2026年备考设备监理师之设备监理合同强化训练试题高频卷附答案.docx

2026年备考设备监理师之设备监理合同强化训练试题高频卷附答案

单选题（共150题）
1、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有( )。
A.扣押权
B.留置权
C.处置权
D.抵押权

【答案】 B
2、根据《劳动法》，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当按照不低于工资的( )支付劳动者工资报酬。
A.100%
B.150%
C.200%
D.300%

【答案】 D
3、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是( )。
A.中标合同金额的5%
B.中标合同金额的10%
C.合同价格的5%
D.合同价格的10%

【答案】 A
4、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是( )。
A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算
B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一
C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行
D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效

【答案】 C
5、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人的宅基地使用权
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施

【答案】 A
6、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。
A.追认权或者拒绝权
B.催告权或者撤销权
C.追认权或者撤销权
D.同意权或者拒绝权

【答案】 A
7、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是( )。
A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因
B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意
C.修改合同中业主的职责
D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】 C
8、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是( )。
A.工程师
B.工程师的助理
C.承包商
D.分包商

【答案】 C
9、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是( )。
A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任
B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任
C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任
D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任

【答案】 D
10、下列关于保证的说法不正确的是( )。
A.学校不得为保证人
B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人
C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证
D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任

【答案】 B
11、下列( )财产可以抵押。
A.土地所有权
B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权
C.以公开协商方式取得的土地承包经营权
D.有争议的财产

【答案】 C
12、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是( )。
A.逾期送达的投标文件
B.没有送到指定地点的投标文件
C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件
D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

【答案】 C
13、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。
A.合同价格
B.最终付款证书中确认的金额
C.竣工结算总额
D.中标合同金额

【答案】 D
14、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是( )。
A.评标委员会未组建
B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为
C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持
D.投标人对开标时间有异议

【答案】 B
15、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在( )的42天内。
A.承包商提交履约担保后
B.承包商收到中标函后
C.工程师发出开工通知后
D.双方签订合同后

【答案】 B
16、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是( )。
A.合同条件
B.承包商建议书
C.业主要求
D.投标函

【答案】 D
17、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括( )。
A.民事责任
B.行政责任
C.经济责任
D.刑事责任

【答案】 C
18、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是( )。
A.2009年6月1日
B.2009年6月15日
C.2009年6月17日
D.2009年6月30日

【答案】 C
19、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，( )后的56天内支付。
A.工程师收到最终报表
B.业主收到结清证明
C.工程师收到结清证明
D.业主收到工程师发出的付款证书

【答案】 D
20、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照( )的计算方法，支付逾期付款利息。
A.合同约定
B.买受人提供
C.银行延期付款规定
D.法律规定

【答案】 A
21、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以( )进行。
A.英语
B.法语
C.世界语
D.合同规定的交流语言

【答案】 D
22、某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。
A.以自己的名义向人民法院主张该购房款
B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款
C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款
D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款

【答案】 A
23、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。
A.合同价格
B.最终付款证书中确认的金额
C.竣工结算总额
D.中标合同金额

【答案】 D
24、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是( )。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.造成工程暂停的责任方

【答案】 C
25、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到( )后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。
A.接收证书
B.履约担保
C.履约证书
D.保留金

【答案】 C
26、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是( )。
A.9月10日
B.9月20日
C.9月25日
D.9月30日

【答案】 B
27、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，( )可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。
A.工程师
B.工程师助手
C.雇主
D.雇主代表

【答案】 C
28、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是( )。
A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作
B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用
C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿
D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求

【答案】 A
29、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是( )。
A.开工日期起，至竣工日期
B.签发开工通知起，至竣工时间届满
C.开工日期起，至签发工程接收证书
D.签发开工通知起，至签发履约证书

【答案】 C
30、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 D
31、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是( )。
A.期满前3个月内
B.期满前6个月内
C.期满后15日内
D.期满后3个月内

【答案】 A
32、如果业主打算更换工程师，应提前( )天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。
A.14
B.28
C.35
D.42

【答案】 D
33、一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于( )的财产。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.指定分包商

【答案】 A
34、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过( )。
A.合同价格
B.最终付款证书中确认的金额
C.竣工结算总额
D.中标合同金额

【答案】 D
35、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在( )前不能合理预见”。
A.提交投标书日期
B.基准日期
C.实施工程
D.进入现场

【答案】 A
36、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是( )。
A.主要工艺、技术采用特定专有技术
B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
D.国有资金投资占控股或者主导地位

【答案】 C
37、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是( )。
A.无权代理
B.表见代理
C.越权代理
D.委托代理

【答案】 B
38、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前( )天通知承包商。
A.10
B.14
C.20
D.28

【答案】 B
39、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指( )。
A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润
B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润
C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润
D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

【答案】 B
40、投标邀请书，是指招标人向( )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。
A.3
B.5
C.7
D.9

【答案】 A
41、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括( )。
A.法定解除和约定解除
B.违法解除和合法解除
C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除
D.行政解除和司法解除

【答案】 A
42、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是( )。
A.中标合同金额的5%
B.中标合同金额的10%
C.合同价格的5%
D.合同价格的10%

【答案】 A
43、如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是( )条款。
A.不可抗力
B.索赔
C.风险与保险
D.竣工结算

【答案】 A
44、投标邀请书，是指招标人向( )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。
A.3
B.5
C.7
D.9

【答案】 A
45、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是( )。
A.承包商完成全部工程的日期
B.工程通过竣工试验的日期
C.工程师签发接收证书的日期
D.接收证书中注明的竣工的日期

【答案】 D
46、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，( )。
A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额
B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额
C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费
D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整

【答案】 C
47、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得( )的补偿。
A.工期延长
B.相应费用
C.合理利润
D.工期延长和相应费用加合理利润

【答案】 D
48、法定代理终止条件是( )
A.代理期限届满
B.被代理人取消委托
C.代理人辞去委托
D.代理人丧失行为能力

【答案】 D
49、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是( )。
A.撤销事由发生之日起1年内没有行使
B.撤销事由发生之日起2年内没有行使
C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使
D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使

【答案】 C
50、设备监理工程师的合同管理对象是( )。
A.合同内容
B.设备工程
C.监理合同
D.设备合同

【答案】 D
51、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的( )天内，工程师应当作出处理决定。
A.14
B.28
C.35
D.42

【答案】 D
52、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的( )天内，向业主发出期中付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 B
53、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由( )承担责任。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.分包商

【答案】 B
54、投标人参加投标的，应当在( )送达投标文件。
A.投标有效期内
B.评标开始之前
C.开标时间之前
D.中标通知书发出之前

【答案】 C
55、下列属于民事法律关系客体中行为的是( )。
A.货币
B.计算机软件
C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务
D.专利权

【答案】 C
56、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按( )执行
A.原价格
B.新价格
C.原价和新价的平均价格
D.当地市场价格

【答案】 B
57、根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括( )。
A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式
B.投标人须知、招标资料表和投标保函
C.投标人须知、业主要求和设计文件
D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划

【答案】 A
58、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是( )。
A.某新式武器的设计
B.地震灾区道路抢修
C.部分使用国有投资项目的施工
D.全部国有投资的项目前期咨询

【答案】 C
59、甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向( )申请执行。
A.仲裁委员会
B.人民法院
C.人民政府
D.甲的上级主管部门

【答案】 B
60、根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为( )年。
A.4
B.3
C.2
D.1

【答案】 A
61、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是( )。
A.2009年6月1日
B.2009年6月15日
C.2009年6月17日
D.2009年6月30日

【答案】 C
62、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是( )。
A.抵押权
B.土地承包经营权
C.地役权
D.建设用地使用权

【答案】 C
63、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是( )。
A.业主
B.工程师
C.工程师代表
D.承包商

【答案】 B
64、招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过( )。
A.招标项目估算价的10%
B.中标合同金额的10%
C.招标项目估算价的5%
D.中标合同金额的2%

【答案】 B
65、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。
A.低于当地同行业的标准
B.高于当地同行业的标准
C.低于本国同行业的标准
D.高于本国同行业的标准

【答案】 A
66、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的( )。
A.安全设施
B.安全警示标志
C.安全疏散标志
D.安全报警装置

【答案】 B
67、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的( )单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
A.生产、运输、储存
B.生产、使用、储存
C.生产、运输、使用
D.生产、经营、储存

【答案】 D
68、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。
A.尚无合同关系
B.合同没有成立
C.合同已经成立
D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任

【答案】 C
69、承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是( )。
A.即时处分权
B.使用权
C.留置权
D.收益权

【答案】 C
70、业主谈判的目的不包括( )。
A.宣传自己的优势
B.了解报价的构成
C.讨论并共同确认某些局部变更
D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化

【答案】 A
71、甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是( )。
A.请求乙双倍返还定金40万元
B.请求乙支付违约金30万元
C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元
D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元

【答案】 D
72、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在( )内，及时提交索赔报告。
A.已经察觉索赔事由后28天
B.理应察觉索赔事由后28天
C.取得现场资料后28天
D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间

【答案】 D
73、质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括( )。
A.日常监督检查
B.定期监督检查
C.产品质量监督抽查
D.产品自查自检

【答案】 D
74、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是( )。
A.由出卖人负责
B.由买受人承担
C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担
D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担

【答案】 D
75、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是( )。
A.受赠
B.收益
C.继承
D.受让

【答案】 B
76、买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是( )。
A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的
B.交由承运人运输的在途标的物
C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的
D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的

【答案】 C
77、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是( )。
A.逾期送达的投标文件
B.没有送到指定地点的投标文件
C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件
D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

【答案】 C
78、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，( )是工程师可以行使的权力之一。
A.修改施工计划
B.解除承包商根据合同应承担的责任
C.在工程进行中向承包商发布信息和指示
D.解除雇主根据合同应承担的责任

【答案】 C
79、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行( )，并将结果通知工程师。
A.目视检查
B.化学试验
C.物理实验
D.性能检查

【答案】 A
80、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在( )，提交工程师两套副本。
A.移交工程时
B.竣工试验开始前
C.通过竣工试验后
D.申请签发接收证书时

【答案】 B
81、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是( )。
A.全部使用国有资金投资的项目
B.部分使用国有资金投资的项目
C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目
D.使用外国政府贷款的项目

【答案】 C
82、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从( )起算。
A.2月5日
B.2月7日
C.2月9日
D.2月10日

【答案】 C
83、下列属于民事法律关系客体中行为的是( )。
A.货币
B.计算机软件
C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务
D.专利权

【答案】 C
84、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是( )。
A.工程师承担风险，承包商承担费用
B.工程师承担风险，业主承担费用
C.承包商承担风险和费用
D.业主承担风险和费用

【答案】 C
85、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于( )地位。
A.原告
B.第三人
C.证人
D.被告

【答案】 C
86、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。
A.视为数量和质量符合约定
B.视为数量和质量不符合约定
C.卖方可以行使催告权
D.视为卖方违约，追究违约责任

【答案】 A
87、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有( )。
A.扣押权
B.留置权
C.处置权
D.抵押权

【答案】 B
88、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是( )。
A.张某因工伤要求损害赔偿
B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金
C.甲厂购买的机床存在质量缺陷
D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁

【答案】 D
89、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归( )。
A.业主
B.工程师
C.承包商
D.指定分包商

【答案】 A
90、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔( )。
A.工期、费用和利润
B.费用和利润
C.工期和费用
D.工期和利润

【答案】 C
91、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院( )。
A.解除甲乙之间的合同
B.撤销甲乙之间的合同
C.撤销甲转让设备的行为
D.变更甲转让设备的价格

【答案】 C
92、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是( )。
A.工程师
B.业主
C.承包商
D.造成工程暂停的责任方

【答案】 C
93、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。
A.低于当地同行业的标准
B.高于当地同行业的标准
C.低于本国同行业的标准
D.高于本国同行业的标准

【答案】 A
94、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是( )。
A.交付设备
B.交付设备所有权凭证和其他凭证
C.移交设备中体现的知识产权
D.接受设备检验

【答案】 C
95、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是( )的构成条件之一。
A.进行工程竣工试验
B.工程接收
C.进行工程竣工后试验
D.签发履约证书

【答案】 B
96、代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的( )行为。
A.法律
B.代理
C.行政
D.执法

【答案】 A
97、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至( )。
A.2021年5月4日
B.2034年3月8日
C.2021年12月31日
D.2034年12月31日

【答案】 C
98、承包商应当在( )之前，任命承包商代表。
A.基准日期
B.开始现场工作
C.提交履约担保
D.开工日期

【答案】 D
99、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有( )。
A.资格预审
B.资格后审
C.特别审查
D.现场踏勘

【答案】 A
100、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。
A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B.抵押人的宅基地使用权
C.抵押人拥有的股票
D.学校设施

【答案】 A
101、恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，正确的是( )。
A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作
B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢复达到合同要求
C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成
D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程

【答案】 C
102、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是( )。
A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权
B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失
C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人
D.承包人行使优先权的期限为12个月

【答案】 C
103、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是( )。
A.固定总价合同
B.纯单价合同
C.单价与包干混合式合同
D.成本加固定费用

【答案】 A
104、承包商提交履约保证的期限是( )。
A.收到中标函后的28天内
B.签订合同后的28天内
C.收到开工通知后的28天内
D.设备工程合同生效前

【答案】 A
105、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括( )。
A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式
B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式
C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式
D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式

【答案】 B
106、根据《物权法》，物权分为( )。
A.所有权、债权和用益物权
B.动产物权、不动产物权和权利质权
C.所有权、用益物权和担保物权
D.抵押权、质权和留置权

【答案】 C
107、在买卖合同中，买受人的义务有( )。
A.对标的物提供质量保证
B.受领标的物
C.对标的物提供权利担保
D.提供有关单证和资料

【答案】 B
108、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在( )天内作出决定。
A.21
B.28
C.56
D.84

【答案】 D
109、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从( )。
A.开工日期起到颁发工程接收证书止
B.开工日期起到颁发最终付款证书止
C.基准日期起到颁发工程接收证书止
D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】 A
110、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于( )个月。
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 B
111、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在( )。
A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测
B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测
C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

【答案】 D
112、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。
A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解
B.撤销施工单位资质证书的决定
C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分
D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

【答案】 B
113、某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。
A.招标文件为准，开标时间后延
B.招标文件为准，开标时间不变
C.书面解答为准，开标时间后延
D.书面解答为准，开标时间不变

【答案】 C
114、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指( )中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。
A.投标书附录
B.中标函
C.合同协议书
D.承包商建议书

【答案】 A
115、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至( )。
A.2021年5月4日
B.2034年3月8日
C.2021年12月31日
D.2034年12月31日

【答案】 C
116、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是( )。
A.设计文件
B.业主要求
C.承包商文件
D.投标书

【答案】 B
117、《产品质量法》规定产品质量责任包括( )。
A.企业赔偿责任、商家赔偿责任
B.民事责任、行政责任、刑事责任
C.一切责任
D.产品责任、缺陷责任

【答案】 B
118、在( )后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，并将发现的任何问题通知工程师。
A.收到开工通知
B.收到中标通知
C.进驻现场
D.提供设计文件

【答案】 A
119、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+( )时成立。
A.甲将汇票交付于乙
B.汇票登记
C.甲将汇票提存于公证处
D.质押合同签字

【答案】 A
120、甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为( )。
A.有效
B.无效
C.乙追认后有效
D.乙拒绝后无效

【答案】 A
121、下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是( )。
A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费
B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额
C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务
D.误期损害赔偿费按日计算

【答案】 C
122、根据《保险法》，对保险合同中( )的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。
A.纠纷解决方式
B.免除保险人责任
C.保险费用收取
D.免除投保人责任