2020-2025年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案).docx

2020-2025年监理工程师之合同管理通关题库(附带答案)

单选题（共360题）
1、 关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（ ）。
A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意
B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意
C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人
D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

【答案】 B
2、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。
A.10
B.25
C.20
D.35

【答案】 D
3、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料
B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年
C.委托人增加的监理工作内容过多
D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

【答案】 B
4、三级营养师培训时间不得少于__________学时。
A.200
B.250
C.300
D.350

【答案】 B
5、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（　）。
A.带有分项工程表的标价合同
B.带有工程量清单的标价合同
C.带有分项工程表的目标合同
D.带有工程量清单的目标合同

【答案】 A
6、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（　　）。
A.A银行1000万元，B银行2000万元
B.A银行1800万元，B银行1200万元
C.AB银行各1500万元
D.A银行2000万元，B银行1000万元

【答案】 A
7、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()
A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定
B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担
C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式
D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

【答案】 D
8、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”应写明经评审最低评标价法的评审因素与评审标准
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无需写明施工组织设计评分因素和评分标准

【答案】 B
9、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（　）。
A.0.01%
B.1%
C.5%
D.10%

【答案】 B
10、某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是()
A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延
B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延
C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延
D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延

【答案】 A
11、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。
A.发包人
B.施工承包人
C.监理人
D.设计单位

【答案】 A
12、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为()
A.全部归银行所有
B.返还施工企业550万元
C.返还施工企业600万元
D.返还施工企业750万元

【答案】 B
13、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()
A.合同关系主体为业主和指定分包商
B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D.由工程师负责协调管理

【答案】 B
14、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（　）。
A.建设工程设计责任险应当由发包人投保
B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意
C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保
D.发包人应当为承包人的施工设备投保

【答案】 B
15、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”应写明经评审最低评标价法的评审因素与评审标准
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无需写明施工组织设计评分因素和评分标准

【答案】 B
16、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（　）承担。
A.卖方
B.买方
C.卖方和买方
D.材料生产厂家

【答案】 B
17、饼干中脂肪含量的测定方法宜选用（　　）方法。
A.罗紫-哥特里法
B.索氏提取法
C.酸水解法
D.碱性乙醚法

【答案】 C
18、关于膳食调查数据库的变量的描述正确的是（　　）。
A.被调查者编码，变量名为ID，变量长度至少为3位
B.食物编码，变量名为D1，变量长度为6位
C.食物的质量，变量名称D2，变量长度为4位
D.进餐时间，变量名称D3，变量长度为2位
E.进餐地点，变量名称D4，变量长度为1位

【答案】 B
19、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（ ）。
A.执行监理人编制的施工安全摺施计划
B.要求发包人提供劳动保护用具
C.制定安全操作规程
D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任

【答案】 C
20、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。
A.撤销权
B.不安抗辩权
C.后履行方抗辩权
D.同时履行抗辩权

【答案】 D
21、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气候条件带来的延误与损失，（　　）。
A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润
B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润
C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润
D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润

【答案】 B
22、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。
A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

【答案】 A
23、分包人应在工程变更确定后（）天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。
A.10
B.11
C.12
D.13

【答案】 B
24、按照《标准施工合同》规定，（　　）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人

【答案】 A
25、施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（ ）。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.职务代理

【答案】 B
26、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
27、低碳钢的含碳量为( )。
A.小于0.25%
B.0.25%～0.6%
C.0.6%～1.0%
D.0.6%～2%

【答案】 A
28、施工合同中的履约担保期限为（ ）。
A.自进入投标有效期之日起，至提交竣工验收报告之日至
B.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发缺陷责任期终止证书日止
C.自进入投标有效期之日起，至签发工程移交证书日止
D.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止

【答案】 D
29、风险型CM合同采用（ ）的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。
A.成本加酬金
B.成本加费用
C.酬金加费用
D.成本加奖金

【答案】 A
30、下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（　　）。
A.发展和完善建筑市场
B.普及相关法律知识，培养合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

【答案】 B
31、(2015年真题)根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（　）部分。
A.单价支付
B.工程材料费用
C.总价支付
D.人工费用

【答案】 A
32、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（　　）时起由卖方转移到买方。
A.交付
B.核验
C.清点
D.签约

【答案】 A
33、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()
A.甲投标人，合同价为7040万元
B.甲投标人，合同价为7080万元
C.乙投标人，合同价为7050万元
D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】 B
34、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（　）。
A.取得相应的执业资格证书
B.有依法成立的公司
C.具有中华人民共和国国籍
D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】 D
35、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.甲某
D.乙某

【答案】 B
36、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.投标人同意延长时，可以修改投标文件
B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变
C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审
D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金

【答案】 D
37、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是( )。
A.暂估价是签约合同价的组成部分
B.暂估价内的专业工程不一定实施
C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格
D.暂估价的内容不包括计日工

【答案】 B
38、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（　）。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

【答案】 A
39、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是(　　)。
A.发包人支付最终支付款时结清单生效
B.结清单生效即表明合同终止
C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利
D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔

【答案】 A
40、监理人收到承包人变更报价书后的（　　）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 B
41、项目建设完工后，施工企业已经提交竣工验收报告，但建设单位未按预期组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（　）。
A.相应顺延
B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准
C.以合同约定计划竣工日期为准
D.以实际通过竣工验收之日为准

【答案】 B
42、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（　　）前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书

【答案】 D
43、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（　）。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款
B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用
C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项
D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】 C
44、根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将（　　）的优先排序。
A.设计方案得分高
B.设计资质等级高
C.投标报价低
D.项目负责人业绩优

【答案】 C
45、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（　　）。
A.不需要进行评分，随机选取7个通过资格审查
B.需要进行评分，8家均通过资格审查
C.需要进行评分，前7家通过资格审查
D.不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查

【答案】 C
46、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（　　）个的，应当重新招标。
A.2　
B.3
C.4　
D.5

【答案】 B
47、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（　）招标。
A.设计
B.施工
C.设备采购
D.材料采购

【答案】 A
48、招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定。的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是()
A.返还所有投标人的投标保函
B.要求所有投标人延长投标保函有效期
C.要求评标报告推荐的选中标人延长投标保函有效期
D.要求评标报告中推荐的候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

【答案】 B
49、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。
A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则
B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员
C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准
D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算

【答案】 D
50、建设工程项目实施过程中，下列行为不属于委托代理的有（）。
A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C.监理单位授权总监理工程师执行工程监理任务
D.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

【答案】 B
51、工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.招标监督机构

【答案】 A
52、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为 （ ）
A.一般保证
B.附生效条件的保证
C.连带责任保证
D.保证无效

【答案】 A
53、根据 FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。
A.决定对争端双方不具有约束力
B.可以申请仲裁
C.仲裁前不必争取友好协商解决争端
D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

【答案】 B
54、非语言传播包括（　　）。
A.类语言
B.动态体语
C.时间语言
D.静态体语
E.空间语言

【答案】 A
55、关于质押的表述中，正确的是（ ）。
A.质押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物
B.质权自双方约定达成一致意见时设立
C.质权人在债务履行期届满前，可以与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有
D.能够用作质押的动产没有限制

【答案】 D
56、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。
A.主体为合同当事人，即甲.乙
B.该借款合同法律关系的客体不属于物
C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款
D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务

【答案】 B
57、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。
A.行业协会指定
B.仲裁委员会指定
C.业主与承包商协商选定
D.工程师和承包商协商选定

【答案】 C
58、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。
A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书
B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议
C.合同协议书、中标通知书、已标价的工程量清单
D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书

【答案】 C
59、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A.60
B.80
C.350
D.300

【答案】 A
60、缺铁性贫血时可参考的实验室检查指标有（　　）。
A.红细胞压积
B.血红蛋白
C.原嘌呤
D.总铁结合力
E.血清铁

【答案】 A
61、下列关于勘察设计招标文件的编制内容对投标保证金规定的说法正确的是（ ）。
A.投标人在开标时递交投标保证金
B.联合体投标的，应当由联合体共同递交
C.在签订合同时提出附加条件的将不予退还
D.一般不超过勘察设计估算费用的2%，且不超过80 万

【答案】 C
62、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。
A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标
B.办理招标备案后，招标人可以自行招标
C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标
D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标

【答案】 B
63、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的（　）。
A.10%
B.0.08%
C.60%
D.0.8%

【答案】 A
64、以下说法符合安全运动条件的是（　　）。
A.遵守自己的步调
B.超过负荷身体会崩溃
C.注意体重负荷
D.以上都是

【答案】 D
65、下列选项中不能作为履约担保金的是（　　）。
A.保兑支票
B.银行汇票
C.现金支票
D.银行保函

【答案】 D
66、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（　）。
A.业主根据变更重新与承包商签订合同
B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准
C.业主按照规定程序办理变更审批手续
D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

【答案】 C
67、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（　）。
A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款
B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用
C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项
D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】 C
68、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。
A.给承包人顺延工期并追加合同价款
B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D.工期延误和费用损失均由承包人承担

【答案】 D
69、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是()
A.两者订立的情形不同
B.两者的法律后果不同
C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同
D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同

【答案】 B
70、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于（ ），招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。
A.买卖合同
B.租赁合同
C.承揽合同
D.融资租赁合同

【答案】 C
71、工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.开标形式相同，评标原则不同
B.招标文件内容相同，评标原则相同
C.投标书的编制要求不同，开标形式相同
D.评标原则不同，招标文件内容不同

【答案】 D
72、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（　　）。
A.采用成本加酬金的计价方式
B.成本部分由承包商承担
C.GMP 一经设定，在实施过程中不得调整
D.工程实际总费用超过GMP 的部分由业主承担

【答案】 A
73、依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。
A.传真
B.电子邮件
C.登记
D.信件

【答案】 C
74、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

【答案】 C
75、采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是()
A.确定中标价
B.确定合同价
C.衡量各投标书优劣的依据
D.确定投标人实现各种指标的依据

【答案】 C
76、当事人以正在建造的建筑物抵押的，抵押合同自（ ）之日起生效。
A.签订
B.登记
C.履行
D.主合同生效

【答案】 B
77、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。
A.最低投标价法
B.综合评标法
C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.综合评估法

【答案】 C
78、下列属于非营利法人的是（ ）。
A.有限责任公司
B.机关法人
C.事业单位
D.股份有限公司

【答案】 C
79、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。
A.以投标人的平均报价作为评标价
B.以中标人的评标价作为中标价
C.以报价最低的投标价为中标价
D.以中标人的报价为中标价

【答案】 D
80、承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，责任后果包括（）。
A.增加的费用由承包人承担
B.增加的费用由发包人承担
C.工期给予顺延
D.应根据检查结果判断

【答案】 A
81、健康档案中健康数据的收集方式有（　　）。
A.健康筛查
B.利用现存资料
C.社区调查
D.经常性工作记录
E.小组讨论

【答案】 A
82、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（　），订立书面合同。
A.7 日内
B.10 日内
C.15 日内
D.30 日内

【答案】 D
83、下列属于安全运动条件的是（　　）。
A.身体不适时要休息
B.一开始不要做剧烈的运动
C.水分的补给充足
D.饿了也要坚持运动
E.可以长时间进行室内运动

【答案】 A
84、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。
A.发包人负责试验，费用由发包人承担
B.发包人负责试验，费用由承包人承担
C.承包人负责试验，费用由发包人承担
D.承包人负责试验，费用由承包人承担

【答案】 C
85、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　　）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】 C
86、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。
A.保证
B.定金
C.留置
D.质押

【答案】 D
87、建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（　）。
A.转包、未经发包人同意擅自分包
B.未按合同约定支付设计费用
C.发包人无法履行合同
D.发包人原因造成设计停止

【答案】 A
88、建设工程施工过程中发生化学品泄露，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应有保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程( )。
A.一切险
B.一切险加第三者责任险
C.一切险加人身保险
D.一切险加人身意外伤害险

【答案】 B
89、（2018年真题）关于评标委员会的说法，正确的是（　）。
A.评标委员会成员的名单应当保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

【答案】 A
90、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（　　）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（　　）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.7天，60天
B.7天，90天
C.14天，60天
D.14天，90天

【答案】 B
91、设计施工总承包合同的订立中，（ ）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。
A.通用条款
B.专用条款
C.合同协议书
D.中标通知书

【答案】 A
92、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。
A.工程本身的损害
B.工程所需清理费用
C.承包人的施工机械损坏
D.因工程损害导致的第三方财产损失

【答案】 C
93、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自( )之日设立。
A.转移产权证
B.抵押物登记
C.当事人签字
D.转移房屋占有

【答案】 B
94、（2015年真题）招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（　　）承担责任。
A.招标代理机构
B.招标监管部门
C.投标人
D.招标人

【答案】 D
95、成本加酬金合同还可分为的形式不包括（　　）
A.成本加固定酬金合同
B.成本加固定百分比酬金合同
C.成本加可变酬金合同
D.固定总价合同

【答案】 D
96、蛋白质消化率的评价方法主要包括（　　）。
A.蛋白质主观消化率
B.蛋白质最大消化率
C.蛋白质表观消化率
D.蛋白质真消化率
E.蛋白质最低消化率

【答案】 C
97、合同法律关系的要素包括（）。
A.主体.客体.对象
B.主体.内容.对象
C.主体.客体.内容
D.客体.内容.对象

【答案】 C
98、设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（　）。
A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查
B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致
C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件
D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件

【答案】 B
99、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（　　）。
A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准
B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准
C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差
D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值

【答案】 D
100、甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的汽车出质给乙签订了字据，后甲未将该车按约交付给乙，而将该车卖与了丙。后为此引起纠纷。下列选项正确的是（）。
A.丙不能取得该车的所有权，因为该车已质押给了乙
B.丙能取得该车的所有权，但乙可依质权向丙进行追偿
C.丙能取得该车的所有权，乙不能向丙要求返还该车
D.丙能否取得该汽车的所有权，取决于乙是否同意

【答案】 C
101、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（　　）。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织
B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意
D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】 D
102、阻碍维生素A吸收的因素包括（　　）。
A.脂肪酸
B.植酸
C.碱性药物
D.草酸
E.矿物质

【答案】 A
103、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（　）。
A.人员成本
B.材料成本
C.设备成本
D.分包成本

【答案】 A
104、承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度，尤其要做好（　　）的质量检查。
A.工程隐蔽后
B.工程隐蔽中
C.工程隐蔽前
D.竣工验收

【答案】 C
105、关于建设工程施工合同中，物价浮动合同价格调整的说法，正确的是（ ）。
A.适用于工期在24 个月以内一般没有调价条款，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款
B.工期24 个月以上的施工合同，应设置调价条款
C.工程量清单中总价支付同样适用于调价公式
D.价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源，应以基准日的价格为准

【答案】 D
106、市场经济主要是依据（　）规范当事人的交易行为。
A.行政手段
B.合同
C.诚信
D.道德

【答案】 B
107、合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当()确定费用负担的责任。
A.按交易习惯
B.依据合同的相关条款
C.签订补充协议
D.按履行义务一方承担的原则

【答案】 C
108、设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，正确的是（　）。
A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担
B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保
C.承包人只需为其现场劳务施工人员投保
D.发包人只需为其现场管理人员投保

【答案】 B
109、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确的是（）。
A.设备转移给银行占有
B.抵押权自签订之日起设立
C.因未办理抵押登记，抵押权尚未设立
D.设立的抵押权能够对抗善意第三人

【答案】 B
110、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。
A.发包人
B.施工承包人
C.监理人
D.设计单位

【答案】 A
111、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()
A.指定分包商可以与雇主直接订立合同
B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作
C.承包商不能收取指定分包商的管理费
D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

【答案】 D
112、某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（　）补偿。
A.保险公司
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人共同

【答案】 C
113、 在设计施工阶段不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（ ）批准。
A.发包人
B.监理人
C.本级建设行政主管部门
D.发包人与监理人共同

【答案】 B
114、关于代理，下列说法不正确的是（　　）
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销
C.代理人只能在代理权限内实施代理行为
D.无权代理的法律后果由被