建设工程其他合同.pptx

第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.1第4章 建设工程其他合同 返回总目录返回总目录返回总目录返回总目录 第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.2建设工程勘察设计合同建设工程勘察设计合同 建设工程委托监理合同建设工程委托监理合同练练 习习 题题本章内容本章内容第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.34.1建设工程勘察设计合同建设工程勘察设计合同一、建设工程勘察设计合同概述一、建设工程勘察设计合同概述工程勘察和设计是工程建设活动必不工程勘察和设计是工程建设活动必不可少的程序。建设工程在施工之前，必须可少的程序。建设工程在施工之前，必须要查明、分析、评价建设场地的地质、地要查明、分析、评价建设场地的地质、地理、环境特征和岩土工程条件，还要对建理、环境特征和岩土工程条件，还要对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析和论证。根据建设工程条件进行综合分析和论证。根据建设工程的要求所进行的上述活动就是工程勘察和的要求所进行的上述活动就是工程勘察和设计。设计。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.4工程勘察设计活动是一项专业性极强的活动，工程勘察设计活动是一项专业性极强的活动，必须由具备法定条件的专门机构和专业人员来完成。必须由具备法定条件的专门机构和专业人员来完成。通常，建设工程的业主与从事工程勘察设计的专门通常，建设工程的业主与从事工程勘察设计的专门机构签订勘察设计委托合同进行勘察设计活动。机构签订勘察设计委托合同进行勘察设计活动。合同法合同法第二百六十九条规定：建设工程合第二百六十九条规定：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百七十条规定：建设工程合同应当采用书面形式。二百七十条规定：建设工程合同应当采用书面形式。上述规定说明，勘察、设计合同必须采用书面形式上述规定说明，勘察、设计合同必须采用书面形式订立。订立。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.5 由于勘察设计活动的内容相当复杂，规定由于勘察设计活动的内容相当复杂，规定发包人和承包人权利义务的合同内容十分专业发包人和承包人权利义务的合同内容十分专业化，为使勘察设计合同的签订和履行能够顺利化，为使勘察设计合同的签订和履行能够顺利进行，建设部和国家工商行政管理总局于进行，建设部和国家工商行政管理总局于2000年联合颁布了年联合颁布了建设工程勘察设计合同管理办建设工程勘察设计合同管理办法法，并推荐使用，并推荐使用建设工程勘察合同建设工程勘察合同(GF-2000-0203，GF-2000-0204)和和建设工程设计建设工程设计合同合同(GF-2000-0209，GF-2000-0210)示范文示范文本。该示范文本虽不强制使用，但由于其条款本。该示范文本虽不强制使用，但由于其条款设计的科学性和完备性有利于明确双方的技术设计的科学性和完备性有利于明确双方的技术经济责任、保护双方的合法权益，从而成为了经济责任、保护双方的合法权益，从而成为了勘察设计活动中发包方和承包方的明智选择。勘察设计活动中发包方和承包方的明智选择。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.6 建设工程勘察合同建设工程勘察合同示范文本分示范文本分为两种。其中，为两种。其中，GF-2000-0203版本适用版本适用于岩土工程勘察、水文地质于岩土工程勘察、水文地质(含凿井含凿井)、工程测量和工程物探；工程测量和工程物探；GF-2000-0210版版本适用于岩土工程设计、治理和监测。本适用于岩土工程设计、治理和监测。建设工程设计合同建设工程设计合同示范文本也示范文本也分为两种。其中，分为两种。其中，GF-2000-0209版本适版本适用于民用建设工程的设计；用于民用建设工程的设计；GF-2000-0210版本适用于专业建设工程的设计。版本适用于专业建设工程的设计。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.7 以上两种合同的示范文本虽因内容的以上两种合同的示范文本虽因内容的不同而各有两个版本，但从条款来看，其不同而各有两个版本，但从条款来看，其实质都不外乎实质都不外乎合同法合同法第十二条所规定第十二条所规定的内容，即当事人名称和住所，标的，数的内容，即当事人名称和住所，标的，数量，质量，价款或酬金，履行期限、地点量，质量，价款或酬金，履行期限、地点和方式，违约责任，解决争议的方法等。和方式，违约责任，解决争议的方法等。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.8二、二、建设工程勘察合同建设工程勘察合同的内容的内容适用于岩土工程、水文地质适用于岩土工程、水文地质(含凿井含凿井)、工程测量和工、工程测量和工程物探的勘察合同示范文本程物探的勘察合同示范文本GF-2000-0203条款如下：条款如下：工程名称：工程名称：工程地点：工程地点：勘察证书等级：勘察证书等级：签订日期：签订日期：发包人：发包人：勘察人：勘察人：发包人委托勘察人承担发包人委托勘察人承担 任务。根据任务。根据中华人民共和中华人民共和国合同法国合同法及国家有关法规，发包人、勘察人协商一致签及国家有关法规，发包人、勘察人协商一致签订本合同。订本合同。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.9第一条第一条 工程概况工程概况1.1工程名称工程名称1.2工程建设地点工程建设地点1.3工程规模、特征工程规模、特征 1.4工程勘察任务委托文号、日期工程勘察任务委托文号、日期1.5工程勘察任务工程勘察任务(内容内容)与技术要求与技术要求1.6承接方式承接方式 1.7预计勘察工作量预计勘察工作量第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.10第二条第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件提供本工程批准文件(复印件复印件)，以及用地，以及用地(附红线附红线范围范围)、施工、勘察许可等批件、施工、勘察许可等批件(复印件复印件)。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分及具体位置分布图。布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。包人需向勘察人支付相应费用。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.11第三条第三条 勘察人向发包人提交勘察成勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责；勘察人负责果资料并对其质量负责；勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。包人要求增加的份数另行收费。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.12第四条第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开本工程的勘察工作定于年月日开工，年月工，年月 日提交勘察成果资料，由于日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等窝工等)时，工期顺延。时，工期顺延。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.134.2收费标准及付费方式收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收本工程勘察按国家规定的现行收费标准费标准 计取费用；或以计取费用；或以“预算包预算包干干”、“中标价加签证中标价加签证”、“实际完实际完成工作量结算成工作量结算”等方式计取收费。国等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。项目，由发包人、勘察人另行议定。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.14 4.2.2本工程勘察费预算为本工程勘察费预算为 元元(大写大写 )，合，合同生效后同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的察费的20%作为定金，计元作为定金，计元(本合同履行后，本合同履行后，定金抵作勘察费定金抵作勘察费)；勘察规模大、工期长的大型；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度%时，向勘察人支付预算勘察费的时，向勘察人支付预算勘察费的%的的工程进度款，计工程进度款，计 元；勘察工作结束后元；勘察工作结束后 天天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的内，发包人向勘察人支付预算勘察费的%，计元；提交勘察成果资料后，计元；提交勘察成果资料后10天内，发天内，发包人应一次付清全部工程费用。包人应一次付清全部工程费用。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.15第五条第五条 发包人、勘察人责任发包人、勘察人责任5.1发包人责任发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区的地区(段段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。由发包人承担民事责任。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.16 5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题现场的工作条件和出现的问题(如落实土地征用、如落实土地征用、赔偿青苗树木、拆除地上地下障碍物、处理施赔偿青苗树木、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及备好水上作业用船等好排水沟渠以及备好水上作业用船等)，并承担，并承担其费用。其费用。5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。业的现场人员进行保健防护，并承担费用。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.175.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。察费。5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费性付给勘察人临时设施费-元。元。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.18 5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算计算方法见方法见6.1)；发包人若要求在合同规定时间内提；发包人若要求在合同规定时间内提前完工前完工(或提交勘察成果资料或提交勘察成果资料)时，发包人应按时，发包人应按每提前一天向勘察人支付每提前一天向勘察人支付 元计算加班费。元计算加班费。5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺艺(方法方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。任，勘察人有权索赔。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.19 5.1.10本合同有关条款规定和补充协议本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。中发包人应负的其他责任。5.2勘察人责任勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。量合格的勘察成果资料，并对其负责。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.20 5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的失的%。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.21 5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。的其他责任。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.22第六条第六条 违约责任违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算金额按预算的平均工日产值计算)，工期，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。进出场费和调遣费。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.236.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。勘察人承担。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向以内时，发包人应向勘察人支付预算额勘察人支付预算额50%的勘察费计元；完成的勘察费计元；完成的工作量超过的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。的勘察费。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.24 6.4发包人未按合同规定时间拨付勘察费，发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。之一逾期违约金。6.5由于勘察人原因未按合同规定时间由于勘察人原因未按合同规定时间(日期日期)提交勘察成果资料，每超过一日，提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。应减收勘察费千分之一。6.6本合同签订后，发包人不履行合同本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。同时，双倍返还定金。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.25第七条第七条 本合同未尽事宜，经发包人与本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。充协议与本合同具有同等效力。第八条第八条 其他约定事项其他约定事项第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.26 第九条第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由意由 仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。裁协议的，可向人民法院起诉。第十条第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。同终止。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.27本合同一式份，发包人份，勘察人份。本合同一式份，发包人份，勘察人份。发包人名称：发包人名称：(盖章盖章)勘察人名称：勘察人名称：(盖章盖章)法定代表人：法定代表人：(签字签字)法定代表人：法定代表人：(签字签字)委托代理人：委托代理人：(签字签字)委托代理人：委托代理人：(签字签字)住住 所：所：住住 所：所：邮政编码：邮政编码：邮政编码：邮政编码：电电 话：话：电电 话：话：传传 真：真：传传 真：真：开户银行：开户银行：开户银行：开户银行：银行账号：银行账号：银行账号：银行账号：建设行政主管部门备案：建设行政主管部门备案：(盖章盖章)鉴证意见：鉴证意见：(盖章盖章)备案号：备案号：经办人：经办人：备案日期：备案日期：年年 月月 日日 鉴证日期：鉴证日期：年年 月月 日日第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.28适用于岩土工程设计、治理、检测的勘察合同示适用于岩土工程设计、治理、检测的勘察合同示范文本范文本GF-2000-0204条款如下：条款如下：工程名称：工程名称：工程地点：工程地点：勘察证书等级：勘察证书等级：签订日期：签订日期：发包人：发包人：承包人：承包人：发包人委托承包人承担任务。根据发包人委托承包人承担任务。根据中华人中华人民共和国合同法民共和国合同法及国家有关法规，经发包人、及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。承包人协商一致签订本合同。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.29第一条第一条 工程概况工程概况1.1工程名称工程名称1.2工程地点工程地点1.3工程立项批准文件号、日期工程立项批准文件号、日期 1.4岩土工程任务委托文号、日期岩土工程任务委托文号、日期1.5工程规模、特征工程规模、特征 第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.301.6岩土工程任务岩土工程任务(内容内容)与技术要求与技术要求1.7承接方式承接方式1.8预计的岩土工程工作量预计的岩土工程工作量第二条第二条 发包人向承包人提供的有关资料文发包人向承包人提供的有关资料文件见表件见表4-1：第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.31表表4-1 发包人向承包人提供的有关资料发包人向承包人提供的有关资料文件文件序号序号资料文资料文件名称件名称份数份数内容要内容要求求提交时提交时间间第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.32建设工程勘察设计合同建设工程勘察设计合同第三条第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件承包人应向发包人交付的报告、成果、文件见表见表4-2：表表4-2 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号序号报告、成果、报告、成果、文件名称文件名称数量数量内容要内容要求求交付时交付时间间第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.33第四条第四条 工期工期本岩土工程自年月日开工本岩土工程自年月日开工至至 年月日完工，工期为年月日完工，工期为天。由于发包人或承包人的原因，未能按天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。同第八条规定执行。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.34第五条第五条 收费标准及支付方式收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准 计计取；或以取；或以“预算包干预算包干”、“中标价加签证中标价加签证”、“实际实际完成工作量结算完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。议定。5.2本岩土工程费总额为本岩土工程费总额为 元元(大写大写 )，合同生效后，合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%，计，计 元作为定金元作为定金(本合同履行后，定金抵作工程费本合同履行后，定金抵作工程费)。5.3本合同生效后，发包人按表本合同生效后，发包人按表4-3约定分约定分 次向承次向承包人预付包人预付(或支付或支付)工程费，发包人不按时向承包人拨工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。金。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.35建设工程勘察设计合同建设工程勘察设计合同表表4-3 向承包人预付向承包人预付(或支付或支付)工程费表工程费表拨付工程拨付工程费时间费时间占合同总占合同总额百分比额百分比金额人民金额人民币币(元元)(工程进度工程进度)第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.36第六条第六条 变更及工程费的调整变更及工程费的调整6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前术要求提出变更，发包人应在变更前 天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于拒绝变更；承包人接通知后于 天内，提出变更方案天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起的文件资料，发包人收到该文件资料之日起 天内予天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第料自送达之日起第 天自行生效，由此延误的工期顺天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。承担。6.2变更后，工程费按如下方法变更后，工程费按如下方法(或标准或标准)进行调整：进行调整：。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.37第七条第七条 发包人、承包人责任发包人、承包人责任7.1发包人责任发包人责任7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。定交付报告、成果、文件的时间。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.38 7.1.2发包人要求承包人在合同规发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人时，发包人应按每提前一天向承包人支付支付 元计算加班费。元计算加班费。7.1.3发包人应为承包人现场工作发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费时设施费 元。元。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.39 7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等室等)的资料及其具体位置分布图，若因地下埋的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。和用水用电，并承担费用。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.40 7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求承包人提出书面具体保护要求(措施措施)，并承担费，并承担费用。用。7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。包人应负的责任。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.417.2承包人责任承包人责任7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。对其质量负责。7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的商定为实际损失的%。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.427.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求作，并按发包人提出的保护要求(措施措施)，保护，保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线地下管线(管道管道)、文物等。、文物等。7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。包人应负的责任。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.43第八条第八条 违约责任违约责任8.1由于发包人提供的资料文件错误、不准确，由于发包人提供的资料文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。任。8.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在付的定金；已进行工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应支付承包人工程费的以内时，发包人应支付承包人工程费的50%的费用；完成的工作量超过的费用；完成的工作量超过50%时，发包时，发包人应支付承包人工程费的人应支付承包人工程费的100%的费用。的费用。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.44 8.3发包人不按时支付工程费发包人不按时支付工程费(进度款进度款)，承包人在约定支付时间，承包人在约定支付时间10天后，向发包天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。期顺延，发包人还应承担滞纳金。8.4由于承包人原因延误工期或未按规由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。天应承担以工程费千分之一计算的违约金。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.45 8.5交付的报告、成果、文件达不到合交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。目的收费。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.46第九条第九条 材料设备供应材料设备供应9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。9.2承包人需使用代用材料时，须经发包人代表承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.47第十条第十条 报告、成果、文件检查验收报告、成果、文件检查验收10.1发包人负责组织对承包人交付的报发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。告、成果、文件进行检查验收。10.2发包人收到承包人交付的报告、成发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后果、文件后 天内检查验收完毕，并出具天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。告、成果、文件。第第4章章 建设工程其他合同建设工程其他合同4.4810.3隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进质检，经检验合格，