2026年备考一级造价师之建设工程计价练习题(一)及答案.docx

2026年备考一级造价师之建设工程计价练习题(一)及答案

单选题（共150题）
1、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0126，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权()。
A.停止当期结算
B.自行调整付款计划表
C.与承包人商定减少当期付款额
D.与承包人协商抵减合同总额

【答案】 C
2、为合理划分发承包双方的合同风险，对于不实行招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（　　）。
A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天
B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天
C.施工合同签订前第28天
D.施工合同签订前第42天

【答案】 C
3、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。
A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的
B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的
C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的
D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

【答案】 A
4、某地拟建某市政道路工程，已知与其类似的已完工程造价指标为 600 元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的 10%、50%、20%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为 1.10、1.05、1.05。假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为 25%，则拟建工程的综合单价为（ ）元/㎡。
A.507.00
B.608.40
C.633.75
D.657.00

【答案】 C
5、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（　）。
A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用
B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资
C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用
D.在建设期内预计或实际支出的建设费用

【答案】 D
6、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（　）。
A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整
B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价
C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整
D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认

【答案】 D
7、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（ ）。
A.研究试验费
B.非专利技术使用费
C.引进技术和引进设备其他费
D.生产准备及开办费

【答案】 B
8、在施工过程的影响因素中，下列各项中属于技术因素的是（ ）。
A.工人的技术水平
B.所用材料的规格和性能
C.施工组织和施工方法
D.工资分配方式

【答案】 B
9、某进度款支付申请报告包含了下列内容：①本期已实施工程的价款；②累计已完 成的工程价款；③累计已支付的工程价款；④本斯已完成计日工金额；⑤应扣减的质量保证金。据此，发包人本期应支付的工程价款是（ ）。
A.②+①+③一④一⑤
B.②一③+①+④一⑤
C.③+①一②十④一⑤
D.①+②+③+④一⑤

【答案】 B
10、合理确定与控制工程造价的基础是项目决策的（）。
A.深度
B.正确性
C.内容
D.建设规模

【答案】 C
11、关于工程总承包合同价款中暂估价的调整，下列说法正确的是（ ）
A.总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的项目的预留金额
B.依法必须招标的暂估价项目，约定由承包人作为招标人的，承包人只需将评标结果报送发包人审批
C.依法必须招标的暂估价项目，确定中标金额后将其与价格清单中所列暂估价的金额差列入合同价格即可
D.不属于依法必须招标的暂估价项目，经发承包双方协商后，可以由承包人自行实施

【答案】 D
12、在确定材料消耗量的基本方法中，（ ）不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用。
A.现场技术测定法
B.实验室试验法
C.现场统计法
D.理论计算法

【答案】 C
13、在施工机械台班单价的组成中，对于安拆简单的轻型施工机械，安拆费及场外运费的运输距离应按（ ）km计算。
A.10
B.15
C.20
D.30

【答案】 D
14、下列预算项，属于安装工程预算的是（ ）。
A.电气照明工程预算
B.采暖通风工程预算
C.热力设备工程预算
D.弱电工程预算

【答案】 C
15、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是()。
A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用
B.规费包括工程排污费和住房公积金
C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准
D.社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用

【答案】 B
16、下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）
A.超出原设计范围的重大变更
B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化
C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加
D.超出价差预备费的国家重大政策性调整

【答案】 B
17、某分部分项工程的清单编码为010302006004，则该分部分项工程的清单项目名称顺序编码为（ ）。
A.01
B.02
C.006
D.004

【答案】 D
18、根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为（ ）。
A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息
B.建设投资+预备费+建设期利息
C.工程费用+工程建设其他费用+预备费
D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息

【答案】 D
19、FIDK合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日，在主体工程施工期间， 因重大公共活动政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工 期和费用分别为（）。
A. 4 天；750 元
B. 4天；450 无
C. 4天；0元
D. 2天;0元

【答案】 C
20、在工业项目总平面设计中，能够反映总平面设计用地经济合理性的指标是()。
A.厂房展开面积
B.建筑周长与建筑面积比
C.建筑系数
D.建筑体积

【答案】 C
21、当采用价格指数法调整价格差额时，现行价格指数的日期通常是指（ ）。
A.承包人申请签发进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的时间
B.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的签发时间
C.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天
D.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天的前42天

【答案】 D
22、某工作的自由时差为1 天，总时差为4 天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（ ）。
A.若施工暂停2 天，则承包人可获得工期补偿1 天
B.若施工暂停3 天，则承包人可获得工期补偿4 天
C.若施工暂停4 天，则承包人可获得工期补偿3 天
D.若施工暂停5 天，则承包人可获得工期补偿1 天

【答案】 D
23、（2020年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m2，同期毛石混凝土基础综合单价为580/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（）元/m2。
A.891
B.909
C.906
D.993

【答案】 B
24、下列费用中，不属于工程造价构成的是（ ）。
A.用于支付项目所需土地而发生的费用
B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用
C.流动资金
D.用于委托工程勘察设计所支付的费用

【答案】 C
25、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（　）。
A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整
B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价
C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整
D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认

【答案】 D
26、在进口设备原价的组成中，属于进口从属费用的是（ ）。
A.货价
B.国际运费
C.运输保险费
D.外贸手续费

【答案】 D
27、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（　）。
A.工程量清单缺项.漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担
B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款
C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整
D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加

【答案】 B
28、用1∶1水泥砂浆贴150mm×150mm×5mm瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，假设瓷砖损耗率为1.5%，砂浆损耗率为1%，则100m2瓷砖墙面中瓷砖和砂浆的消耗量（灰缝宽为2mm）分别为（　　）。
A. 4444块、1.00m3
B. 4394块、1.02m3
C. 4386块、1.05m3
D. 4387块、2.00m3

【答案】 B
29、根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（　）。
A.招标人的材料供应商提供的材料单价
B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值
C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价
D.当时当地市场的材料单价

【答案】 C
30、下列费用不属于材料单价的是（ ）。
A.运杂费
B.材料原价
C.采购及保管费
D.场内的运输损耗

【答案】 D
31、下列（　　）属于安全施工费。
A.施工机械的检验检测费用
B.砖、混凝土砌块等围挡的维修费用
C.治安综合治理费用
D.施工安全防护通道费用

【答案】 D
32、某施工企业承建某市区一住宅楼工程，工程不含税造价为2000万元，当地地方教育附加率为2%，则该工程应缴纳的建筑安装工程税金为()万元。
A.65.60
B.67.00
C.68.20
D.69.60

【答案】 D
33、某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%，增值税率为13%，则生产该台设备的利润为（ ）万元。
A.2.00
B.2.26
C.2.30
D.2.60

【答案】 A
34、一般来说，承发包双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额，通常是合同价款的（）。
A.2％
B.3％
C.5％
D.10％

【答案】 C
35、建筑安装工程概算指标所反映消耗量指标和造价指标的对象通常是（ )。
A.分项工程
B.结构构件
C.扩大结构构件
D.整个建筑物或构筑物

【答案】 D
36、下列不属于建设工程造价指数的是（ ）。
A.消耗量指数
B.人材机市场价格指数
C.单项工程造价指数
D.建设工程造价综合指数

【答案】 A
37、通过计时观察资料得知：人工挖二类土 1m3的基本工作时间为 6h，辅助工作时间占工序作 业时间的 2％。准备与结束工作时问、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3％、 2％、18％。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。
A.0.994
B.0.765
C.0.876
D.0.975

【答案】 A
38、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500 万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（　）万元。
A.520
B.530
C.540
D.550

【答案】 B
39、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是()
A.建材的最新市场价格
B.人工工资价格指数
C.某已完工程造价指标
D.建安工程造价指数

【答案】 A
40、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（　）。
A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%
B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%
C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算
D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款

【答案】 A
41、下列关于无形资产的计价原则，描述错误的是（ ）。
A.投资者按无形资产作为资本金或者合作条件投入时，按评估确认或合同协议约定的金额计价
B.购入的无形资产，按照实际支付的价款计价
C.企业自创并依法申请取得的无形资产，按开发过程中实际支出计价
D.无形资产计价入账后，应在其有效使用期期末核算

【答案】 D
42、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到的补偿是（）。
A.不能获得补偿
B.工期延长，但很难得到费用补偿
C.工期延长及费用补偿
D.工期延长、费用补偿及利润补偿

【答案】 B
43、砌筑10m3砖墙需基本用工22个工日，辅助用工为6个工日，超运距用工需3个工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。
A. 12. 72
B. 29. 0
C. 33. 64
D. 34. 72

【答案】 D
44、.已知某建筑工程施工合同总额为10000 万元，工程预付款按合同金额的10%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（ ）万元。
A.1000
B.5000
C.8000
D.6400

【答案】 C
45、下列费用中，应计入总价措施项目清单与计价表中的是（ ）。
A.垂直运输费
B.施工排水、降水费
C.大型设备进出场及安拆费
D.地上、地下设施和建筑物临时保护费

【答案】 D
46、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是（ ）。
A.职工退职金
B.冬季取暖补贴
C.夏季防暑降温费用
D.防暑降温饮料费用

【答案】 D
47、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。
A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力
B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人
D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同

【答案】 C
48、某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为 100 元/m3、96 元/m3，2020 年 7 月的造价信息发布价为 130 元/m3，则该月碎石的实际结算价格为（ ）元/m3。
A.117.0
B.120.0
C.124.4
D.130.0

【答案】 B
49、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节增值税额为（ ）万元。
A.316.80
B.345.60
C.380.16
D.384.00

【答案】 D
50、采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。
A.20
B.10
C.15
D.5

【答案】 B
51、根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。
A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费
B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费
C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣
D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用

【答案】 C
52、下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是（ ）。
A.监理费
B.竣工验收费
C.可行性研究费
D.工程造价咨询费

【答案】 B
53、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（　　）。
A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价
B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价
C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款
D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标

【答案】 B
54、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（　）。
A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量
B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量
C.成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量
D.总价合同应按实际完成的工程量计算

【答案】 A
55、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（ ）。
A.人工费
B.材料费
C.管理费
D.暂定金额

【答案】 C
56、某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元/台班。人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为()元。
A.2250
B.2925
C.5800
D.7540

【答案】 D
57、根据《建设工程工程量清单规范》（GB50500——2013），下列关于计日工的说法中正确的是（ ）。
A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价　　
B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行
C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润
D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付

【答案】 C
58、下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（ ）。
A.容易出现围标串标现象
B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响
C.有可能成为地方或行业保护的手段
D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争

【答案】 A
59、下列措施项目中，作为安装工程和市政工程所共有的非通用性项目是（ ）。
A.组装平台
B.已完工程及设备保护
C.垂直运输机械
D.现场施工围栏

【答案】 D
60、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（ ）。
A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人
B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付
C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争
D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准

【答案】 A
61、（2016年真题）完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日。如人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。
A.6.05
B.5.85
C.7.00
D.7.15

【答案】 D
62、在建设项目施工招标过程中，应包括在资格预审文件中的是()。
A.资格预审申请函
B.资格预审申请文件格式
C.投标保证金
D.投标邀请书

【答案】 A
63、根据规定，因工程量偏差引起的可以调整总价措施项目费的前提是（ ）。
A.合同工程量偏差超过15％
B.合同工程量偏差超过15％，且引起措施项目相应变化
C.措施项目工程量超过10％
D.措施项目工程量超过10％，且引起施工方案发生变化

【答案】 B
64、某大型项目投入使用后，应在（）个月内编报竣工财务决算，特殊情况需延长的，不得超过（）个月。
A.3，2
B.3，6
C.2，3
D.2，6

【答案】 B
65、某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增5%。则该生产线的建设投资为（ ）万元。
A.6000
B.6300
C.6600
D.6615

【答案】 D
66、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共 20 万元，专用工具 费率 5%，废品损失费率 5%，外购配套件费 5 万元，包装费 2 万元，利润费率 10%，税金费 率 17%，非标准设备设计费为 1 万元。则该设备的税金为（）万元。
A.5.52
B.5.35
C.5.64
D.5.18

【答案】 B
67、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元（不含税），维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（　）元/台班。
A.107.68
B.110.24
C.112.80
D.52.80

【答案】 A
68、按照《标准施工招标文件》中通用条款的约定，承包方能获得工期和费用索赔的是（　）。
A.承包人提前竣工
B.异常恶劣的气候条件
C.因发包人的原因导致工程试运行失败
D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格

【答案】 D
69、在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中，应由发包人承担的是（　）。
A.因工程损害导致的第三方人员伤亡
B.因工程损害导致的承包人人员伤亡
C.承包人的施工机械设备损坏
D.承包人的停工损失

【答案】 A
70、（2018年真题）关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。
A.应直接委托造价工程师编制（此点删除）
B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资
C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内
D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

【答案】 D
71、（2010年真题）采用设备原价乘以安装费率估算安装工程费的方法属于（）。
A.比例估算法
B.系数估算法
C.设备系数法
D.指标估算法

【答案】 D
72、下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是（ ）
A.总工程量清单编制
B.分部分项工程项目清单编制
C.措施项目清单编制
D.规费税金项目清单的编制

【答案】 A
73、根据《建设工程造价咨询规范》，清标的时间选择是（ ）。
A.开标后且评标前
B.与评标同时进行
C.开标前
D.选定中标候选人之后

【答案】 A
74、编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（　）。
A.待冲基建支出
B.应付款
C.待核销基建支出
D.未交款

【答案】 C
75、关于标段划分的说法，正确的是()。
A.越是大型的项目，作为一个整体进行招标越能提高竞争性
B.标段划分时要考虑项目建设中时间和空间的衔接
C.一般可将一个项目分解为分部、分项工程进行招标
D.一个项自是整体招标还是分标段招标对工程投资而言没有影响

【答案】 B
76、确定项目生产规模的前提是项目的（）。
A.盈利能力
B.资金情况
C.市场需求状况
D.原材料、燃料

【答案】 C
77、投标报价有算术错误的，对其修正程序表述正确的是（）。
A.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力
B.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经评标委员会书面确认后具有约束力
C.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力
D.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力

【答案】 A
78、（2019年真题）某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（ ）元。
A.87400
B.88900
C.89125
D.89300

【答案】 C
79、投资估算指标的内容因行业不同而各异，其一般可分为（ ）。
A.设备购置费用指标.设备安装费用指标.建筑安装工程费用指标
B.建设项目综合指标.单项工程指标.单位工程指标
C.建筑安装工程费用指标.设备及工器具费用指标.工程建设其他费用指标
D.人工消耗指标.材料消耗指标.机械消耗指标

【答案】 B
80、工程定额计价方法与工程量清单计价方法的相同之处在于()的一致性。
A.工程量计算规则
B.项目划分单元
C.单价与报价构成
D.从下而上分部组合计价方法

【答案】 D
81、在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是先进适用的（）。
A.资源技术和环境治理技术
B.资源技术和生产技术
C.环境治理技术和管理技术
D.生产技术、技术装备和管理技术

【答案】 D
82、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中不正确的是（ ）
A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用　　
B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费
C.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费
D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费

【答案】 B
83、（2020年真题）干混地面砂浆DSM20贴600mm×600mm石材楼面，灰缝宽2mm，石材损耗率2%。每100平米需（　　）块
A.281.46
B.281.57
C.283.33
D.283.45

【答案】 A
84、编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（ ）
A.征地补偿费
B.拆迁补偿费
C.研究试验费
D.工程监理费

【答案】 D
85、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。
A.中间验收是指单位工程验收
B.单位工程验收由业主组织
C.工程整体验收也称交工验收
D.交工验收由项目主管部门或地方政府部门组织验收

【答案】 A
86、已知某建设项目采用招标方式选择承包人，已知该项目最高投标限价为6000 万元，承包人中标价为 5700 万元，在最高投标限价和中标价中同时包括安全文明施工费 100万元，暂列金额 300 万元，暂估价 500 万元。则该项目承包人报价浮动率为（ ）。
A.5.08%
B.5.00%
C.5.36%
D.5.45%

【答案】 B
87、在工程造价鉴定过程中，应由委托人移交的证据材料包括（ ）。
A.质证记录、庭审记录等卷宗
B.适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件
C.与鉴定项目相关的标准规范
D.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标

【答案】 A
88、已知某进口设备到岸价折合人民币为500万元，国际运费折合人民币40万元，运输保险费率为5‰，则该进口设备离岸价为（ ）万元。
A.542.7
B.457.5
C.346.5
D.347.4

【答案】 B
89、下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法为（ ）。
A.概算定额法
B.类似工程预算法
C.扩大单价法
D.概算指标法

【答案】 C
90、已知某进口工程设备 FOB 为 50 万美元，美元与人民币汇率为 1：8，银行财务费率为 0.2%，外贸手续费率为 1.5%，关税税率为 10%，增值税率为 17%。若该进口设备抵岸价为 586.7 万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（ ）万元人民币。
A.406.8
B.450.0
C.456.0
D.586.7

【答案】 B
91、某项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年计划投资额如下：第一年静态投资1000万元，第二年1000万元，第三年500万元，年均投资价格上涨率为5％，则该项目的价差预备费为（　　）万元。
A. 165. 49
B. 231. 31
C. 298. 77
D. 367. 88

【答案】 C
92、根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列有关工程竣工验收的表述 中，正确的是（）
A.发包人应在收到承包人提交的竣工验收报告后14天内组织验收
B.发包人应在验收后28天内对竣工验收报告给予认可或提出修改意见
C.在竣工验收报告认可后28天内，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整结算资料
D.承包人收到竣工结算价款后，应在28天内将竣工工程交付给发包人

【答案】 C
93、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额为（ ）。
A.0.065 台班/m3
B.0.072 台班/m3
C.13.824m3/台班
D.15.360m3/台班

【答案】 B
94、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。
A.项目资金计划及到位情况
B.项目进度、质量情况
C.项目建设资金使用、项目结余资金等分配情况
D.主要技术经济指标的分析、计算情况

【答案】 B
95、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元（不含税），维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（　）元/台班。
A.107.68
B.110.24
C.112.80
D.52.80

【答案】 A
96、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（ ）。
A.③④②①
B.③④①②
C.④③②①
D.④③①②

【答案】 C
97、根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（　）。
A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备
B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工
C.因发包人原因导致工程试运行失败
D.异常恶劣的气候条件导致工期延误

【答案】 D
98、根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水、用电费应计入（　）。
A.材料费
B.施工机械费
C.管理费
D.开办费

【答案】 D
99、关于投标有效期，下列描述正确的是（　）。
A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天
B.投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但由此引起的费用增加由招标人承担
C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金
D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还

【答案】 D
100、根据世界银行工程项目总建设成本的构成，以下各项中属于直接建设成本的是（）。
A.前期研究、勘测费用
B.施工现场监督的费用
C.工厂投料试车必需的材料费用
D.建筑保险和债券

【答案】 D
101、（2017年真题）调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）。
A.承包人对调解书有异议时，可以停止施工
B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件
C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人
D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止

【答案】 C
102、构筑物以“座”为单位编制概算指标，因此每座构筑物概算指标的经济指标为（）。
A.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值
B.预算书确定的价值
C.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值
D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标

【答案】 B
103、为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日，对于实行招标的建设工程，一般以（ ）为基准日。
A.以建设工程施工合同签订前的第28天
B.以招标文件开始发放前的第28天
C.以中标通知书发出前的第28天
D.以投标截止时间前的第28天

【答案】 D
104、国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（ ）。
A.直接费
B.分包费
C.间接费
D.暂定金额

【答案】 C
105、根据 FIDIC《施工合同条件》的规定，预付款的扣还起点时间为（ ）。
A.期中支付证书中的累计支付金额（包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%
B.期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金