三月三明泰宁二级建造师资格考试建设工程法规及相关知识第二阶段月底检测卷含答案.docx

三月三明泰宁二级建造师资格考试建设工程法规及相关知识第二阶段月底检测卷含答案
一、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0・5分）。
1、 根据合同中的规定，建筑施工合同中约定出现因（）时免除自己责任的条款，该免责条款无效
A、合同履行结果只有对方受益
B、不可抗力造成对方财产损失
C、履行合同造成对方人身伤害
D、对方不履行合同义务造成损失
E、故意或重大过失造成对方财产损失
【参考答案】：C,E
合同中可以约定在一方违约的情况下免除其责任的条件，这个条款称为免责条款，免责条款并非全部有效。《合同法》第53条规定，合同中的下列免责条款无效：1.造成对方人身伤害的；2.因故意或者重人过失造成对方财产损失的
2、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施或专项施工方案的，可能要承担的法律责任包括（）。
A、罚款10〜20万元
B、罚款10~30万元
C、承担赔偿责任
D、吊销资质证书
E、吊销营业执照
【参考答案】：B,C,D
3、根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有（）。
A、有充分的证据
B、有明确的被告
C、属于人民法院受理民事诉讼的范围
D、原告是与本案有间接利害关系的公民
E、有书面的起诉书
【参考答案】：B,C
4、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，应编制专项施工
方案，并附具安全验算结果的分部分项工程包括（）。
A、深基坑工程
B、脚手架工程
C、楼地面工程
D、高大模板工程
E、起重吊装工程
【参考答案】：A,B,D,E
5、我国《合同法》要求参与各方应遵循的基本原则包括（）。
A、公开原则
B、公平原则
C、平等原则
。、自愿原则
E、诚实信用原则
【参考答案】：B,C,D,E
6、建设工程质量监督机构的主要任务包括（）。
A、检查建设工程的实体质量
B、制订质量监督工作方案
C、检查施工现场工程建设各方主体的质量行为
。、进入被检查的施工现场进行检查
E、根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目质量监督
【参考答案】：A,B,C,E
7、 与工程建设关系比较密切的刑事犯罪有（）。
A、重大责任事故罪
B、收受贿赂罪
C、重大劳动安全事故罪
D、渎职罪
E、X程重大安全事故罪
【参考答案】：A,C,E
8、根据《担保法》的规定，以下属于定金性质的有（）。
A、证约性质
B、预先给付的性质
C、保证性质
D、担保性质
E、质押性质
【参考答案】：A,B,D
9、人民法院审理民事案件，除（）以外，应当公开进行。
A、离婚案件
B、涉及国家秘密的案件
C、涉及个人隐私的案件
D、当事人申请再审的案件
E、涉及商业秘密的案件
【参考答案】：B,C
开庭审理是仲裁审理的主要方式。涉及个人隐私的案件开庭审理不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。
10、经注册的建造师有下列（）情况之一者，由原注册管理机构注销注册。
A、业务水平无明显提高
B、丧失完全民事行为能力
C、因过失发生工程建设重大质量安全事故
D、受刑事处罚
E、同时在两个以上建筑业企业执业
【参考答案】：B,C,D,E
经注册的建造师有下列六个情况之一的，由原注册管理机构注销注册：
(1) 不具有完全民事行为能力的；
(2) 受刑事处罚的；
(3) 因过错发生工程建设重大质量安全事故或有建筑市场违法违规行为的；
(4) 脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位连续2年(含2年)以上的；
(5) 同时在2个及以上建筑业企业执业的；
(6 )严重违反职业道德的。
11、 下列属于投标人与招标人串通投标的有()。
A、招标人组织投标人踏勘项目现场
B、招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿
C、招标人预先内定中标人
D、招标人向投标人泄露标底
E、招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人
【参考答案】：B,C,D,E
12、取得安全生产许可证必须具备的条件有()。
A、特种作业人员经考核合格
8、职工参加了工伤保险
C、通过了职业安全卫生管理体系认证
D、依法进行了安全评价
E、已办理安全监督手续
【参考答案】：A,B
本题考核的是取得安全生产许可证必须具备的条件。其主要包括:
(1) 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；
(2) 保证本单位安全生产条件所需资金的投入；
(3) 设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；
(4) 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；
(5 )特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；
(6) 管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；
(7) 依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；
(8 )施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；
(9) 有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；
(10) 有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；
(11) 有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；
(12) 法律、法规规定的其他条件。
13、 可以提起行政复议的事项包括()
A、行政处罚
B、行政强制措施
C、行政处分
D、行政机关对民事纠纷作出的调解
E、李某违纪被撤职
【参考答案】：A,B
根据《行政复议法》第六条的规定，当事人可以申请复议的情形通常包括：①行政处罚；②行政强制措施；③行政许可；④认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的；⑤认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；⑥认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的
14、订立和变更劳动合同应当遵循()的原则，不得违反法律、行政法规的规定。
A、平等自愿
B、公平公正
C、协商一致
D、权责兼顾
£、自由民主
【参考答案】：A,C
根据劳动法的规定，订立和变更劳动合同应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。所以答案选AC。
15、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）共同进行验收。
入、施工总承包单位
B、分包单位
C、出租单位
D、安装单位
E、建设单位
【参考答案】：A,B,C,D
16、安全生产监督检查人员在行使职权的过程中，应当履行的法
定义务包括（）。
A、在检查过程中，向有关单位和个人了解情况
B、对涉及被检查单位的业务秘密，应当为其保密
C、对涉及被检查单位的技术秘密，应当为其保密
D、执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件
E、应当忠于职守，坚持原则，秉公执法
【参考答案】：B,C,D,E
17、下列属于生产经营单位安全生产管理人员职责的是（）。
A、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
B、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
C、生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查
D、对检查中发现的安全问题，应当立即处理
E、不能处理的，应当及肘报告本单位有关负责人
【参考答案】：C,D,E
18、下列属于委托代理终止的情形有（）。
A、被代理人取得或者恢复民事行为能力
B、代理人丧失民事行为能力
C、作为被代理人或者代理人的法人终止
D、被代理人取消委托或者代理人辞去委托
E、代理期间届满或者代理事务完成
【参考答案】：B,C,D,E
19、 工程监理人员发现工程设计不符合（）的，应当报告建设单位要求设计单位改正。
A、H程设计要求
B、建筑工程质量标准
C、合同约定的质量要求
D、建筑工程技术标准
E、行业标准
【参考答案】：B,C
20、根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的是（）。
A、甲某7年前因偷盗罪被判处拘役6个月
B、乙某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故
C、丙某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人
D、T某申请在2个单位注册
E、戊某曾于1年前因故意伤害罪被判处管制2年
【参考答案】：B,C,D,E
二、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。
1、下列各项中不属于委托代理关系终止的原因是（）。
A、被代理人取消委托
B、被代理人死亡
C、代理人辞去代理
D、代理人死亡
【参考答案】：B
根据民法通则的规定，委托代理因下列原因而终止：（1）代理期限届满或代理事务完成，（2）被代理人取消委托或代理人辞去委托：（3）代理人死亡或丧失民事行为能力，（4）作为被代理人或代理人的法人组织终止。被代理人死亡属于法定代理和指定代理终止的原因，而不是委托代理终止的原因。
2、甲公司承建乙公司的商品楼工程，后来因工程质量问题引起双方纠纷，甲公司决定起诉乙公司；甲公司的注册地址在东市，乙公司
的注册地址在南市，该工程位于西市，双方的合同是在北市签订的。根据我国《民事诉讼法》的规定，甲公司应向（）市人民法院起
诉。
A、东
B、南
C、西
D、」匕
【参考答案】：C
3、根据《建设工程勘察设计管理条例》规定，下列说法不正确的是（ ）。
A、发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位；也可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位
B、建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包但经发包方书面同意，可将除建设工程主体部分外的其他部分的勘察、设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位
C、县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查
D、国务院对全国的建设工程勘察、设计活动实施统一监督管理
【参考答案】：D
国务院建设行政主管部门对全国的建设工程勘察、设计活动实施统一监督管理。故选D。
4、某项目投标总价为10亿元人民币，则其投标保证金可能为
（）。
A、180万元人民币
B、1500万元人民币
C、10亿元人民币
D、75万元人民币
【参考答案】：D
5、场景甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全
生产许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1）乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2）焊接现场作业员王某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。根据场景，回答问题：乙施工单位的（）依法对本单位的安全生
产全面负责。
A、企业法人代表
B、主要负责人
顷项目负责人
D、安全生产员
【参考答案】：B
本题考核的是主要负责人的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》第21条第1款的规定：“施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。”在这里，“主要负责人”并不仅限于施工单位的法定代表人，而是指对施工单位全面负责，有生产经营决策权的人。
6、仲裁委员会受理仲裁申请后，应当组成（）进行仲裁活动。
A、仲裁组
B、仲裁办
C、合议庭
D、仲裁庭
【参考答案】：D
7、违约责任是促使合同当事人履行债务，使守约方免受或者少受损失的法律（）手段，对合同当事人的利益关系重大,合同对此应予明确.
A、强制
B、补助
C、救济
D、惩罚
【参考答案】：C
8、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁，合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（ ）。
A、质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理
B、合同仲裁条款约定无效
顷双方必须签订补充仲裁协议
。、双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理
【参考答案】：D
9、新设立的企业应到工商行政管理部门登记注册手续并取得企业法人营业执照后，方可到（）办理资质申请手续。
入、工商行政管理部门
B、政府行政主管部门
C、国务院行政主管部门
D、建设行政主管部门
【参考答案】：D
10、承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对施工单位处工程合同价款（）的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
A、0. 1%— 0. 5%
B、0. 5%〜1%
C、1%〜5%
D、5%一8%
【参考答案】：B
11、下列关于违约金与定金的表述中，正确的是（）。
A、违约金存在于从合同之中
B、定金存在于主合同之中
C、违约金与定金只能单独存在，不可同时存在
D、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款
【参考答案】：D
12、集体合同订立后，应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（ ）日内未提出异议的，集体合同即行生效。
A、3
B、5
C、7
D、15
【参考答案】：D
13、2010年3月15日，欧联建设公司进行招标，甲和乙施工单位
组成了联合体投标，甲是一级施工企业，乙是二级施工企业；其参加了资格预审并通过。后来，他们决定吸收丙加入联合体，则下列说法中，正确的是（）。
A、如果丙是一级施工企业，就不用征得招标人同意
B、如果丙也通过了资格预审，就不用征得招标人同意
C、如果丙是三级施工企业，就不能被吸收进来
D、不管丙属于哪种情况，都必须要征得招标人的同意
【参考答案】：D
14、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者（）。
A、国际标准
B、地方标准
C、企业标准
D、行业标准
【参考答案】：D
15、投标人（）投标文件的，其投标保证金将被没收。
A、补充
B、修改
C、替代
D、撤回
【参考答案】：D
16、某工程的总承包商甲在例行安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是要求分包商乙限期整改。但乙拒不执行，最后该隐患酿成大祸，给建设单位丙造成了 50万元人民币的经济损失。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，则
（）。
A、丙有权要求甲承担50万元人民币的损失
B、丙有权要求乙承担50万元人民币的损失
C、丙有权要求甲承担30万元人民币的损失，乙承担20万元人民币的损失
D、丙只能要求乙承担主要责任，赔偿40万元人民币的损失，剩余部分由甲承担
【参考答案】：A
17、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（ ）人民法院提出书面异议
A、原审
B、负责执行的
C、原告所在地
D、被告所在地
【参考答案】：B
当事人、利害关系人认为执行和为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议，当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回，当事人、利害关系人对规定不服的，可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院申请复议
18、一般情况下（）订立的合同有效。
A、限制民事行为能力人
B、无代理权人
C、法定代表人越权
D、无处分权人处分他人财产
【参考答案】：C
19、根据（），可将合同分为格式合同与非格式合同。
A、合同的成立是否必须采取一定形式
B、合同相互间的主从关系
C、当事人双方是否互负对待给付义务
D、条款是否预先拟定
【参考答案】：D
20、建设工程全部或者部分使用政府投资的建设琐目，按工程价
款结算总额（）左右的比例预留保证金。
A、2%
B、4%
C、5%
D、7%
【参考答案】：C
21、2010年5月20日，方宇建筑施工企业在未取得安全生产许可证的情况下擅自进行生产，安全生产许可证颁发管理机关可以对方宇建筑施工企业责令停止生产，没收违法所得，并处（）的罚款。
A、5万元以上l0万元以下
B、10万元以上50万元以下
C、20万元以上70万元以下
D、30万元以上80万元以下
【参考答案】：B
22、下列关于合同权利转让的表述中，错误的是（）。
A、合同权利的转让改变了合同权利的内容
B、合同权利的转让并不改变合同权利的内容
C、合同权利的转让可以全部转让也可以部分转让
D、所转让的权利必须是依法可以转让的权利
【参考答案】：A
债权转让的法律特征有：
•合同权利的转让是在不改变合同权利内容的基础上，由原合同的债权人将合同权利转移给第三人；
•合同债权的转让只能是合同权利，不应包括合同义务；
•合同债权的转让可以是全部转让也可以是部分转让；
•转让的合同债权必须是依法可以转让的债权，否则不得进行转让，转让不得进行转让的合同债权的协议无效。
23、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当已经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的
（）。
A、10%
B、30%
C、50%
D、80%
【参考答案】：C
根据《建筑工程施工许可管理法》第4条的规定的建设单位申请领取施工许可证的条件：建设工期不足一年的。到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
24、企业安全生产许可证办理延期手续的时间为有效期满前
（）个月。
A、1
B、2
C、3
D、6
【参考答案】：C
本题考核的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
25、从性质上讲，施工企业的投标行为属于（）。
A、要约
B、要约邀请
C、承诺
D、询价
【参考答案】：A
要约的概念，要约是希望和他人订立合同的意思表示。可见，要约是一方当事人以缔结合同为目的，向对方当事人所作的意思表示
26、在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
A、50
B、100
C、150
D、200
【参考答案】：B
《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第7条规定，项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标；（1）施工单项合同估算价的200万元人民币以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资颇在3000万元人民币以上的。
27、建设单位在施工合同履行中未能按约定付款，由此可能承担
的法律责任是（）
A、警告
B、支付违约金
C、罚款
D、赔礼道歉
【参考答案】：B
28、下列选项中，（ ）没有违反《安全生产法》的规定。
A、为了安全起见，每天晚上，专职安全管理人员都要将农民工宿舍的门从外面反锁上
B、由于施工场地空间狭小，施工单位在存储汽油的建筑物内设置了员工宿舍，但是汽油存放地点在一楼，而员工宿舍在三楼
C、为了方便，将施工现场的员工宿舍作为了员工的办公室
D、为了方便工作，让一名员工居住到了尚未竣工的建筑物内
【参考答案】：C
29. 2010年3月15日，安全生产监督管理部门接到举报，举报者在信中说：甲公司的设施和最近购买的一批设备和器材都达不到国家安全生产标准。2010年3月22日对甲公司进行了检查，检查表明甲公司的设施、设备、器材都不符合国家安全生产标准，对其设施、设备、器材予以查封或者扣押。则安全生产监督管理部门应在（）前依法作出处理决定。
A、2010年4月22日
B、2010年4月6日
C、2010年4月1日
D、2010年3月30日
【参考答案】：B
30、被代理人自己不能亲自进行违法活动，也不能委托他人进行违法活动；同时，代理人也不能接受此类的委托，否则，（）责任。
A、被代理人要承担
B、代理人要承担
C、被代理人、代理人要承担连带
D、被代理人或者代理人要承担
【参考答案】：C
31、按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是（ ）。
A、《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》
B、《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》
C、《北京市建筑市场管理条例》高于《黑龙江省建筑市场管理条例》
D、《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》
【参考答案】：C
32、关于效力待定合同的说法，正确的是（）。
A、善意相对人不可撤销效力待定合同
B、效力待定合同的相对人具有催告权
C、效力待定合同是生效合同
D、效力待定合同是无效合同
【参考答案】：B
本题考核的是效力待定合同的概述。效力待定合同，是指合同成立之后，是否具有效力还未确定，有待于其他行为或者事实使之确定的合同。其不同于无效合同。相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认；被代理人未作表示的，视为拒绝追认，合同没有效力。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利，撤销应当以通知的方式作出。
33、场景：甲建筑单位对其一项建筑工程进行招标，项目建设期18个月，工程总造价3000万元，并发出了招标文件，文件中明确了投标人需提交投标保证金。A、B、C、D四家具有相应资质的施工企业前来投标，并在规定的时间内提交了投标文件，其中C企业未提交投标保证金，而被招标人拒绝。根据场景，回答题：
根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列行为中属于投标人串通投标报价的是（）。
A、招标人向投标人泄露标底
B、招标人预先内定中标人
C、投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标
D、招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价
【参考答案】：C
34、依据《招标投标法》，某地公路部门就建设高速公路项目招标，则该项目的评标工作由（）来完成。
A、该公路部门的领导；
B、该公路部门的上级主管部门；
C、当地的政府部门；
D、该公路部门依法组建的评标委员会；
【参考答案】：D
35、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。
A、全部责任
B、次要责任
C、主要责任
D、同等责任
【参考答案】：C
36、国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设
工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构（）。
A、备案
B、审核
C、验收
D、登记
【参考答案】：B
37、某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司，承揽了 A集团公司办公大楼工程，后因不符合规定质量标准而给A集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由（ ）承担。
A、甲公司
B、乙公司
C、甲公司和乙公司连带
D、甲公司和乙公司按资产比例
【参考答案】：C
建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。故选C。
38、如果在购买砂石的合同中约定了仲裁，则（）。
A、当事人可以选择仲裁，也可以选择诉讼
B、当事人不可以选择和解
C、当事人不可以选择调解
D、当事人不可以选择诉讼
【参考答案】：D
39、行政法规的制订主体是（）。
A、全国人民代表大会
B、全国人民代表大会及常务委员会
C、国务院
D、最高人民法院
【参考答案】：C
本题考核的是行政法规的制订主体。行政法规是最高国家行政机关即国务院制订的规范性文件。
40、工程施工过程中，监理工程师发现其检验合格的部分工程仍存在质量问题，则该部分工程质量缺陷由（）
A、建设单位承担修复费用和工期损失
8、施工单位承担修复费用和工期损失
C、建设单位承担修复费用，但工期不予顺延
。、施工单位承担修复费用，但工期给予顺延
【参考答案】：B
41、仲裁委员会在收到符合受理条件的仲裁申请书之日起（）
日内应当受理。
A、一
B、三
C、五
D、七
【参考答案】：C
42、自债务人的行为发生之日起（ ）年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
A、1
B、2
C、3
D、5
【参考答案】：D
撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
（学员
43、场景：甲施工企业到A供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了 2吨水泥给施工企业，A供应商发现后要求甲施工企业返还；在施工过程中，由于甲施工单位操作失误给邻近乙公司的建筑物造成损害，据有关法律规定，甲公司负有向乙公司赔偿损失的债务；后来，项目施工现场发生火灾，邻近的丙单位主动组织人员灭火，这一行为减少了甲施工单位的损失8万元，丙单位因此损失1万元。根据场景，回答题：
没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益称为（）。
A、合同
B、不当得利
C、无因管理
D、侵权行为
【参考答案】：B
44、下列关于卫生洁具合同的表述中，正确的是（）。
A、因张某是以公司名义与甲公司签订的，所以合同有效
B、因张某签订洁具合同是无权代理，所以合同无效
C、此合同为效力待定合同，如果张某所在的施工企业追认，则合同具有效力
D、因张某有购买墙面砖的授权书，所以无论施工企业追认与否，此合同都具有效力
【参考答案】：C
45、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。
A、2021年3月5日
B、2021年3月15日
C、2021 年 5 月 15E1
D、2023年2月13日
【参考答案】：B
46、业主没有按照合同的约定及时支付给承包商工程款，则承包商的诉讼时效期间是（）。
A、1年
B、2年
C、3年
D、4年
【参考答案】：B
47、合同解除分为协议解除与（）。
A、法定解除
B、约定解除
C、无效解除
D、单方解除
【参考答案】：D
48、根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及（）的装修
工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A、改善工程内部观感
B、建筑主体和承重结构变动
C、增加工程造价总额
D、改变建筑工程局部使用功能
【参考答案】：B
本题考核的是不得擅自改变主体和承重结构进行装修的责任。涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。
49、根据《合同法》的规定，当合同履行方式不明确时，按照
（）的方式履行。
A、法律规定
B、有利于实现债权人的目的
C、有利于实现合同目的
D、有利于实现债务人的目的
【参考答案】：C
50、下列委托代理行为中，根据法律规定必须要由被代理人和代理人订立书面合同的是（）。
A、由代理人代签工程建设合同
B、由代理人代缴电话费
C、由代理人代为交付货物
D、由代理人代为交付货款
【参考答案】：A
51、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（）。
A、上一级领导
B、上级部门
C、政府有关部门
D、本单位负责人
【参考答案】：D
52、在合同履行过程中，发包人请求解除合同的条件是（）。
A、未按约定支付工程价款的
B、不履行合同约定的协助义务的
C、提供的主要建筑材料、建筑构（配）件和设备不符合强制性标准的
D、已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
【参考答案】：D
53、根据《产品标志与标注规定》，对所有产品或者包装上的标志均要求（ ）。
A、必须有产品质量检验合格证明
B、必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址
C、应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期
D、应当有警示标志或者中英文警示说明
【参考答案】：A
本题考核的是确保标志规范的义务。根据《产品标志与标注规定》第3条规定，在中华人民共和国境内生产、销售的产品，其标志的标注，应当遵守本规定。法律、法规、规章和强制性国家标准、行业标准对产品标志的标注另有规定的，应当同时遵守其规定。产品或者其包装上的标志必须真实，并符合下列要求：有产品质量检验合格证明;有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料；限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期；使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标志的裸装产品，可以不附加产品标志。
54、民事法律关系终止的形式中，民事法律关系主体一方违约，或发生不可抗力，致使某类民事法律关系规范的权利不能实现的情形称为（）。
A、自然终止
B、违约终止
C、协议终止
D、即时协商
【参考答案】：B
55、投标人根据招标文件载明的项目实际情况编制投标文件，拟
在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行（）的，
应当在投标文件中载明。
A、转包
B、承包
C、分包
D、转让
【参考答案】：C
56、张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办一家乙建筑设备租赁公司。张某现以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了 3000吨钢材购销合同，丙公司对张某辞职并不知情。则对该合同承担付款义务的应是（ ）
A、甲建筑公司
B、乙建筑设备租赁公司
C、张某
D、张某、王某与乙建筑设备租赁公司
【参考答案】：A
《合同法》第49条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。”张某的行为属于表见代理，其后果与有权代理相同，即由甲建筑公司承担付款责任。
57、 当事人的（）是仲裁最突出的特点。
A、独立性
B、专业性
顷自愿性
D、快捷性
【参考答案】：C
58、关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。
A、应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责
B、应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期
C、应当进行安全施工技术交底
D、应当对拆除工程进行备案
【参考答案】：C
59、对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处
分的权利，称为（）。
A、用益物权
B、所有权
C、担保物权
D、物权
【参考答案】：B
对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利，称为所有权
60、施工现场的负责人让操作人员进入现场作业侵犯了从业人员的（）。
A、批评权和控告权
B、拒绝权
C、知情权
D、紧急避险权
【参考答案】：C