建设部建设工程设计合同民用模板.doc

建设工程设计协议
[民用建设工程设计协议]

工程名称: ______________________________
工程地点:_______________________________
协议编号: ______________________________
（由设计人编填）
设计证书等级: __________________________
发包人: ________________________________
设计人: ________________________________
签署日期: ______________________________

监定
中国建设部
国家工商行政管理局

发包人: _________________________________________
设计人: _________________________________________
　　发包人委托设计人负担_______________________________工程设计, 经双方协商一致, 签署本协议。依据《中国协议法》、 《中国建筑法》及其她相关法律、 行政法规、 遵照平等、 自愿、 公平和老实信用标准, 双方就本建设工程施工项协商一致, 签订本协议。
　　第一条　本协议依据下列文件签署:
　　1.1《中国协议法》《中国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理要求》。
　　1.2国家及地方相关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程同意文件。

　　第二条　本协议设计项目内容: 名称、 规模、 阶段、 投资及设计费等见下表。
<div align="center">序号</div>
<div align="center">分项目名称</div>
建设规模
设计阶段及内容
<div align="center">估算总投资
（万元）
费率
%
估算设计费（元）
<div align="center">层数</div>
<div align="center">建筑面积
（m2）</div>
<div align="center">方案</div>
<div align="center">初步设计</div>
<div align="center">施工图</div>

第三条 发包人应向设计人提交相关资料及文件:
<div align="center">序号</div>
<div align="center">资料及文件名称</div>
<div align="center">份数</div>
<div align="center">提交日期</div>
<div align="center">相关事宜</div>

第四条　设计人应向发包人交付设计资料及文件:
<div align="center">序号</div>
<div align="center">资料及文件名称</div>
<div align="center">份数</div>
<div align="center">提交日期</div>
<div align="center">相关事宜</div>

第五条 本协议设计收费估算为________________________元人民币。设计费支付进度详见下表。
<div align="center">付费次序</div>
<div align="center">占总设计费
%</div>
<div align="center">付费额
（元） </div>
<div align="center">付费时间
（由交付设计文件所决定） </div>
第一次付费
20%定金

第二次付费

第三次付费

第四次付费

第五次付费

说明:
　　1.提交各阶段设计文件同时支付各阶段设计费。
　　2.在提交最终一部分施工图同时结清全部设计费, 不留尾款。
　　3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定, 多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时, 双方另行签署补充协议。
　　4.本协议推行后, 定金抵作设计费。

　　第六条 双方责任
　　6.1发包人责任:
　　6.1.1发包人按本协议第三条要求内容, 在要求时问内向设计人提交资料及文件, 并对其完整性、 正确性立刻限负责, 发包人不得要求设讨人违反国家相关标准进行设计。
　　发包人提交上述资料及文件超出要求期限15天以内, 设计人按协议第四条要求交付设计文件时间顺延; 超出要求期限15天以上时, 设计人员有权重新确定提交设计文件时问。
　　6.1.2发包人变更委托设计项目、 规模、 条件或因提交资料错误, 或所提交资料作较大修改, 以致造成设计人设计需返工时, 双方除需另行协商签署补充协议（或另订协议）、 重新明确相关条款外, 发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
　　在未签协议前发包人已同意, 设计人为发包人所做各项设计工作, 应按收费标准, 对应支付设计费。
　　6.1.3发包人要求设计人比协议要求时间提前交付设计资料及文件时, 假如设计人能够做到, 发包人应依据设计人提前投入工作量, 向设计人支付赶工费。
　　6.1.4发包人应为派赴现场处理相关设计问题工作人员, 提供必需工作生活及交通等方便条件。
　　6.1.5发包人应保护设计人投标书、 设计方案、 文件、 资料图纸、 数据、 计算软件和专利技术。未经设计人同意, 发包人对设计人交付设计资料及文件不得私自修改、 复制或向第三人转让或用于本协议外项目, 如发生以上情况, 发包人应负法律责任, 设计人有权向发包人提出索赔。
　　6.2设计人责任:
　　6.2.1设计人应按国家技术规范、 标准、 规程及发包人提出设计要求, 进行工程设计, 按协议要求进度要求提交质量合格设计资料, 并对其负责。
　　6.2.2设计人采取关键技术标准是:
　　6.2.3设计合理使用年限为_____________________年。
　　6.2.4设计人按本协议第二条和第四条要求内容、 进度及份数向发包人交付资料及文件。
　　6.2.5设计人交付设计资料及文件后, 按要求参与相关设计审查, 并依据审查结论负责对不超出原定范围内容做必需调整补充。设计人按协议要求时限交付设计资料及文件, 本年内项目开始施工, 负责向发包人及施工单位进行设计交底、 处理相关设计问题和参与完工验收。在一年内项目还未开始施工, 设计人仍负责上述工作, 但应按所需工作量向发包人合适收取咨询服务费, 收费额由双方约定。
6.2.6设计人应保护发包人知识产权, 不得向第三人泄露、 转让发包人提交产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失, 发包人有权向设计人索赔。
第七条 违约责任:
7.1在协议推行期间, 发包人要求终止或解除协议, 设计人未开始设计工作, 不退还发包人已付定金; 已开始设计工作, 发包人应依据设计人已进行实际工作量, 不足二分之一时, 按该阶段设计费二分之一支付; 超出二分之一时, 按该阶段设计费全部支付。
　　7.2发包人应按本协议第五条要求金额和时间向设计人支付设计费, 每逾期支付一天, 应负担支付金额千分之二逾期违约金。逾期超出30天以上时, 设计人有权暂停推行下阶段工作, 并书面通知发包人。发包人上级或设计审批部门对设计文件不审批或本协议项目停缓建, 发包人均按7.1条要求支付设计费。
　　7.3设计人对设计资料及文件出现遗漏或错误负责修改或补充。因为设计人员错误造成工程质量事故损失, 设计人除负责采取补救方法外, 应免收直接收损失部分设计费。损失严重依据损失程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金, 赔偿金由双方约定为实际损失__________________％。
　　7.4因为设计人本身原因, 延误了按本协议第四条要求设计资料及设计文件交付时间, 每延误一天, 应减收该项目应收设计费千分之二。
　　7.5协议生效后, 设计人要求终止或解除协议, 设计人应双倍返还定金。
　　第八条 其她
　　8.1发包人要求设计人派专员留驻施工现场进行配合与处理相关问题时, 双方应另行签署补充协议或技术咨询服务协议。
　　8.2设计人为本协议项目所采取国家或地方标准图, 由发包人自费向相关出版部门购置。本协议第四条要求设计人交付设计资料及文件份数超出《工程设计收费标准》要求份数, 设计人另收工本费。
　　8.3本工程设计资料及文件中, 建筑材料、 建筑构配件和设备。应该注明其规格、 型号、 性能等技术指标, 设计人不得指定生产厂、 供给商。发包人需要设计人设计人员配合加工定货时, 所需要费用由发包人负担。
　　8.4发包人委托设计配合引进项目设计任务, 从询价、 对外谈判、 中国外技术考察直至建成投产各个阶段, 应吸收负担相关设计任务设计人参与。出国费用, 除制装费外, 其它费用由发包人支付。
　　8.5发包人委托设计人负担本协议内容之外工作服务, 另行支付费用。
　　8.6因为不可抗力原因致使协议无法推行时, 双方应立刻协商处理。
　　8.7本协议发生争议, 双方当事人应立刻协商处理。也可由当地建设行政主管部门调解, 调解不成时, 双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在协议中约定仲裁机构, 事后又未达成仲裁书面协议, 可向人民法院起诉。
　　8.8本协议一式______________份, 发包人________________份, 设计人___________份。
　　8.9本协议经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
　　8.10本协议生效后, 按要求到项目所在省级建设行政主管部门要求审查部门立案。双方认为必需时, 到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方推行完协议要求义务后, 本协议即行终止。
　　8.11本协议未尽事宜, 双方可签署补充协议, 相关协议及双方认可来往电报、 传真、 会议纪要等, 均为本协议组成部分, 与本协议含有相同法律效力。
8.12其它约定事项:
发包人名称: 　　　　　　　　　 设计人名称: 　
　　　　　 （盖章）　　　　　　　　　　 （盖章）
法定代表人: （签字）　　　　 法定代表人: （签字）
委托代理人: （签字）　　　　 委托代理人: （签字）
住　　 所: 　　　 住　　 所:
邮 政 编 码: 　　　 邮 政 编 码:
电　　 话: 　　　 电　 　话:
传　　 真: 　　　 传　 　真:
开 户 银 行: 　　　 开 户 银 行:
银 行 帐 号: 　　　 银 行 帐 号:
建设行政主管部门立案: 　　　 鉴 证 意 见:

　　　　 （盖章）　　　　　　　　　 　（盖章）
备 案 号: 　　　　　　　　　　　 经 办 人:
备 案 日 期: 　　年　月　日　　 鉴 证 日 期: 　　年　月　日