2026年备考一级建造师之一建工程法规押题练习试题（备用卷）含答案.docx

2026年备考一级建造师之一建工程法规押题练习试题（备用卷）含答案

单选题（共150题）
1、甲施工单位与乙施工单位联合承包住宅小区建设工程，双方约定各方的工作范围并要求各自对自己施工的质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成30万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（ ）。
A. 乙承担全部责任
B. 乙承担主要责任，甲承担次要责任
C. 甲、乙承担连带责任
D. 由双方协商责任的分配

【答案】 C
2、劳动争议仲裁委员会主任由()担任。
A.职工代表
B.用人代表
C.企业工会代表
D.劳动行政部门代表

【答案】 D
3、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（　）。 2016
A.建设单位不得调整合同工期
B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续
C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整
D.建设单位应当拆除施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案

【答案】 C
4、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定：签约后一周内交付货物，届时合同生效；施工企业有权？……提取或…？提取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是（　）。2017真题
A.该仓储合同签订即生效，不以交付为要件
B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费
C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效
D.如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费

【答案】 A
5、某建筑公司与职工小王因为工资奖金的问题产生了劳动争议，小王准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据《劳动法》的规定，对劳动仲裁的理解正确的是（）。
A.必须是当事人双方都要求仲裁，才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
B.只要当事人任何一方要求仲裁，就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
C.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出
D.仲裁应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请

【答案】 B
6、无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定( )时间的劳动合同。
A.工作
B.解除
C.终止
D.续订

【答案】 C
7、甲、乙因水利工程的质量问题纠纷诉讼至人民法院，甲若申请工程质量鉴定，申请时间应是()。
A.一审法院判决前
B.二审法院开庭前
C.举证期限内
D.一审法院庭审辩论期间

【答案】 C
8、下列关于保险合同的说法中，正确的是( )。
A.保险合同只能由被保险人和保险人签订
B.被保险人或受益人必须是投保人
C.保险合同仅以财产为保险标的
D.受益人由被保险人或投保人指定

【答案】 D
9、李某因房屋质量问题与某房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，本案应当由( )人民法院管辖。
A.合同签署地
B.房屋所在地
C.李某住所地
D.房地产公司注册登记地

【答案】 B
10、根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。（2015）
A.按照首席仲裁员的意见作出
B.按照多数仲裁员的意见作出
C.按照仲裁委员会主任的意见作出
D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

【答案】 B
11、甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。双方约定，运输过程中如因不可抗力导致货物损坏的，责任由买受人承担。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。
A.运输公司可以要求甲支付运费
B.运输公司可以要求乙支付运费
C.甲可以要求乙赔偿损失
D.乙可以要求甲支付设备款

【答案】 D
12、全国重点文物保护单位的建设控制地带，经()批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。
A.县级以上地方人民政府
B.社区的市级人民政府
C.省、自治区、直辖市人民政府
D.国务院

【答案】 C
13、接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。
A.要约到达受要约人之前
B.承诺通知到达要约人之前
C.承诺通知发出之前
D.承诺通知到达要约人之后

【答案】 B
14、《招标投标法》规定的招标方式是（ ）。
A. 公开招标.邀请招标和议标
B. 公开招标和议标
C. 邀请招标和议标
D. 公开招标和邀请招标

【答案】 D
15、某施工单位承包了某工程，该工程计划于6月15日开工，该施工单位在5月5日与保险公司签订了建筑工程一切险，6月8日用于保险工程的材料、设备运抵现场，实际开工日期为月20日，建设工程一切险的起始时间为（ ）。
A.6月15日
B.5月5日
C.6月8日
D.6月20日

【答案】 C
16、甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自()时起不具有法律效力。
A.合同订立
B.合同生效
C.当事人提起诉讼
D.法院判决生效

【答案】 A
17、下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（ ）。
A.施工企业研发的新技术
B.施工企业研发的计价软件
C.施工企业编制的投标文件
D.监理企业编制的监理大纲

【答案】 A
18、安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（ ）。
A. 同时设计，同时施工，同时竣工验收
B. 同时设计，同时施工，同时投入使用
C. 同时论证，同时评价，同时投资
D. 同时投资，同时施工，同时评价

【答案】 B
19、要式合同是指()的合同。
A.法律上已经确定了一定的名称和规贝
B.当事人双方互相承担义务
C.根据法律规定必须采用特定形式
D.当事人双方意思表示一致即告成立

【答案】 C
20、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是（ ）。
A.建立安全生产管理制度
B.建立项目安全生产管理体系
C.监控分部分项工程
D.及时报告质量问题

【答案】 B
21、人民法院审理某工程纠纷后，决定缺席判决，其原因是（）。
A.提起诉讼一方当事人无故中途退庭
B.提起诉讼一方被反诉后，其当事人无故不到庭
C.被告一方提起反诉后，被告无故不到庭
D.被告一方经法院许可中途退庭

【答案】 B
22、关于竣工档案归档的说法，正确的有（ ）。
A.总承包单位应当在建设工程竣工验收后，及时向城建档案馆移交施工档案
B.实行总承包的项目，分包单位的档案资料可以直接向建设单位移交
C.档案归档应在工程项目竣工验收后6个月内完成
D.勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交

【答案】 D
23、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（　）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。
A.15
B.20
C.30
D.60

【答案】 A
24、（2020年真题）关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（　　）。
A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同
B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同
C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同

【答案】 C
25、实行工程总承包的工程项目中，对于超过一定规模的危险性较大的地下暗挖工程，专项方案应当由（ ）。
A.建设单位组织编制并召开专家论证会
B.施工总承包单位组织编制并召开专家论证会
C.专业承包单位组织编制，施工总承包单位组织召开专家论证会
D.施工总承包单位组织编制，专业承包单位组织召开专家论证会

【答案】 B
26、关于违约金与定金，表述正确的是()。
A.违约金存在于从合同之中
B.定金合同属于主合同
C.违约金与定金可能同时使用
D.当事人既能约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

【答案】 D
27、建设单位与承包商就某一工程签订了工程承包合同。在合同履行到1/3时，由于法律、行政法规的变更导致工程项目停建。此时，建设单位与承包商之间工程承包合同法律关系的终止属于()终止。
A.合同解除
B.债务已经按照约定履行
C.法律规定或者当事人约定终止的其他情形
D.债务相互抵消

【答案】 C
28、既属于建造师权利又属于建造师义务的是（ ）。
A.在本人执业活动中形成的文件上签字或加盖执业印章
B.接受继续教育
C.保守在执业中悉知的国家秘密和他人的商业、技术等秘密
D.保证执业成果的质量

【答案】 B
29、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有 3 个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为
A.简易交付
B.拟制交付
C.指示交付
D.占有改定

【答案】 C
30、关于重大责任事故罪,下列说法中正确的有（）
A.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,属于本罪
B.所有犯此罪的,都处3年以下有期徒刑或者拘役
C.强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤广事故或者造成其他严重后果的属于本罪
D.安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于本罪

【答案】 C
31、关于投标人资格审查与评标的说法，正确的有（ ）。
A.资格审查分为资格预审、资格后审
B.资格预审结束后，评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意评标结果
D.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查

【答案】 A
32、甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。2018真题
A.土地承包经营权
B.地役权
C.土地使用权
D.土地所有权

【答案】 B
33、某合同执行政府定价，签订合同时价格2000元／t，约定2013年3月1日交货，并约定了逾期违约金每天2元／t，但供货方2013年3月21日才交货。2013年3月15日时政府定价改为2500元／t。则买方应支付的货款为（ ）元／t。
A.1960
B.2000
C.2460
D.2500

【答案】 A
34、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是（）。
A.企业资质证书
B.营业执照
C.审计报告
D.安全生产承诺书

【答案】 B
35、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是 （）。
A. 现场施工人员
B. 分包单位
C. 建设单位
D. 总承包单位

【答案】 D
36、甲、乙、.丙三人按50万元、30万元、20万元的出资额设立合伙企业，并书面约定逐年按 出资额的比例分享利润、分担亏损。第一年税后利润100万元，第二年由于经营不善亏损200万元，则下列说法中，正确的是（ ）。
A.第一年甲应分配利润50万元
B.第二年乙分担亏损30万元
C.清算之前，合伙人可以要求分割合伙企业财产
D.第二年若企业清算，三人共赔偿100万元，责任终止

【答案】 A
37、承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列()费用，发包人不予赔偿。
A.被冲坏已施工的基础工程
B.停工期间设备闲置
C.清理现场，恢复施工
D.被冲坏的现场临时道路恢复

【答案】 B
38、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，双方在合同中约定，发包人对垫付资金按银行贷款利率 2 倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（ ）。
A.予以追缴
B.不予支持利息请求
C.支付按合同约定的利息
D.只支持按银行同期同类贷款利息支付

【答案】 D
39、某工程施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是（）。
A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理
B.施工合同是监理工程师实施监理的依据
C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权
D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定

【答案】 B
40、仲裁庭调解达成协议的，调解书自( )，即发生法律效力。
A.仲裁庭制作完成后
B.当事人签收后
C.人民法院确认后
D.当事人签字后

【答案】 B
41、甲应聘到某施工单位，双方于2017年6月1日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2017年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（）。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应提前30日以书面形式通知用人单位
D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

【答案】 C
42、某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万。保险公司应当支付的保险金为（ ）万元。
A. 6
B. 14
C. 20
D. 26

【答案】 D
43、注册建造师有权()。
A.超出聘用单位业务范围从事执业活动
B.在两个或两个以上单位受聘或执业
C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动
D.对本人执业活动进行解释和辩解

【答案】 D
44、代表国家意志行使司法审判权的是（）。
A.调解机构
B.劳动仲裁机构
C.商事仲裁机构
D.人民法院

【答案】 D
45、建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期均为（ ）年。
A.3
B.5
C.7
D.10

【答案】 B
46、下列有关无固定期限劳动合同，说法正确的是（ ）。
A. 在本单位连续工作不满10 年的劳动者，均无权提出签订无固定期限合同
B. 无固定期限劳动合同由于没有终止时间，所以不可解除
C. 无固定期限劳动合同，约定试用期不得超过3 个月
D. 签订无固定期限劳动合同的劳动者，裁员时应当优先留用

【答案】 D
47、关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（ ）。
A.定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同
B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同
C.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失
D.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失
E.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

【答案】 D
48、某施工企业的安全生产许可证遗失,其应当（）。
A.向原发证机关声明作废,并申请补办
B.在公众媒体上声明作废,并申请补办
C.向原发证机关通报原件作废,补交罚款后补办
D.向原发证机关报告,并在媒体上声明作废后,申请补办

【答案】 D
49、下列关于工程建设强制性标准的监督检查的说法，正确是（ ）。
A.监督检查的内容包括工程管理人员是否熟悉强制性标准
B.工程质量监督机构应当对工程施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督
C.安全监督管理机构应当对工程勘察、设计、施工阶段执行强制性标准的情况实施监督
D.规划审查单位应当对工程设计阶段执行强制性标准的情况实施监督

【答案】 B
50、我国一级建造师执业资格的注册管理机构是()。
A.国家发展和改革委员会
B.省、自治区、直辖市建设行政主管部门
C.住房和城乡建设部及其授权机构
D.国务院

【答案】 C
51、某施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致一栋建筑倒塌，1名工人被砸死，直接经济损失120万元。该行为属于()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】 C
52、关于行政复议和行政诉讼，以下说法正确的是（ ）。
A.施工单位可以在收到行政处罚6个月内提出行政复议
B.行政诉讼案件为不动产的，管辖法院为不动产所在地法院
C.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先受理的人民法院管辖
D.申请人申请行政复议只能采用书面形式二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分）

【答案】 B
53、施工单位因违反施工合同而支付违约金后，建设单位仍要求其继续履行合同，则施工单 位应（）。
A.拒绝履行
B.继续履行
C.缓滅履行
D.要求对方支付一定费用后履行

【答案】 B
54、根据《著作权法》，著作权是（ ）。（2014）
A.随作品的发表而自动产生
B.随作品的创作完成而自动产生
C.在作品上加注版权后自动产生
D.在作品以一定的物质形态固定后产生

【答案】 B
55、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是（　）。2017真题
A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定
B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙
C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训
D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬

【答案】 B
56、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（　）。
A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩
C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

【答案】 B
57、下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是（ ）。
A.专业性
B.保密性
C.二审终审制
D.裁决的终局性

【答案】 C
58、下面的说法中，正确的是（ ）。
A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作
B.不得安排怀孕7 个月以上的女职工从事夜班工作
C.不得安排未成年工从事国家规定的第3 级体力劳动强度的工作
D.女职工生育不得少于60 天的产假

【答案】 B
59、根据《民法典》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是()。（2015）
A.兑付国债本息请求权
B.支付存款本金及利息请求权
C.基于合同的违约金请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【答案】 C
60、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（　）。 2016
A.发证机关核验施工许可证
B.发证机关受贿施工许可证
C.施工企业重新办理施工许可证
D.施工许可证自行废止

【答案】 D
61、根据《中华人民共和国合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（ ）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

【答案】 D
62、根据《劳动合同法》，下列关于劳务派遣的说法，错误的是（ ）。
A.劳务派遣用工模式劳动者的聘用与使用分离
B.因专职安全管理人岗的专业性太强，施工单位对该岗全部实行劳务派遣
C.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可
D.在劳务派遣中，用人单位应当与劳动者订立劳动合同

【答案】 B
63、某市A 区的建设单位将其位于本市B 区的办公楼发包给本市C 区的施工企业，双方在本市D 区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市（ ）人民法院提起诉讼。
A.A 区
B.B 区
C.D 区
D.C 区或A 区

【答案】 B
64、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（ ）。
A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时
B.水泥厂的答复文件到达施工单位时
C.施工单位发出订购水泥的要约时
D.水泥厂发出答复文件时

【答案】 B
65、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受（ ）的质量管理。
A. 咨询单位
B. 总承包单位
C. 监理单位
D. 建设单位

【答案】 B
66、施工企业委托物资部购买材料，业务部与材料商签订采购合同。本合同的主体应当是()。
A.施工企业与物资部
B.物资部与材料商
C.施工企业与材料商
D.施工企业、物资部和材料商

【答案】 D
67、在建设工程施工前，应由()将工程概况、施工方法、安全技术措施等向作业班组、作业人员进行交底。
A.项目负责人
B.安全生产管理机构
C.安全生产管理员
D.负责项目管理的技术人员

【答案】 D
68、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人提供预付款担保的时间应为( )。
A.发包人支付预付款10天前
B.签订合同后10天内
C.发包人支付预付款7天前
D.签订合同后7天内

【答案】 C
69、根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是(　)。（2015）
A.用于承重结构的混凝土试块
B.用于墙体混凝土使用的掺加剂
C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件
D.用于防水工程的水泥制品

【答案】 A
70、法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。 在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行 的说法中正确的是（ ）。
A. 乙可以向法院另行起诉
B. 乙可以申请法院恢复执行
C. 该执行已经终结
D. 乙可以提起审判监督程序

【答案】 B
71、建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地()以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.乡级
B.县级
C.市级
D.省级

【答案】 B
72、省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同( )部门划定并公布。
A.环保行政
B.城乡规划
C.建设行政
D.工商行政

【答案】 B
73、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是（ ）。
A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】 B
74、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（　）。( 2015真题 )
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准
D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准

【答案】 C
75、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是（　）。
A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的
B.不履行保修义务或者拖延改造保修义务的
C.将承包的工程转包或者违法分包的
D.未按照节能设计进行施工的

【答案】 C
76、下面不属于评标委员会成员的义务的是（ ）。
A. 评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处
B. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任
C. 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况
D. 评标委员会成员认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

【答案】 D
77、关于和解的说法，错误的是（）。
A. 和解协议具有强制执行的效力
B. 当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解
C. 和解可以发生在民事诉讼的任何阶段
D. 当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书

【答案】 A
78、工程保险中属于强制保险的是（ ）。
A. 工伤保险
B. 职业责任险
C. 建筑工程一切险
D. 意外伤害险

【答案】 A
79、关于建设工程分包的说法，正确的有（）（2014）
A.总承保单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业
D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

【答案】 A
80、根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（ ）。
A.法律
B.行政法规
C.地方性法规
D.部门规章

【答案】 D
81、关于法的效力层级，表述错误的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定
B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由全国人民代表大会常务委员会裁决
C.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由国务院裁决
D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人民代表大会常务委员会裁决

【答案】 D
82、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。（2016）
A.实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人
B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人
D.发包人和转包人或违法分包人对实际是公认的就工程价款的清偿承担连带责任

【答案】 B
83、关于联合体共同承包的说法，正确的是（ ）。
A.联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任
B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程
C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.联合体中标的，联合体各方应分别与招标人签订合同

【答案】 A
84、甲方与乙方签订了一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据我国《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
A.仲裁委员会所在地
B.合同签订地
C.乙方所在地
D.建设工程所在地

【答案】 A
85、安全生产许可证的有效期为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 C
86、向大气排放含有毒物质的废气，必须经过()，不超过规定的排放标准。
A.密闭处理
B.消毒处理
C.除尘处理
D.净化处理

【答案】 D
87、有关证据质证的概念理解正确的是()。
A.证据不是必须进行质证，未经质证的证据，可以作为认定案件事实的依据
B.物证原物可以不进行质证
C.质证是围绕证据的真实性、合法性、关联性，针对证据证明力有无以及证明力大小，进行质疑的过程
D.证人必须当场对质，因此，证人应旁听法庭审理

【答案】 C
88、根据《建筑法》，施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，应当给予的处罚是 （ ）。
A.吊销资质证书
B.责令停业整顿
C.责令改正，处以罚款
D.降低资质等级

【答案】 C
89、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2017年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2017年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2017年（）。
A.10月15日
B.10月22日
C.11月14日
D.12月14日

【答案】 C
90、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是（）。
A. 分包单位只对总承包单位负责
B. 建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
C. 建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
D. 总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

【答案】 D
91、甲将一处自有房屋卖给乙，与乙签订了买卖合同，尚未办理登记时，甲又将该房屋卖给丙，与丙签订买卖合同并办理登记。则（ ）。
A.甲和丙的房屋买卖合同无效
B.甲和乙的房屋买卖合同无效
C.甲和乙、丙的房屋买卖合同均有效
D.房屋所有权归乙所有

【答案】 C
92、下列单项合同中，可以不招标的是( )。
A.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同
B.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同
C.个人捐资的教育项目中合同估算价为120万元的监理合同
D.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

【答案】 A
93、对证据有无证明力和证明力大小进行审查确认是由()。
A.当事人进行质证
B.法院进行认证
C.证人出庭作证
D.鉴定人进行鉴定

【答案】 B
94、某建设单位暗示施工、监理单位违反国家规定，降低工程质量，造成重大安全事故的行为是()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.重大质量事故罪
D.工程重大安全事故罪

【答案】 D
95、根据文物保护法，属于受国家保护的文物的是（ ）。
A.与历史事件有关的建筑
B.具有历史价值的石刻
C.古脊椎动物化石
D.古人类化石

【答案】 B
96、保证人对债权人可以拒绝承担保证责任的情况是()。
A.保证合同是连带保证，债务人的财产没有执行完毕
B.保证合同是一般保证，债务人的财产没有执行完毕
C.保证合同没有明确采用保证的方式
D.债务人财产依法强制执行仍不能履行债务

【答案】 B
97、发包人按照合同约定的方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。
A.3%
B.5%
C.7%
D.9%

【答案】 A
98、根据《建筑工程五方责任主体项日负责人质量终身责任追究暂行办法》,勘察、设计单位项目负责人应对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任,应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设的()。
A.推荐性标准
B.强制性标准
C.地方性标准
D.全国性标准

【答案】 B
99、注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是()。
A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章
B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章
C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行
D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章

【答案】 B
100、某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是( )。
A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担
B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担
C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担
D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

【答案】 A
101、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（ ）。
A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权
B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任
C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任
D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追偿

【答案】 C
102、根据《建设工程质量管理条例》的规定，《工程质量保修书》应当明确保修的范围、期限和责任。其中最低保修期限是（ ）。
A.双方约定的
B.法定的
C.设计文件确定的
D.业主方规定的

【答案】 B
103、某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一 .审人民法院开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱,则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是（ ）。
A.人民法院可直接裁定先予执行
B.王某可请求一审人民法院裁定先予执行
C.因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行
D.若王某败诉，不需赔偿由此给施工单位造成的损失

【答案】 B
104、生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故而制定的工作方案属于（）。
A.综合应急预案
B.施工单位的生产安全事故应急救援预案
C.现场处置方案
D.专项应急预案

【答案】 D
105、某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢