钢结构建筑屋顶抗震加固工程施工合同.doc

钢结构厂房抗震(屋顶)加固工程施工协议 发包方（甲方）承包方（乙方）合 同 编 号签 订 地 点签 订 日 期发包人（全称）： 承包人（全称）： 按照中华人民共和国协议法和中华人民共和国建筑法及有关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程抗震加固施工事项协商一致，订立本协议。1工程概况1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 承包范围： 1.4 承包方式： 2协议工期协议工期：总日历天数 天（合理工期）。开工日期：以发包人发出的开工令或发包人认可承包人的开工报告时间为准。3质量标准按抗震加固施工质量标准及相关技术标准验收，质量合格。4协议价款协议金额（大写） 元（人民币）￥： 元5发包人工作5.1 开工前 日内，向承包人提供需加固的建筑物原建筑结构竣工图 份，经审查确认的抗震加固施工图 份。协调厂房业主向承包人提供施工所需的水、电等接口，并说明使用注意事项。组织承包人和设计人进行图纸会审，并向承包人进行现场交底。5.2 指派 为发包人代表，代表发包人负责履行协议。对工程质量、进度进行监督，办理变更、签证、验收等事宜，接受承包人送达的结算、竣工资料和与本工程有关的其它资料。5.3 委托监理人 对本加固工程进行工程监理，监理人任命 为总监理工程师。其职责、监理内容、授予的权限在监理协议中明确，于开工前 日内，将监理协议副本交承包人 份。5.4 如的确需要拆解原建筑物结构或设备管线，负责联系厂房业主配合好承包人的工程施工安排。6承包人工作6.1 参与发包人组织的施工图纸技术交底，并经双方确认。承包人应根据加固施工图拟定施工方案交发包人签字批准后方可施工。6.2 指派 为该工程驻地代表，代表承包人负责履行协议。严格按施工图组织施工，做好各项质量检查记录，按期完毕施工任务。办理由承包人负责的各项事宜。6.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全、施工噪音及环境保护等管理规定。6.4 遵守现行施工现场的管理规定，妥善保护好施工现场的设备管线、树木、绿地等，使其不受损坏。做好施工现场保卫工作。6.5 施工中未经发包人、厂房业主批准，不得随意拆改原有建筑物和各种设备管线。三方认可的局部拆除，应符合对原房屋建筑结构的保护规定。6.6 工程竣工未正式移交发包人之前，负责对现场的一切设施和加固工程成品进行保护。6.7 承包人在使用任何材料、设备或采用施工工艺时，必须遵照发包人提供的设计图纸，建筑抗震加固技术规程钢结构加固技术规范标准和规定执行。6.8 承包人使用发包人提供的图纸和文献，未经发包人批准，不得为本协议工程以外的目的泄露给别人或公开发表与引用。7.工期7.1 发包人因特殊因素规定承包人比协议约定的工期提前竣工时，应征得承包人批准。并支付承包人因赶工期采用的费用，按每提前1天支付 元。7.2 因变更设计和工程量增长，非承包人因素导致的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致1周内累计停工8小时，影响工期，工期顺延。7.3 因承包人责任，不能按期开工或半途无端停工，影响工期，工期不顺延。8安全施工8.1 承包人对其施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得规定承包人违反安全管理的规定进行施工。因承包人因素导致发生安全事故，由承包人承担相应责任及其费用。8.2 承包人在施工期间应遵守安全技术规程和相关法规，严格按安全标准组织施工，自觉接受和配合依法实行的监督检查。由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致的安全事故，由承包人承担相应责任及其费用。8.3 承包人对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。承包人应采用施工安全措施，保证工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工导致的人身伤害和财产损失。9安全生产和防火的约定9.1承包人在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。9.2由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。10材料供应10.1 承包人采购的材料。本工程由承包人负责建筑加固设备及材料的采购，应按设计和相关标准负责采购、运送和保管，并向发包人提交采购材料的质量证明文献，满足协议约定的质量标准。对承包人采购的材料，发包人有权查验产品的合格证书，对存在疑问的可以委托抽检。抽检合格的，费用由发包人承担。抽检不合格的，费用由承包人承担，并不得在本加固工程中使用。如不符合质量规定或规格有差异，应严禁使用。若已使用，对工程导致的损失由承包人承包所有损失。11工程质量11.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（JGJ73-91）、建筑安装工程质量检查评估统一标准（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评估验收标准。11.2 本工程质量必须达成国家质量评估合格标准。12. 工程验收12.1 隐蔽和分部位验收。承包人先进行自检，并在隐蔽和分部位验收前24小时以书面形式告知发包人进行验收。验收合格，发包人应在验收记录上签字后，承包人方可隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内修改后重新组织验收。12.2 延期或复验。发包人不能准时进行验收，应在验收前 12小时向承包人提出延期规定，延期不能超过 72小时。发包人未按以上时间提出延期规定，不进行验收，承包人可视为发包人己经验收合格。若发包人规定复验时，承包人应按复验程序复验。12.3 由于承包人因素导致质量事故，工程验收不合格，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。12.4 工程竣工后，承包人应告知发包人组织竣工验收，发包人自接到验收告知的 7 日内组织验收，验收合格的，办理验收、移交手续。若发包人不能在约定期间内组织验收，需在24小时内告知承包人，并明确验收时间。13. 工程价款支付及结算13.1发包人、承包人双方商定本协议价款采用 固定价格 进行支付及结算。13.2本协议生效后，发包人分 五 次，按下表约定支付工程款。拨款分 5 次进行拨协议价款比例金 额10%万20%万30%万30%万10%万13.3 工程价款拨付（1）预付工程质量保证金：本协议生效 7日内，承包人向发包人预付工程总造价金额 万元，或按协议价款总额的： %预付工程质量保证金。（2）进度款拨付：发包人按工程进度拨付承包人工程款款项。13.4 工程结算承包人提请工程结算时，应同时向发包人提交工程结算告知书。发包人自接到承包人提交的结算告知书后 7 日内复核完毕，到期未提出异议，视为批准承包人提交的结算书的工程价款，按此支付工程价款。工程款拨付至工程总价的 %，余下的 %作为质保金。质保期（质保期为 年，从工程竣工初步验收合格之日起计算）满后 30 个日历天退还承包人质保金。14竣工退场14.1 工程竣工后，承包人应对施工场地进行清理，直至发包人检查合格为止。清理费用由承包人承担。14.2 承包人设备和剩余的材料，涉及废弃的施工设备和材料，按计划撤离施工场地。14.3 承包人未按发包人的规定恢复临时占地，或者场地清理未达成协议约定的，发包人有权委托其别人恢复或清理，所发生的费用从拟支付给承包人的款项中扣除。15违约责任15.1 由于发包人因素导致延期开工或半途停工，发包人应补偿承包人因停工、窝工等所导致的损失。每停工或窝工1天，发包人支付承包人 元。15.2 发包人不按协议约定拨付工程款，每迟延1天，按银行同期贷款利率向承包人支付应付工程款的利息。15.3 由于承包人因素逾期竣工，每逾期1天，承包人应向发包人支付违约金 元。15.4 未经发包人、厂房业主批准，承包人擅自拆改原建筑结构或管线，由此发生的损失或事故（涉及罚款），由承包人负责并承担。15.6 协议一经签订，因一方因素，协议无法继续履行时，应告知对方，办理协议终止协议，并由责任方补偿对方由此导致的经济损失。16争议本协议在履行过程中发生的争议，双方协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：（1）提交 仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院提起诉讼。17附则17.1 本工程如有其它约定，发包人、承包人双方另行约定。17.2 本协议一式 肆 份，双方各执 贰 份。17.3 协议订立时间： 年 月 日17.4 协议订立地点： 17.5 本协议双方约定 后生效。17.6 本协议履行完后自动终止。17.7 附件（1）施工图纸或作法说明（2）工程项目一览表（3）其它（以下无正文、此页为协议签署页）发包人（盖章） 承包人（盖章）地 址： 地 址：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：