周期
4.3 材料验收标准
第五章：质量保证
5.1 质量标准
5.2 验收程序
5.3 质保期限
第六章：安全生产
6.1 安全措施
6.2 安全事故处理
6.3 安全生产责任划分
第七章：合同价格
7.1 合同总价
7.2 价格调整机制
7.3 支付方式及进度
第八章：工期延误
8.1 工期延期原因
8.2 工期延期处理
8.3 延期违约金计算
第九章：合同变更
9.1 变更条件
9.2 变更程序
9.3 变更费用及责任
第十章：违约责任
10.1 违约行为
10.2 违约责任认定及赔偿
10.3 争议解决方式
第十一章：合同解除
11.1 解除条件
11.2 解除程序
11.3 解除后的责任处理
第十二章：合同效力
12.1 合同生效条件
12.2 合同期限
12.3 合同终止条件
第十三章：其他约定
13.1 知识产权保护
13.2 保密条款
13.3 法律适用及争议解决
第十四章：附件
14.1 施工图纸及设计文件
14.2 材料清单及样品
14.3 验收标准及规范
合同编号2025001
第一章：合同主体
1.1 甲方（业主）名称：_________
1.1 甲方（业主）联系方式：_________
1.2 乙方（施工方）名称：_________
1.2 乙方（施工方）联系方式：_________
1.3 丙方（材料供应商）名称：_________
1.3 丙方（材料供应商）联系方式：_________
第二章：工程概述
2.1 工程地点：_________
2.2 工程面积：_________
2.3 工程类型：_________
2.4 工程预算：_________
第三章：施工内容
3.1 施工项目列表：
项目1：_________
项目2：_________
项目3：_________
项目4：_________
项目5：_________
3.2 施工工艺及标准：_________
3.3 施工进度计划：_________
第四章：材料供应
4.1 材料品牌及型号：_________
4.2 材料供应周期：_________
4.3 材料验收标准：_________
第五章：质量保证
5.1 质量标准：_________
5.2 验收程序：_________
5.3 质保期限：_________
第六章：安全生产
6.1 安全措施：_________
6.2 安全事故处理：_________
6.3 安全生产责任划分：_________
第七章：合同价格
7.1 合同总价：_________
7.2 价格调整机制：_________
7.3 支付方式及进度：_________
第八章：工期延误
8.1 工期延期原因：_________
8.2 工期延期处理：_________
8.3 延期违约金计算：_________
第九章：合同变更
9.1 变更条件：_________
9.2 变更程序：_________
9.3 变更费用及责任：_________
第十章：违约责任
10.1 违约行为：_________
10.2 违约责任认定及赔偿：_________
10.3 争议解决方式：_________
第十一章：合同解除
11.1 解除条件：_________
11.2 解除程序：_________
11.3 解除后的责任处理：_________
第十二章：合同效力
12.1 合同生效条件：_________
12.2 合同期限：_________
12.3 合同终止条件：_________
第十三章：其他约定
13.1 知识产权保护：_________
13.2 保密条款：_________
13.3 法律适用及争议解决：_________
第十四章：附件
14.1 施工图纸及设计文件：_________
14.2 材料清单及样品：_________
14.3 验收标准及规范：_________
甲方（业主）：_______________________
乙方（施工方）：_______________________
丙方（材料供应商）：_______________________
日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：
1.1 甲方变更工程：如甲方在中途需要变更工程内容或规模，应提前至少十五个工作日通知乙方和丙方，并提供变更方案。乙方和丙方应在收到通知后十个工作日内提出变更后的工程报价和材料清单，经甲方确认后方可进行变更。因变更导致的额外费用由甲方承担。
1.2 甲方提前或延期完工：如甲方要求提前完工，乙方应尽力配合，提前完工所需的额外费用由甲方承担。如甲方要求延期完工，甲方应提前至少十五个工作日通知乙方，乙方应在收到通知后十个工作日内提出延期后的施工进度计划和延期费用，经甲方确认后方可执行。
1.3 甲方违约金计算：如甲方未按约定时间支付工程进度款或竣工款，应按应付金额的千分之五计算违约金，并承担因违约导致的乙方和丙方的损失。
2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：
2.1 乙方质量保障：乙方应对施工过程中的质量问题负责，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后七个工作日内进行修复，并承担修复费用。如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担返工费用和甲方因此产生的损失。
2.2 乙方工期保障：乙方应确保工程按约定的工期完成，如乙方原因导致工期延误，乙方应按约定向甲方支付延期违约金。
2.3 乙方材料供应：乙方应对提供的材料质量负责，如材料出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后七个工作日内更换或修复，并承担相应费用。如因乙方原因导致材料供应延误，乙方应承担延误期间的额外费用。
3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：
3.1 第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲方、乙方和丙方之间的关系，确保合同的顺利履行。如第三方中介未能履行协调职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应责任。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的佣金由甲方支付，具体金额在合同中约定。如合同履行过程中出现额外费用，甲方、乙方和丙方可协商确定费用承担方式。
3.3 第三方中介违约金：如第三方中介未能按约定履行协调职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应按合同金额的千分之五计算违约金，并承担因违约导致的甲方、乙方和丙方的损失。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸及设计文件
2. 材料清单及样品
3. 验收标准及规范
4. 工程量清单
5. 工程进度计划表
6. 质量保证协议
7. 安全生产协议
8. 合同变更协议
9. 违约金计算公式
10. 争议解决方式说明
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付工程进度款或竣工款
2. 乙方未按约定工期完成工程
3. 乙方提供的材料不符合约定质量标准
4. 乙方未按约定履行质量保证义务
5. 乙方未按约定履行安全生产义务
6. 第三方中介未能履行协调职责
7. 合同双方未按约定履行合同义务的其他情况
三、法律名词及解释：
1. 合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。
3. 质量保证：指乙方对施工质量和材料质量提供的保证。
4. 违约金：指违约方因违约行为应支付给对方的一种经济赔偿。
5. 争议解决：指合同双方在履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 遇到施工图纸或设计文件不明确的情况，应及时与乙方沟通，要求乙方提供详细的设计方案或进行修改。
2. 如乙方提供的材料不符合约定质量标准，甲方有权要求乙方更换或修复，并承担相应费用。
3. 甲方应按约定时间支付工程进度款，避免因延期支付导致的工期延误和违约金损失。
4. 遇到工期延误时，甲方应及时与乙方沟通，了解延误原因，并协商制定相应的调整计划。
5. 如发生合同争议，应及时与第三方中介沟通，寻求协调解决，如协调不成，可依法向法院提起诉讼。
五、所有应用场景：
1. 适用于新建、改建、扩建等各类建筑物的硬装施工。
2. 适用于住宅、商业、办公等各类建筑空间的硬装施工。
3. 适用于通过第三方中介协调的硬装施工合同。
4. 适用于甲方为主导、乙方为施工方、丙方为材料供应商的合同结构。
5. 适用于需要按照特定质量标准、工期要求完成硬装施工的场合。