2012年监理工程师合同管理考前突破试题(第三套)附答案.doc

2012年监理工程师合同管理考前突破试题(第三套)附答案华建网所属华建教育第1题 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 正确答案：A第2题 合同当事人签订的抵押合同，其法律性质是（）。 A.主合同 B.从合同 C.独立合同 D.无条件地必须履行的合同 正确答案：B第3题 通用条款中规定合同文件出现矛盾或歧义时候的处理程序，当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人和承包人协商解决，双方也可以提请（）作出解释。 A.发包人 B.监理工程师 C.承包人 D.项目经理 正确答案：B第4题 不属于建设工程施工合同文件的组成内容的是（）。 A.建设工程施工合同专用条款 B.投标书 C.协议书 D.建设项目可行性研究报告 正确答案：D第5题 在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括（）。 A.设备延误到货的违约金计算办法 B.因技术服务的延误、疏忽或错误导致工程延误违约金计算办法 C.未能按合同规定时间交付严重影响施工的关键技术资料的违约金的计算办法 D.由于供方责任采购人员的返工费 正确答案：D第6题 按照FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（）影响，属于承包商应承担的风险。 A.不利的气候条件 B.招标文件未说明的污染 C.不利于施工的外界自然条件 D.其他承包商的干扰 正确答案：A第7题 依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。 A.完成监理合同约定的监理工作之日 B.监理合同规定的到期日 C.被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日 D.完成正常工作和附加工作之日 正确答案：C第8题 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（）。 A.费用由发包人承担，工期给予顺延 B.费用由承包人承担，工期不予顺延 C.费用由发包人承担，工期不予顺延 D.费用由承包人承担，工期给予顺延 正确答案：B第9题 下列选项中，有关债务人向第三人履行债务这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是（）。 A.对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用 B.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝 C.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系 D.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向第三人承担违约责任 正确答案：D第10题 因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给（）审核。 A.发包人 B.设计文件的审批机构 C.监理工程师 D.承担工程初步设计的设计院 正确答案：C第11题 建设工程监理合同示范文本规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，（）。 A.承担连带责任 B.承担全部责任 C.承担部分责任 D.不承担责任 正确答案：D第12题 甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（）。 A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据 B.直接具有强制执行的效力 C.一定是不可撤销的合同 D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据 正确答案：D第13题 依据合同法的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是（）。 A.传真 B.电子邮件 C.登记 D.信件 正确答案：C第14题 施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是（）。 A.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用 B.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 C.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用 D.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 正确答案：A第15题 某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥离重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。 A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延 正确答案：B第16题 应当后履行合同的一方抽逃资金，以逃避债务，先履行合同的一方可行使（）。 A.撤销权 B.同时履行抗辩权 C.后履行抗辩权 D.不安抗辩权 正确答案：D第17题 担保与所担保合同的关系属于（）。 A.平等关系 B.从属关系 C.相对独立关系 D.无关系 正确答案：B第18题 建设工程施工合同(示范文本)规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力（）。 A.是终局性的，对发包人具有强制约束力 B.不是终局性的，对发包人具有强制约束力 C.是终局性的，仅对承包人具有强制约束力 D.不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力 正确答案：D第19题 甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是（）。 A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人 B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可 C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可 D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任 正确答案：D第20题 某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60。若合同终止，发包人应向设计人支付（）。 A.合同约定设计费的60 B.双倍定金作为赔偿 C.合同约定设计费的一半 D.合同约定的全部设计费 正确答案：D第21题 依据FIDIC施工合同条件，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。 A.延误移交施工现场 B.设计图错误返工 C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作 D.建设单位提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失 正确答案：C第22题 可委托一个监理单位的项目是（）项目。 A.复杂 B.大型 C.小型 D.大、中型 正确答案：C第23题 委托监理合同的标的是（）。 A.服务 B.工程 C.管理 D.项目目标 正确答案：A第24题 设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由（）组织。 A.发包人 B.承包人 C.设备供应商 D.质量监管部门 正确答案：B第25题 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 正确答案：D第26题 按照合同法规定，要约人撤销要约的通知应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。 A.要约到达受要约人之前 B.受要约人发出承诺通知之前 C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后 正确答案：B第27题 在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由（）承担。 A.供货方 B.采购方 C.双方共同 D.监理方 正确答案：B第28题 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C.无效。由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 正确答案：B第29题 由于当事人疏忽，合同的部分履行负担约定不明确，事后未能达成补充协议，则该部分费用应由（）。 A.权利人承担 B.履行义务人承担 C.双方平均分担 D.权利人承担主要费用，义务人负担连带责任 正确答案：B第30题 某采用FIDIC施工合同条件的合同。工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。 A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 B.有权要求增加施工设备，增加的费用由建设单位承担 C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度 D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度 正确答案：A第31题 下列选项中，（）不属于合同鉴证应当审查的内容。 A.不真实、不合法的合同 B.不能即时鉴证，而当事人又不能等待的 C.不影响合同效力的缺陷，且当事人予以更正的 D.当事人提供的申请材料不齐全，经告知补正而没有补正的 正确答案：C第32题 某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。 A.只对甲投标人有效 B.对全体投标人有效，但无须发送其他投标人 C.应发给全体投标人，并说明问题来源 D.应发给全体投标人，但不说明问题来源 正确答案：D第33题 某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 正确答案：C第34题 为了保证勘察、设计合同的内容完备、责任明确、风险责任分担合理，建设部和国家工商行政管理局在（）年颁发了建设工程勘察合同示范文本和建设工程设计合同示范文本。 A.2000 B.2001 C.2002 D.2003 正确答案：A第35题 在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（）工作。 A.附加 B.额外 C.正常 D.委托人 正确答案：B第36题 某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则（）。 A.原设计人对变更的设计不承担责任 B.该部分设计成果需经原设计人审查批准 C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任 D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任 正确答案：A第37题 某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是中华人民共和国合同法中规定的（）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权 正确答案：B第38题 材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远少于合同约定，采购方应该（）。 A.提取部分材料，按实际交付数量付款 B.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C.拒绝提前提货，拒付货款 D.提取全部材料，可以拒付少交部分的货款 正确答案：D第39题 业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认（）为竣工日 A.颁发工程接收证书口为竣工日 B.颁发工程接收证书日第二天为竣工日 C.建设单位占用日 D.以建设单位占用日后的第28天为竣工日 正确答案：C第40题 下列关于定金的表述中，错误的是（）。 A.定金合同从签订之日生效 B.定金数额不得超过主合同标的额的20 C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金 D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限 正确答案：A第41题 材料采购合同管理中，采购方逾期付款的，按照相关规定，延期付款利率一般按照每天（）计算。 A.002 B.005 C.01 D.02 正确答案：B第42题 下列各项中，属于法律事实中事件的是（）。 A.开始施工 B.签订合同 C.发生洪水 D.业主违约 正确答案：C第43题 设备性能验收阶段，出现（）情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。 A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理 B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因 C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值 D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备性能验收试验 正确答案：B第44题 下列选项中，属于无效合同的是（）。 A.因重大误解而订立的合同 B.在订立合同时显失公平的合同 C.以合法形式掩盖非法目的的合同 D.以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 正确答案：C第45题 某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于（）。 A.项目前期立项咨询 B.设计阶段监理 C.工程技术咨询服务 D.施工阶段监理 正确答案：C第46题 合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（）。 A.合同公证书 B.仲裁协议书 C.履约保函 D.合同担保书 正确答案：B第47题 FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是（）。 A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定 B.争端裁决委员会成员的报酬应由建设单位承担 C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式 D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为 正确答案：D第48题 (2010年)某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是（）。 A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标 B.办理招标备案后，招标人可以自行招标 C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标 D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标 正确答案：B第46题 建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。 A.建筑物 B.施工工程技术 C.施工工程款 D.工程施工行为 正确答案：D第50题 投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是（）。 A.投标文件没有加盖公章 B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致 C.投标担保金额多于招标文件的规定 D.投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认 正确答案：B第51题 在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照（）订立书面合同。 A.招标公告 B.招标文件 C.投标文件 D.评标价格 E.最后谈判达成的降价协议 正确答案：B,C第52题 工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（）。 A.施工投标保证 B.施工合同履约保证 C.施工合同支付保证 D.工程预付款保证 E.施工合同工程垫支保证 正确答案：A,B,D第53题 下列哪些情况属于发包人的违约责任（）。 A.发包人延误支付(逾期1天，应承担支付金额02的违约金) B.审批工作的延误 C.因发包人原因要求解除合同 D.设计错误 E.发包人延误支付(逾期1天，应承担支付金额01的违约金) 正确答案：A,B,C第54题 承包商向工程师报送的竣工报表内容应包括（）。 A.到工程接收证书指明的竣工日期，根据合同完成全部工作的最终价值 B.承包商认为应该支付给他的其他款项 C.承包商认为根据合同应支付给他的估算总额 D.承包商认为的工期索赔 E.工程设计的变更内容 正确答案：A,B,C第55题 施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括（） A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可 B.取得爆破作业资质证件 C.与相邻建筑物所有人进行协调 D.作好施工现场的安全防护工作 E.保护相邻建筑物 正确答案：B,D,E第56题 在FIDlC施工合同条件中，承包商应承挂的风险包括（）。 A.建设单位提供的设计不当造成的损失 B.承包商提供的设计不当造成的损失 C.不属于承包商原因造成的放射性污染 D.属于承包商原因造成的放射性污染 E.政策法规的变化对工程成本造成的损失 正确答案：B,D第57题 依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有（）。 A.办理施工有关的行政审批手续 B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方 C.负责工程施工各方的协调管理 D.与监理人协商一致，选定项目承包人 E.提供监理工作需要的资料 正确答案：A,B,C,E第58题 甲公司将与乙公司所签合同的义务转让给丙公司，依据中华人民共和国合同法的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括（）。 A.合同主体不变，仍为甲乙两公司 B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权 C.甲公司无须征得乙公司转让的同意，但应通知对方 D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任 E.丙公司直接对乙公司承担合同义务 正确答案：B,D,E第59题 根据FIDIC施工合同条件的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就（）发布变更指令。 A.缩短合同约定的工期 B.改变合同中任何工作的数量 C.删减任何合同约定的工作内容 D.改变原定的施工顺序 E.变更任何工作的质量要求 正确答案：B,C,D,E第60题 对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。 A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人 B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人 C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答 D.解答应说明问题的来源 E.在标前会上给予解答并记入会议纪要 正确答案：A,E第61题 设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为（）。 A.开标形式不同 B.评标原则不同 C.招标文件的内容不同 D.对投标人的资质要求不同 E.对投标书的编制要求不同 正确答案：A,B,C,E第62题 某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（）。 A.招标人可以要求投标人延长投标保函期限 B.投标人不得修改投标文件的实质内容 C.投标人可以修改投标文件的实质内容 D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求 E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求 正确答案：A,B,D,E第63题 在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（）。 A.发包人无权要求交付工程 B.发包人有权要求交付工程 C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任 D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任 E.承包人可以留置该工程 正确答案：B,C第64题 FIDIC施工合同条件中，业主的索赔主要限于（）等违约行为导致的业主损失。 A.施工质量缺陷 B.拖延工期 C.发生不可抗力 D.施工成本增加 E.未按时提供施工现场 正确答案：A,B第65题 工程师对分包合同的管理包括（）。 A.检查确认分包工程质量 B.对分包商索赔的批准 C.对分包商发布变更指令 D.对分包商资质进行审查 E.计量、确认分包商完成的工程量 正确答案：A,D第331题(多项选择题)(每题2.00分)题目分类:第二章合同法律制度多项选择题 甲公司、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让给丙公司完成，依照中华人民共和国合同法的规定，其法律关系特点为（）。 A.甲公司、乙公司作为合同主体不变 B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务 C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权 D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任 E.乙公司不能强迫丙公司履行义务 正确答案：A,B,E第67题 在FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（）等。 A.不可预见的外界条件 B.施工中遇到文物和古迹 C.异常不利的气候条件 D.业主或其他承包人的干扰 E.后续法规的调整 正确答案：A,B,E第68题 正常监理工作的酬金包括（）等费用。 A.直接成本 B.管理人员、行政人员、后勤人员的工资 C.办公费用 D.与工程有关的工程资料费 E.经营业务费 正确答案：A,B,C,E第69题 在FIDIC的施工合同条件中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在（）等方面。 A.选择分包单位的权利不同 B.分包合同的工作内容不同 C.分包合同的当事人不同 D.工程款的支付开支项目不同 E.建设单位对分包商利益的保护不同 正确答案：A,B,D,E第70题 依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，施工合同发包人的义务包括（）。 A.办理临时用地、停水、停电申请手续 B.向施工单位进行设计交底 C.提供施工场地地下管线资料 D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护 E.开通施工现场与城乡公共道路的通道 正确答案：A,C,E第71题 合同履行中涉及的几个阶段为（）。 A.合同工期 B.施工期 C.缺陷责任期 D.合同有效期 E.合同制定期 正确答案：A,B,C,D第72题 某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在（）。 A.要求设计单位修改设计 B.承担设备拆除的费用 C.负责设备重新安装 D.承担重新安装的费用 E.重新组织单机无负荷试车 正确答案：A,B,D第73题 工程师通常可以对承包人的索赔提出质疑的情况有（）。 A.事实依据不足 B.合同依据不足 C.承包人未遵守意向通知要求 D.承包人以前未放弃(明示或暗示)索赔要求 E.承包人没有采取适当措施避免或减少损失 正确答案：A,B,C,E第74题 设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括（）。 A.一次检验即达到性能保证值指标 B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行 C.二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因 D.二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因 E.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验 正确答案：A,B,C,E第75题 某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。 A.只减少1名招标人代表 B.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家 C.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家 D.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家 E.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家 正确答案：B,D,E第76题 下列文件中，不属于设计依据文件和资料的有（）。 A.没有批准的可行性研究报告 B.城市规划许可文件 C.设计依据的标准 D.工程勘察资料 E.限额设计要求 正确答案：A,C,E第80题(多项选择题)(每题2.00分)题目分类:第一章建设工程合同管理法律基础多项选择题 非企业法人包括（）。 A.行政法人 B.附属性医院 C.社会团体法人 D.事业单位法人 E.地方各级人民政府的职能部门 正确答案：A,C,D,E第78题 设计人在各设计阶段的工作任务有（）。 A.参与工程施工招标 B.参加初步审查 C.设备设计的编制 D.编制技术设计文件 E.编制方案设计 正确答案：B,C,D,E第79题 根据建设工程委托监理合同的规定，（）是监理人的权利。 A.选择施工总承包人的确认权与否决权 B.工程实际竣工日期的签认权 C.工程上使用的材料和施工质量的检验权 D.设计变更的审批权 E.工程款支付的审核和签认权 正确答案：B,C,E第80题 关于监理合同双方关系，下列说法正确的是（）。 A.由非监理人原因使监理工作延误，监理人应得到附加工作酬金 B.监理合同的变更只需委托人同意 C.当事人一方要求解除合同时，应当在一周内通知对方 D.变更合同必须采取书面形式 E.监理合同的终止不影响双方权利和义务的责任